ࡱ> Cbjbjnn. h hJ ?.?.?.?.?.S.S.S.8.0S.#1#1(K1K1K1333$q?.333@33?.?.K1K1h:::3?.K1?.K1:3::`||K1T'S40!m7!||!?.*`33:3333393333333!333333333 c -:ZaBcznik nr 5 do SWZ UMOWA Nr & .. /PROJEKT/ zawarta w dniu & & & & & & & & & & . pomidzy: GMINA MIASTECZKO KRAJECSKIE ul. Dbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko KrajeDskie NIP: 7642461433 reprezentowan przez: Krzysztofa Jacka O[wiecimskiego  Burmistrza Miasta i Gminy Miasteczko KrajeDskie przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy: Pani & & & & & .. zwan dalej Zamawiajcym a & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ., reprezentowanym przez: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & zwanym dalej Wykonawc Umowa zawarta w wyniku postpowania o udzielenie zamwienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie ustawy z dnia 11 wrze[nia 2019 r.  Prawo zamwieD publicznych (Dz. U. 2021 r., poz. 1129 ze zm.)  zwana dalej  Ustaw o nastpujcej tre[ci: 1 PRZEDMIOT UMOWY Zamawiajcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazw:  Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w Miasteczku KrajeDskim w zakresie szczegBowo okre[lonym w ofercie Wykonawcy oraz w Specyfikacji Warunkw Zamwienia (SWZ), w skBad ktrej wchodz midzy innymi Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robt Budowlanych (STWiORB) oraz przedmiar robt, ktre stanowi integraln cz[ umowy. 2 POSTANOWIENIA OGLNE Wykonawca zobowizuje si do wykonania caBo[ci robt budowlanych, przewidzianych dla zrealizowania inwestycji wedBug zatwierdzonej przez Zamawiajcego dokumentacji technicznej, wraz z przekazaniem do eksploatacji, wszystkimi niezbdnymi prbami i badaniami oraz wykonaniem dokumentacji powykonawczej (w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej). Opis przedmiotu zamwienia okre[la zaBczona do niniejszej umowy dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robt budowlanych oraz oferta przetargowa Wykonawcy. Przedmiot umowy musi by wykonany zgodnie z obowizujcymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejsz umow warunkach. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiaBw dostarczonych przez Wykonawc. MateriaBy, o ktrych mowa w ust. 3, powinny odpowiada co do jako[ci wymaganiom okre[lonym ustaw z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 r. poz.1213) oraz ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz ustawy o systemie oceny zgodno[ci (Dz. U. 2021 poz. 1344) oraz wymaganiom okre[lonym w dokumentacji projektowej i STWiORB. Zanieczyszczenia i odpady powstaBe w zwizku z realizacj niniejszej umowy stanowi wBasno[ Wykonawcy, nale|y je wywiez poza teren budowy oraz zagospodarowa z uwzgldnieniem przepisw ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.) Wykonawc obci|aj wszelkie koszty, dziaBania iobowizki zwizane z ich usuniciem, przechowywaniem i z prawidBowym gospodarowaniem nimi. Wykonawca zgodnie z warunkami SWZ byB zobowizany uwzgldni w tre[ci swojej Oferty korzy[ci jakie uzyska z tytuBu zagospodarowania takich odpadw. 3 TERMINY Termin wykonania przedmiotu umowy - 13 miesicy od dnia podpisania umowy. Termin wykonania przedmiotu umowy uwa|a si za dotrzymany, je|eli przedmiot umowy zostanie odebrany zgodnie z 12, co zostanie potwierdzone protokoBem odbioru koDcowego. 4 HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY Przedmiot umowy okre[lony w 1 bdzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajcego szczegBowym harmonogramem rzeczowo  finansowym. Wykonawca zobowizany jest przedBo|y Zamawiajcemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram rzeczowo  finansowy. Zamawiajcy zgBosi uwagi do harmonogramu, o ktrym mowa w ust. 2 w cigu 3dni od daty przedBo|enia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram wcigu 7 dni od daty przedBo|enia harmonogramu do zatwierdzenia. 5 WYNAGRODZENIE Za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma od Zamawiajcego wynagrodzenie ryczaBtowe ustalone na podstawie oferty w wysoko[ci: kwota brutto  ____________ zB (sBownie: ___________________________________), w tym wynagrodzenie netto  ___________ zB (sBownie: _______________________________ ), oraz podatek od towarw i usBug (VAT) w wysoko[ci ____%  ___________ zB (sBownie: _______________________________ ), obejmujce wykonanie zamwienia, w ramach ktrego wliczone s wszelkie koszty wykonania robt budowlanych okre[lonych w 1 niniejszej umowy, zrealizowanych zgodnie ze sztuk budowlan i celem, dla jakiego zostaBy zaplanowane i maj by wykonane. Zgodnie z zasadami opisanymi w promesie dotyczcej dofinansowania inwestycji z programu rzdowego Polski Aad: Program Inwestycji Strategicznych Wykonawca wystawi zamawiajcemu faktury cz[ciowe w trzech transzach: - I pBatno[  w wysoko[ci do kwoty 300 000,00 zB. brutto po wykonaniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji okre[lonego harmonogramie rzeczowo finansowym, o warto[ci nie mniejszej ni| 300 000,00 zB. brutto i odbiorze cz[ciowym, - II pBatno[  I transza z promesy do 50% po zakoDczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji okre[lonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, - III pBatno[  II transza z promesy, czyli pozostaBa cz[ caBo[ci wynagrodzenia wykonawcy po zakoDczeniu inwestycji. W celu uniknicia jakichkolwiek wtpliwo[ci Strony zgodnie potwierdzaj i o[wiadczaj, |e wynagrodzenie okre[lone w 5 ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaBtowym obejmujce wszystkie koszty zwizane z realizacj zamwienia zgodnie z projektem budowlanym, STWiORB, specyfikacj warunkw zamwienia oraz ofert Wykonawcy. Niedoszacowanie, pominicie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie mo|e by podstaw do |dania zmiany wynagrodzenia ryczaBtowego okre[lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wykonawca o[wiadcza, |e jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie okre[lone w ust. 1 niniejszej umowy zostanie zmienione poprzez uwzgldnienie nowej stawki podatku. Wynagrodzenie zostanie wypBacone w zBotych polskich (PLN). Wynagrodzenie wykonawcy uwzgldnia wszystkie obowizujce w Polsce podatki, Bcznie z podatkiem od towarw i usBug oraz opBaty celne i inne opBaty zwizane z wykonywaniem robt. Wynagrodzenie nale|ne wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki podatku od towarw i usBug obowizujcej w chwili powstania obowizku podatkowego. 6 WARUNKI PAATNOZCI Podstaw zapBaty bd prawidBowo wystawione faktury, po dokonaniu odbiorw cz[ciowych i koDcowego. Odbir cz[ciowy bdzie dokonywany po zakoDczeniu etapu robt, przewidzianego w harmonogramie rzeczowo-finansowym o ktrym mowa w 4 i z uwzgldnieniem zapisw 5 ust. 2 niniejszej umowy. W ramach niniejszej umowy Wykonawca Inwestycji zobowizuje si zapewni finansowanie inwestycji w cz[ci niepokrytej udziaBem wBasnym Zamawiajcego, na czas poprzedzajcy wypBat/wypBaty z Promesy na zasadach wskazanych w pkt. 5 Promesy z jednoczesnym zastrze|eniem, |e zapBata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w caBo[ci nastpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dBu|szym ni| 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Beneficjenta. Wynagrodzenie Wykonawcy pBatne bdzie po dorczeniu Zamawiajcemu przez Wykonawc faktury po protokolarnym odbiorze robt (cz[ciowych i koDcowym). Wysoko[ nale|no[ci faktury cz[ciowej i koDcowej powinna wynika z odpowiednio zaakceptowanego przez inspektora nadzoru protokoBu cz[ciowego lub koDcowego. Nale|no[ zostanie przekazana na rachunek Wykonawcy prowadzony w banku: ___________________ nr ___________________________________________________ w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajcego prawidBowo wystawionej faktury. Faktura koDcowa zostanie wystawiona przez Wykonawc po zakoDczeniu czynno[ci odbiorowych oraz podpisaniu protokoBu odbioru koDcowego. Termin zapBaty wynagrodzenia biegnie od momentu zBo|enia pozostaBych kompletnych dokumentw. Niekompletne faktury/ rachunki lub bBdnie wypeBnione bd zwracane. ZapBata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktre zostaBy wykonane z udziaBem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedBo|y Zamawiajcemu: skan faktury (rachunku), wystawionej przez podwykonawc lub dalszego podwykonawc, skan dowodu zapBaty oraz pisemne o[wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu zapBaty z tytuBu wykonanych robt budowlanych, dostaw lub usBug. W przypadku niedostarczenia powy|szych dokumentw Zamawiajcy wstrzyma si z wypBat wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w cz[ci rwnej sumie kwot wynikajcych z nie przedstawionych dowodw zapBaty. Je|eli Wykonawca nie dokona, w terminie okre[lonym w umowie o podwykonawstwo, w caBo[ci lub w cz[ci zapBaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwrci si z |daniem zapBaty tego wynagrodzenia bezpo[rednio przez Zamawiajcego na podstawie art. 6471 3 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadno[ takiego |dania faktur lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajcymi nale|yte wykonanie i odbir robt bez zastrze|eD, za ktre zostaBa wystawiona faktura lub rachunek, Zamawiajcy zapBaci na rzecz podwykonawcy kwot bdc przedmiotem jego |dania, zgodnie z tre[ci zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo, z zastrze|eniem ust. 7. Przed dokonaniem bezpo[redniej zapBaty, Zamawiajcy informuje Wykonawc o mo|liwo[ci zgBoszenia pisemnych uwag dotyczcych zasadno[ci bezpo[redniej zapBaty wynagrodzenia podwykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia dorczenia niniejszej informacji mo|e zgBosi przedmiotowe uwagi. W przypadku zgBoszenia przez Wykonawc uwag, o ktrych mowa w ust 7 niniejszego paragrafu podwa|ajcych zasadno[ bezpo[redniej zapBaty, Zamawiajcy mo|e zBo|y do depozytu sdowego kwot potrzebn na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. W sytuacji bezpo[redniej zapBaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiajcy mo|e dokona potrcenia kwoty zapBaconej Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sdowego, z dowolnej wierzytelno[ci Wykonawcy lub z zabezpieczenia nale|ytego wykonania niniejszej umowy. Nale|no[ci z tytuBu faktur bd pBatne przez Zamawiajcego przelewem na konto Wykonawcy lub Podwykonawcy. Wykonawca zobowizany jest do pisemnego informowania Zamawiajcego o ka|dej zmianie siedziby, nazwy podmiotu, konta bankowego, nr NIP, REGON, telefonu, adresu poczty elektronicznej. Zmiana numeru konta oraz adresu e-mail nie wymagaj aneksowania umowy. Zamawiajcy ma obowizek zapBaty faktury w terminie do 30 dni liczc od daty jej otrzymania. Dat zapBaty jest dzieD wydania polecenia przelewu bankowego. Wykonawca nie mo|e bez zgody Zamawiajcego dokona przelewu wierzytelno[ci na rzecz osoby trzeciej. 7 OBOWIZKI ZAMAWIAJCEGO I WYKONAWCY Do obowizkw Zamawiajcego nale|y dokonanie wymaganych przez wBa[ciwe przepisy, czynno[ci zwizanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robt w terminach i na zasadach okre[lonych w umowie, a w szczeglno[ci: protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 14 dni roboczych liczc od dnia podpisania umowy  przekazanie terenu budowy nastpuje poprzez sporzdzenie protokoBu przekazania terenu budowy, wspBdziaBanie z Wykonawc w celu zapewnienia nale|ytego wykonania przedmiotu umowy, dostarczenie Wykonawcy niezbdnej dokumentacji projektowej, wyznaczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, wyznaczenie terminu odbioru robt oraz przystpienia do odbioru, wskazanie Wykonawcy miejsca skBadowania odzyskanych materiaBw i urzdzeD, udzielenie Wykonawcy niezbdnych peBnomocnictw, w przypadku, gdy oka| si one niezbdne do wykonania przez Wykonawc obowizkw wynikajcych z umowy, zapBacenie za wykonan i odebran robot. Do obowizkw Wykonawcy nale|y w szczeglno[ci: przejcie placu budowy od Zamawiajcego w terminie wskazanym przez niego, wykonanie czynno[ci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), przestrzeganie oglnych wymagaD dotyczcych robt w zakresie okre[lonym w STWiORB, wykonanie przedmiotu umowy w zakresie umo|liwiajcym u|ytkowanie przedmiotu zamwienia zgodnie z jego przeznaczeniem zuwzgldnieniem wymagaD okre[lonych w STWiORB i przy u|yciu pracownikw zatrudnionych na podstawie umowy o prac, kontrola jako[ci materiaBw i robt zgodnie z postanowieniami STWiORB, skompletowanie i przedstawienie Zamawiajcemu dokumentw pozwalajcych na ocen prawidBowego wykonania przedmiotu odbioru koDcowego robt w zakresie okre[lonym postanowieniami STWiORB, utrzymanie Badu i porzdku na terenie budowy, a po zakoDczeniu robt usunicie poza teren budowy wszelkich urzdzeD tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie caBego terenu budowy i robt czystego i nadajcego si do u|ytkowania, informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajcego o terminie zakrycia robt ulegajcych zakryciu, oraz terminie odbioru robt zanikajcych w terminach iwzakresie okre[lonym wSTWiORB, informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajcego o problemach lub okoliczno[ciach mogcych wpByn na jako[ robt lub termin zakoDczenia robt, niezwBoczne informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajcego o zaistniaBych na terenie budowy kontrolach iwypadkach, opracowanie planu bezpieczeDstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), opracowywanie i uaktualnianie szczegBowego harmonogramu rzeczowo-finansowego robt, przedkBadanie Zamawiajcemu projektw umw o podwykonawstwo oraz aneksw do tych umw, ktrych przedmiotem s roboty budowlane, a tak|e projektw ich zmian, oraz po[wiadczonych za zgodno[ z oryginaBem kopii zawartych umw o podwykonawstwo na roboty budowlane oraz aneksw do tych umw o podwykonawstwo, ktrych przedmiotem s roboty budowlane, i ich zmiany z zachowaniem terminw i ustaleD okre[lonych w 11 niniejszej umowy, przedkBadanie Zamawiajcemu po[wiadczonych za zgodno[ z oryginaBem kopii zawartych umw o podwykonawstwo oraz aneksw do tych umw, ktrych przedmiotem s dostawy i usBugi, i ich zmian z zachowaniem terminw i ustaleD okre[lonych w 11 niniejszej umowy, odpowiedzialno[ za ewentualne szkody wobec Zamawiajcego oraz osb trzecich wynikBe na skutek prowadzenia robt lub innych dziaBaD Wykonawcy, ponoszenie odpowiedzialno[ci oraz strze|enie przed uszkodzeniem i kradzie| materiaBw przeznaczonych do wykonania robt od chwili rozpoczcia robt do zakoDczenia realizacji przedmiotu umowy. W trakcie realizacji zamwienia Zamawiajcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu realizacji robt w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujce czynno[ci przy realizacji przedmiotu umowy s osobami o ktrych mowa w Rozdziale II Podrozdziale 3 SWZ, wskazanymi przez Wykonawc w wykazie stanowicym zaBcznik nr 9 do SWZ. Powy|sze osoby zobowizane s poda imi i nazwisko podczas kontroli przeprowadzonej przez Zamawiajcego. 8 KIEROWANIE ROBOTAMI Wykonawca zobowizany jest zapewni wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objtymi umow przez osoby posiadajce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane: ___________________________ (imi i nazwisko) ___________________________ (nr uprawnieD) Wykonawca zobowizuje si skierowa do kierowania budow i do kierowania robotami personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktrejkolwiek z osb, o ktrych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by uzasadniona przez Wykonawc na pi[mie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajcego. Zamawiajcy zaakceptuje tak zmian w terminie 7 dni od daty przedBo|enia propozycji i wyBcznie wtedy, gdy kwalifikacje i do[wiadczenie wskazanych osb bd takie same lub wy|sze od kwalifikacji i do[wiadczenia osb wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunkw Zamwienia. Wykonawca musi przedBo|y Zamawiajcemu propozycj zmiany, o ktrej mowa w ust. 2 nie pzniej ni| 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budow/robotami ktrejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajca z braku kierownictwa budowy/robt bdzie traktowana, jako przerwa wynikBa z przyczyn zale|nych od Wykonawcy i nie mo|e stanowi podstawy do zmiany terminu zakoDczenia robt. Zaakceptowana przez Zamawiajcego zmiana ktrejkolwiek z osb, o ktrych mowa w ust. 1, winna by potwierdzona wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajcego, do kierowania robotami innych osb ni| wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstaw odstpienia od umowy przez Zamawiajcego z winy Wykonawcy. Przedstawicielem ze strony Wykonawcy jest: _____________________________, nr tel.: __________________ Przedstawicielem ze strony Zamawiajcego jest: _____________________________, nr tel.: __________________ Zmiana przedstawiciela Wykonawcy lub Zamawiajcego nie wymaga aneksu do niniejszej umowy, jednak|e wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony. 9 KONTROLE ORGANW NADZORU BUDOWLANEGO Wykonawca zobowizuje si do umo|liwienia wstpu na teren budowy pracownikom organw nadzoru budowlanego, do ktrych nale|y wykonywanie zadaD okre[lonych ustaw Prawo Budowlane oraz udostpnienia im danych i informacji wymaganych t ustaw oraz innym pracownikom, ktrych Zamawiajcy wska|e w okresie realizacji przedmiotu umowy. 10 NADZR INWESTORSKI Zamawiajcy zapewni nadzr inwestorski nad realizacj przedmiotu umowy. Osoba/y wystpujce w imieniu wskazanego w ust. 1 podmiotu bd dziaBa w granicach umocowania okre[lonego wustawie Prawo budowlane. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo zmiany ktrejkolwiek z osb wskazanych w ust.1. Odokonaniu zmiany Zamawiajcy powiadomi na pi[mie Wykonawc na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 11 INFORMACJE DOTYCZCE PODWYKONAWCY Wykonawca wykonywa bdzie zamwienie samodzielnie lub przy pomocy podwykonawcw bdz dalszych podwykonawcw, zawierajc z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewa|no[ci. Wykonawca ponosi odpowiedzialno[ prawn i finansow wobec Zamawiajcego i osb trzecich za wszelkie szkody, wynikBe z zaniechania, niedbalstwa i dziaBania niezgodnego ze sztuk budowlan swoich pracownikw, jak rwnie| Podwykonawcw i dalszych podwykonawcw. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo mo|e nastpi wyBcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajcego, a przystpienie do jej realizacji przez Podwykonawc mo|e nastpi wyBcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajcego. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowizany jest do przedBo|enia Zamawiajcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane lub projektu jej zmiany, wraz z zestawieniem ilo[ci robt i ich wycen nawizujc do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie wykonawcy, wraz z cz[ci dokumentacji dotyczcej wykonania robt, ktre maj by realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej cz[ci dokumentacji, nie pzniej ni| 14 dni przed jej zawarciem lub dokonaniem zmiany. W przypadku projektu umowy lub projektu zmiany umowy przedkBadanego przez Podwykonawc lub dalszego Podwykonawc, konieczne jest przedBo|enie zgody Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tre[ci zgodnej z projektem umowy lub projektem jej zmiany. Umowa z Podwykonawc lub dalszym Podwykonawc powinna speBnia nastpujce wymogi: termin zapBaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie mo|e by dBu|szy ni| 30 dni od dnia dorczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usBugi lub roboty budowlanej, przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyBcznie wykonanie, odpowiednio: robt budowlanych, dostaw lub usBug, ktre [ci[le odpowiadaj cz[ci zamwienia okre[lonego Umow zawart pomidzy Zamawiajcym a Wykonawc. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane lub projekt jej zmiany bdzie uwa|any za zaakceptowany przez Zamawiajcego, je|eli Zamawiajcy w terminie 14 dni od dnia przedBo|enia mu projektu nie zgBosi na pi[mie zastrze|eD w zakresie dotyczcym wymagaD zawartych w SWZ. W przypadku zgBoszenia przez Zamawiajcego zastrze|eD do projektu Umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w terminie 7 dni mo|e przedBo|y zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany, uwzgldniajcy w caBo[ci zastrze|enia Zamawiajcego. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane albo projektu jej zmiany lub po upBywie terminu na zgBoszenie przez Zamawiajcego zastrze|eD do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedBo|y Zamawiajcemu po[wiadczon za zgodno[ z oryginaBem kopi zawartej Umowy o podwykonawstwo lub kopi jej zmiany w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy lub dokonania zmiany. Umowa o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane lub jej zmiana bdzie uwa|ana za zaakceptowan przez Zamawiajcego, je|eli Zamawiajcy w terminie 14 dni od dnia przedBo|enia kopii tej umowy lub jej zmiany nie zgBosi do niej na pi[mie sprzeciwu. Zamawiajcy mo|e na ka|dym etapie bada, czy nie zachodz wobec podwykonawcy podstawy wykluczenia. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedBo|y Zamawiajcemu po[wiadczon za zgodno[ z oryginaBem kopi zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s dostawy lub usBugi stanowice cz[ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyBczeniem Umw o podwykonawstwo ktrych Bczna warto[ jest mniejsza ni| 0,5% wynagrodzenia wykonawcy, o ktrym mowa w 5 ust. 1 oraz Umw o podwykonawstwo, ktrych przedmiot zostaB wskazany w SWZ jako niepodlegajcy temu obowizkowi, przy czym wyBczenie to nie dotyczy Umw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usBug o warto[ci wikszej ni| 50.000 zB. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie mo|e poleci Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajcego. Zamawiajcy mo|e za|da od Wykonawcy niezwBocznego usunicia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktrym nie zostaBa zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajcego, lub mo|e usun takiego Podwykonawc lub dalszego Podwykonawc na koszt Wykonawcy. Powierzenie realizacji zadaD innemu podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy ni| ten, z ktrym zostaBa zawarta zaakceptowana przez Zamawiajcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadaD okre[lonych t umow wymaga ponownej akceptacji Zamawiajcego w trybie okre[lonym niniejszym paragrafem. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowizany do zapBaty wynagrodzenia nale|nego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminw okre[lonych t umow. 12 ODBIORY ROBT Strony ustalaj, |e przedmiotem odbiorw cz[ciowych jest wykonanie cz[ci przedmiotu zamwienia objtego niniejsz umow, natomiast koDcowego jest wykonanie przedmiotu zamwienia objtego niniejsz umow. Odbiory odbd si komisyjnie przy udziale upowa|nionych przedstawicieli Zamawiajcego i Wykonawcy, po zgBoszeniu przez Wykonawc gotowo[ci do odbioru cz[ciowego zakoDczenia robt zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru lub koDcowego i gotowo[ci obiektu do odbioru zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Za dat zakoDczenia robt przyjmuje si dat zgBoszenia do odbioru. Przystpienie do odbioru nastpuje w terminie nie dBu|szym ni| 14 dni od zgBoszenia zakoDczenia robt. Odbir nie mo|e trwa dBu|ej ni| 14 dni. Wszystkie odbiory robt (zanikajcych, ulegajcych zakryciu, odbir cz[ciowy/koDcowy, odbir przed upBywem okresu rkojmi) dokonywane bd na zasadach okre[lonych w STWiORB. Z czynno[ci odbioru cz[ciowego/koDcowego i odbioru przed upBywem okresu rkojmi bdzie spisany protokB zawierajcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunicie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. Je|eli w toku czynno[ci odbiorowych zostanie stwierdzone, |e przedmiot odbioru nie osignB gotowo[ci do odbioru z powodu niezakoDczenia robt lub jego wadliwego wykonania, Zamawiajcy odmwi odbioru z winy Wykonawcy i w przypadku przekroczenia terminw okre[lonych w 3, oznacza to zwBok w rozumieniu niniejszej umowy, co skutkuje naliczeniem kar umownych, o ktrych mowa w 15 niniejszej umowy. Je|eli w toku czynno[ci odbiorowych zostan stwierdzone wady: nadajce si do usunicia, to Zamawiajcy mo|e |da usunicia wad wyznaczajc odpowiedni termin; fakt usunicia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takich sytuacjach bdzie termin usunicia wad, z zastrze|eniem prawa do naliczenia kar umownych, nienadajce si do usunicia, to Zamawiajcy mo|e: za|da wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczajc ostateczny termin ich realizacji, zachowujc prawo do naliczenia Wykonawcy zastrze|onych kar umownych i odszkodowaD na zasadach okre[lonych w 15, niniejszej umowy oraz naprawienia szkody wynikBej ze zwBoki, w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, mo|e odstpi od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od powzicia wiadomo[ci o przyczynie uzasadniajcej odstpienie. Wykonawca jest zobowizany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajcego o usuniciu wad. 13 UPRAWNIENIA Z TYTUAU RKOJMI I GWARANCJI Wykonawca ponosi wobec Zamawiajcego odpowiedzialno[ z tytuBu rkojmi za wady fizyczne w terminie 60 miesicy. Bieg okresu rkojmi rozpoczyna si w dniu nastpnym liczc od dnia odbioru koDcowego robt. Strony zgodnie o[wiadczaj, i| odpowiedzialno[ Wykonawcy z tytuBu rkojmi za wady przedmiotu umowy rozszerzaj w stosunku do zasad okre[lonych w art. 556 i nastpnych Kodeksu cywilnego. Zamawiajcy mo|e dochodzi roszczeD z tytuBu rkojmi tak|e po okresie okre[lonym w ust. 1, je|eli zgBosiB wad przed upBywem tego okresu. Zamawiajcy w okresie udzielonej rkojmi powiadomi Wykonawc niezwBocznie o wszelkich ujawnionych usterkach. Wady i usterki usunite zostan niezwBocznie. Termin przystpienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach mo|e zosta wydBu|ony za zgod Zamawiajcego. Wykonawca nie mo|e odmwi usunicia wad i usterek bez wzgldu na zwizane z tym koszty. W razie nieusunicia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajcy mo|e naliczy kar umown zgodnie z 15 ust 1, pkt 5) umowy. W okresie obowizywania, po rozwizaniu lub po wyga[niciu umowy, Wykonawca jest i bdzie odpowiedzialny wobec Zamawiajcego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postpowaD) oraz roszczenia osb trzecich w przypadku, gdy bd one wynika z wad przedmiotu umowy. Wykonawca udziela Zamawiajcemu na wykonane roboty budowla*,HVZ\  B ` b  ( 0 2 > B | ķvvvvvvi_hJKOJQJ^Jh hJOJQJ^Jh h OJQJ^Jh hJKOJQJ^JhJKhJKOJQJ\^JhJK5OJQJ^JhJKhJK5OJQJ^JhyhJOJQJ^Jhyhs5OJQJ^Jh,&dCJOJQJaJmHsHhyhJCJOJQJaJhyh@ieCJOJQJaJ%,Z\B 2 | : < rx$a$gd3 $dha$gd> & Fdh1$7$8$H$gd> $dha$gd0dhgdJKdhgd> $dha$gd3 $dha$gd3  & 8 : <  4 <prvxz.0߷ѨwwjjjhyhBwOJQJ^J!hu>*CJOJQJaJmHsHhyhf4>*CJOJQJaJh3CJOJQJaJmHsHhyhJCJOJQJaJhyhOJQJ^JhyhOOJQJ^JhyhJ5OJQJ^JhyhJOJQJ^Jh OJQJ^JhJKOJQJ^J(x2<Z !$ & F+dha$gd>,$ & F+dha$gd>$hdh^ha$gdl$ & Fdha$gd>$dh1$7$8$H$a$gd>dh1$7$8$H$gd>dh1$7$8$H$gd3$a$gd3024<>@V\ *ǺtccccSFhyhoOJQJ^Jhyho>*CJOJQJaJ!hu>*CJOJQJaJmHsHh3CJOJQJaJmHsHhyhJCJOJQJaJhyh|@OJQJ^JhyhJqOJQJ^JhyhUYJOJQJ^JhyhBwOJQJ^JhJK5OJQJ^JhJKhJK5OJQJ^Jh5OJQJ^Jh,;5OJQJ^Jh3OJQJ^J*>@V&>df|>df|<>z|,<LZ󨵨hyhbOJQJ^Jhyh(oOJQJ^Jhyh&$OJQJ^Jhyh=~OJQJ^JhyhoOJQJ^JhyhCOJQJ^Jh>OJQJ^JhyhbOJQJ^J=<fh<ܵyhT'huh >*CJOJQJaJmHsH!hu>*CJOJQJaJmHsHhyh >*CJOJQJaJh3CJOJQJaJmHsHhyhJCJOJQJaJh! h'OJQJ^JhhbOJQJ^Jh! h_OJQJ^Jh! hGOJQJ^Jh! hbOJQJ^Jh>OJQJ^JhyhbOJQJ^J   . 2 4 6 8 L ~ !B!!!!!!!!!ųviiiiZJh3CJOJQJaJmHsHhyh CJOJQJaJh>hGOJQJ^Jh>OJQJ^JhyhGOJQJ^J(hyh OJQJ^JmHnH sHtH  hyhcVOJQJ^JnH tH #hyhcV5OJQJ^JnH tH h65OJQJ^JmHsHhyh=5OJQJ^J hyh OJQJ^JmHsHhyh OJQJ^J!!"8# $%%& ':+-H/0145N6~779:::$ & Fdha$gdl$hdh^ha$gd>$ & Fdha$gd>$ & Fdha$gd>$a$gd3!!"""""d"|"#6#8#:#B####$$$ $%B%%%%%%%%&{k[hyhuk>*CJOJQJaJhyhG;>*CJOJQJaJh3CJOJQJaJmHsHhyhukCJOJQJaJhyh OJQJ^JhyhukOJQJ^JhyhCOJQJ^Jhyh'a%OJQJ^Jhyh >*CJOJQJaJ!hu>*CJOJQJaJmHsHhyhr">*CJOJQJaJ&&&&&&&&& ' '''B'D'H'~'''''''''((($(T(V(X(Z(\(f(t((((´´}pppppp}p}phyhOJQJ^JhyhOJQJ^JhyhM&[5OJQJ^Jhyhr5OJQJ^Jhyh5OJQJ^Jhyh,5OJQJ^Jhyh,OJQJ^JhOJQJ^Jhyh _OJQJ^JhyhrOJQJ^JhyhG;OJQJ^J&((((((())B)D)F)H)J)))))***Z**+6+8+:+++++++,,,,˾wwff hhq'OJQJ^JnH tH h>OJQJ^JnH tH hOJQJ^JnH tH  hq'hq'OJQJ^JnH tH hyhZOJQJ^JhyhM&[OJQJ^JhyhrOJQJ^Jhyh5OJQJ^JhyhOJQJ^JhyhOJQJ^Jhyh2=BOJQJ^J$,,,,,--,-D-\-b----..&.(.T.V..../:/F/H/b////пwiXwX hhOJQJ^JnH tH hOJQJ^JnH tH hOJQJ^JnH tH $hhOJQJ^JnH sHtH *hh5OJQJ\^JnH sHtH  hlhYOJQJ^JnH tH  hlhOJQJ^JnH tH  hlhOJQJ^JnH tH  hlhq'OJQJ^JnH tH hlOJQJ^JnH tH ///00000^1l1111111112L22222222^3j3l33333344444p4^5d55߻||||ooooh,&(h,&(OJQJ^JhY"pOJQJ^JhY"phY"pOJQJ^Jhq'OJQJ^Jhq'hq'OJQJ^J hY"phq'OJQJ^JnH tH hY"pOJQJ^JnH tH *hh5OJQJ\^JnH sHtH $hhOJQJ^JnH sHtH h>OJQJ^JnH tH +55555556N6B7^7~7777777888,9X9b99999999:f:::::::::;;;$;ƶ{q{h||OJQJ^Jhyh~x}OJQJ^Jhyh~OJQJ^J!hTfY>*CJOJQJaJmHsHhyh~>*CJOJQJaJh3CJOJQJaJmHsHhyh~CJOJQJaJh>OJQJ^JhdROJQJ^JhdRhdROJQJ^Jh,&(OJQJ^J,$;8;:;<;B;F;J;L;v;z;|;;;;;;;;<8<h<j<x<<<<<< ==B=D=F=H===>6>@>X> ? ?"?B?D?F??ϵwhyh&jOJQJ^Jhyh*OJQJ^Jhyh~OJQJ^JhyhpfOJQJ^Jh>OJQJ^JhyhlQOJQJ^Jhyh9TOJQJ^JhyhZDOJQJ^Jhyhc"OJQJ^Jh||OJQJ^Jhyh~x}OJQJ^J.:H=@CDE@GH@IJLLQTVXXZ"\\\8]^`$ & F dha$gd>$ & F dha$gd>$a$gd>$ & F dha$gd>$ & Fdha$gd>???@0@B@X@@ ABADAFA~AAAAAAAB&BXB`BbB CCCBCDCFCpCCCCCCCDDXDD EBEDEFEEEEF濿楘~~~~~~~hyhY/OJQJ^JhyhGqOJQJ^JhyhNOJQJ^JhyhUOJQJ^JhyhOJQJ^JhyhZDOJQJ^Jhyhc"OJQJ^JhyhiOJQJ^Jhyh~x}OJQJ^Jhyh*OJQJ^J1F FF>G@GFGGGGGGGHHHH@IFIIIIIIJJJJJKDKFKKKKKKL LFLJLLLL MBMFMMMMMMN.NhNlNnNBOFOOOOOOP PZPFQnQQQQQQٴhyhfuOJQJ^Jhyh dxH*OJQJ^Jh>OJQJ^Jhyh dxOJQJ^Jhyh\EOJQJ^Jhyh~x}OJQJ^JGQQRR R&RZRRRFSSSSSSTTTTTTFUUUUUUUVV*V4VTVtVVVVFWWWWWXXXTXXXXXXFYYYYYZRZTZZZF[[[[[[\µµ¨hyh7OJQJ^Jhyh$OJQJ^JhyhrUOJQJ^JhyhQ'OJQJ^Jhyh dxOJQJ^Jh>OJQJ^JhyhfuOJQJ^JB\"\T\\\\\\\\]6]8]F]n]]]]]^6^\^j^^^^^^>_@_F_v___ij|obUUhyh[OJQJ^Jhyh35OJQJ^Jhyh`OJQJ^Jh>OJQJ^Jhyh)KOJQJ^Jhh)K5OJQJ\^Jhyh`>*CJOJQJaJ!hTfY>*CJOJQJaJmHsHhyh)K>*CJOJQJaJh3CJOJQJaJmHsHhyh`CJOJQJaJhyhrUOJQJ^J!___`b``````a:aaFaaaaaabbbbbbc,cFcccccdZddddd e eee eFeeeeeeef,f0fTfnfffffff4gDg`gbgrgtgvgggh>OJQJ^JhyhOJQJ^JhyhAOJQJ^Jhh)K5OJQJ\^Jhyh35OJQJ^Jhyh)KOJQJ^JF`>aabb,cZddeefvgHiiHkmnop $ & F Wdh1$7$8$H$^`Wa$gd>$ & F Wdh1$7$8$H$^`Wa$gd>$ & F dha$gd> & F dhgd>$ & F dha$gd>gggghh`hhhhhiBiFiHiiiiiiijjjj8kBkDkFkHkkkkkllllmBmmmmmnnnnn8oBoLooooooppppppqq4qqq澾hyh)KOJQJ]^Jhyh35OJQJ^Jhyh$OJQJ^Jhyh)KOJQJ^JhyhuOJQJ^JCpqquwx@z}}}R҄tt$dh^a$gd>$ & F dha$gd>$a$gd3$ & F dha$gd>,$ & F Wdh1$7$8$H$^`Wa$gd>,$ & F Wdh1$^`Wa$gd> $ & F Wdh1$7$8$H$^`Wa$gd> qqqr8rrrrrs4sbspssssttVttttttuu4uBuuuuuuuvvvvvww4wBwwwwwxxxxxxxyy4yByyzz>z@zTzzzz{{Ÿhyh)KOJQJ]^Jhyh)KOJQJ^J'hyh)KOJPJQJ\^JnH tH &h>OJPJQJ^JmHnH sHtH $hyh)KOJPJQJ^JnH tH C{4{{{||X||||||}}*}4}>}}}}}}}}~~P~~~4BPRTʺ{{nhyh2$OJQJ^Jhyh*GOJQJ^Jhyh6OJQJ^J!h22>*CJOJQJaJmHsH'hyh)K>*CJOJQJaJmHsHh3CJOJQJaJmHsHhyh)KCJOJQJaJhyhOJQJ^JhyhvOJQJ^Jhyh)KOJQJ^J*4jʁ4`jʃЄ҄4>jʅֆ24ʇBDF4VʉΉj4DVʋj4Vʍ hyhsOJQJ^Jh>OJQJ^JhyhmFOJQJ^Jhyh6OJQJ^Jhyh,2OJQJ^JK҄DΉD \ޔ*Ę$ & Fdha$gd>$ & Fdha$gd>$a$gd3 $dha$gd>$a$gd>$ & F dha$gd> Z\j4Vʏ6j46VʑͼͯrreeeeXhyh@OJQJ^Jhyhy!OJQJ^J'hyh9>*CJOJQJaJmHsHhyh9CJOJQJaJhyh)KOJQJ^Jhyh9OJQJ^JhyhREOJQJ^J!h22>*CJOJQJaJmHsH'hyhRE>*CJOJQJaJmHsHh3CJOJQJaJmHsHhyhRECJOJQJaJ"ʑ֑j4RVʓܓjޔ(*4>•ʕHf4PʗtǶ󑑑󑑑h>B*OJQJ^Jph!hyh@B*OJQJ^Jph'hyh@>*CJOJQJaJmHsH!h22>*CJOJQJaJmHsHh3CJOJQJaJmHsHhyh@CJOJQJaJhyhy!OJQJ^Jhyh@OJQJ^J,tv˜Ę4bʙ4bʛ4bʝ(4ʟ2Xؠ48ġʡе!hyhB*OJQJ^JphhyhOJQJ^Jh>B*OJQJ^Jphhyh@OJQJ^J!hyh@B*OJQJ^Jph!hyh$B*OJQJ^Jph=ʡ &آ*4ģʣ&ؤ4ĥʥ&ئ4ħʧЧ&Hب4ʩhݲвh>B*OJQJ^Jph!hyh_B*OJQJ^Jph!hyhcgB*OJQJ^JphhyhOJQJ^Jhyh@OJQJ^J!hyhB*OJQJ^Jph!hyhDsB*OJQJ^Jph5 ,޷ Ⱦr@$ & Fdha$gd>$a$gd3$ & Fdha$gd>$ & Fdha$gd>4ʫDTZhp4Nʭh4Nʯ h4ʱhܲ4Jʳ.0⥥!hyh@DB*OJQJ^Jphh>B*OJQJ^Jphhyh5_OJQJ^J hyh5_OJQJ^JnH tH !hyhDsB*OJQJ^Jph!hyhcgB*OJQJ^JphhyhcgOJQJ^J:06Դ4JZʵ*,>htʶ4prʷܷ޷ hz4rʹ  ^hƺȺ4DJʻ!hyhsB*OJQJ^Jph!hyh_B*OJQJ^Jph!hyhDsB*OJQJ^JphhyhcgOJQJ^Jh>B*OJQJ^Jph!hyhcgB*OJQJ^Jph?4PRbʽڽ2NľƾȾʾԾ ᰝyhhy[[[hyhHOJQJ^J!han>*CJOJQJaJmHsH'hyhH>*CJOJQJaJmHsHh3CJOJQJaJmHsH$hyhHCJOJQJaJmHsHhyhHCJOJQJaJ!hyhOZB*OJQJ^Jph!hyhDsB*OJQJ^JphhyhcgOJQJ^J!hyhcgB*OJQJ^Jph 046FLʿؿ~4bX4pr>@Xµ¨$hyhr5B*OJQJ^Jphhyh$ROJQJ^JhyhV~ .~ .,~ .~ .~ .FH!hyh_B*OJQJ^Jphh>B*OJQJ^Jph!hyht&B*OJQJ^Jph!hyhrB*OJQJ^JphhyhrOJQJ^JF|F2334$ & Fdha$gd>$ & Fdha$gd> & Fdhgd>$a$gd3$a$gd>$ & Fdha$gd>$ & Fdha$gd>~ .6hТkZkMhyh4OJQJ^J!han>*CJOJQJaJmHsH'hyh4>*CJOJQJaJmHsHh3CJOJQJaJmHsH$hyh4CJOJQJaJmHsHhyh4CJOJQJaJh>B*OJQJ^Jph!hyh #B*OJQJ^JphhyhrOJQJ^J!hyht&B*OJQJ^Jph!hyhrB*OJQJ^Jph.Bz|.B.B.BDF.B(.f22õèæUhyhOJQJ^Jh>B*OJQJ^Jph!hyhB*OJQJ^Jphhyh@EOJQJ^Jhyh)KOJQJ^J!hyh@EB*OJQJ^Jph@ne gwarancji ____________ miesicy, liczc od daty odbioru koDcowego robt. Wykonawca jest zobowizany dostarczy Zamawiajcemu dokument gwarancyjny w dacie odbioru koDcowego. Zamawiajcy okre[la min. warunki gwarancji: W przypadku wystpienia jakiejkolwiek wady lub awarii w przedmiocie Umowy Zamawiajcy jest uprawniony do: |dania usunicia wady lub awarii przedmiotu Umowy, wskazania trybu usunicia wady rzeczy poprzez napraw lub dostarczenie rzeczy wolnej od wad, |dania od Gwaranta odszkodowania (obejmujcego zarwno poniesione straty, jak i utracone korzy[ci) jakiej doznaB Zamawiajcy lub osoby trzecie na skutek wystpienia wad. W przypadku wystpienia jakiejkolwiek wady lub awarii w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowizany do terminowego speBnienia |dania Zamawiajcego dotyczcego usunicia wady, przy czym usunicie wady mo|e nastpi rwnie| poprzez wymian rzeczy wchodzcej w zakres przedmiotu Umowy na woln od wad. Ilekro w dalszych postanowieniach jest mowa o  usuniciu wady nale|y przez to rozumie rwnie| wymian rzeczy wchodzcej w zakres przedmiotu Umowy na woln od wad. Gwarant ma obowizek wymieni przedmiot na nowy w chwili: je|eli ta sama wada w trakcie trwania gwarancji ujawniBa si po raz trzeci, je|eli ujawniona wada nie mo|e by usunita lub wykluczona. Przegldy gwarancyjne: Zamawiajcy wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robt po upBywie terminu gwarancji ustalonego w umowie, jednak nie pzniej ni| 7 dni po upBywie gwarancji. W przypadku stwierdzenia wad, ktre wyszBy na jaw w okresie gwarancji Zamawiajcy sporzdzi protokB i wyznaczy termin na usunicie wad. Dat, godzin i miejsce dokonania przegldu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajcy, zawiadamiajc o nim Gwaranta na pi[mie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. W skBad komisji przegldowej bd wchodziBy, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Zamawiajcego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta oraz Inspektor nadzoru. Je|eli Gwarant zostaB prawidBowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegldu gwarancyjnego, niestawienie si jego przedstawicieli nie bdzie wywoBywaBo |adnych ujemnych skutkw dla wa|no[ci i skuteczno[ci ustaleD dokonanych przez komisj przegldow. Z ka|dego przegldu gwarancyjnego sporzdza si szczegBowy ProtokB Przegldu Gwarancyjnego, w co najmniej dwch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajcego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecno[ci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajcy niezwBocznie przesyBa Gwarantowi jeden egzemplarz ProtokoBu Przegldu. Wszystkie przegldy gwarancyjne oraz serwisowe, wymagane postanowieniami gwarancyjnymi Producenta, Gwarant wykonuje w trakcie obowizywania gwarancji na koszt wBasny. W przypadku ujawnienia wady lub awarii w czasie innym ni| podczas przegldu gwarancyjnego, Zamawiajcy niezwBocznie, lecz nie pzniej ni| w cigu 3 dni od ujawnienia wady lub awarii, zawiadomi na pi[mie o niej Gwaranta, rwnocze[nie wzywajc go do usunicia ujawnionej wady lub awarii w odpowiednim trybie: zwykBym, o ktrym mowa w ust. 13 pkt. 1 lub awaryjnym, o ktrym mowa w ust. 13 pkt. 2. Tryby usuwania wad: Gwarant obowizany jest przystpi do usuwania ujawnionej wady w cigu 3 dni od daty otrzymania wezwania, o ktrym mowa w ust. 12 lub daty sporzdzenia ProtokoBu Przegldu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie mo|e by dBu|szy ni| 3 dni od daty otrzymania wezwania lub daty sporzdzenia ProtokoBu Przegldu Gwarancyjnego (tryb zwykBy). W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemo|liwia dziaBanie cz[ci lub caBo[ci przedmiotu umowy, a tak|e, gdy ujawniona wada mo|e skutkowa zagro|eniem dla |ycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem [rodowiska, wystpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajcego lub osb trzecich, jak rwnie| w innych przypadkach nie cierpicych zwBoki (o czym Zamawiajcy poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktrym mowa w ust.12) Gwarant zobowizany jest: przystpi do usuwania ujawnionej wady niezwBocznie, lecz nie pzniej ni| w cigu 24 godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktrym mowa ust.12 lub od chwili sporzdzenia ProtokoBu Przegldu Gwarancyjnego, usun wad w najwcze[niej mo|liwym terminie, nie pzniej ni| w cigu 2 dni od chwili otrzymania wezwania, o ktrym mowa ust.12 lub daty sporzdzenia ProtokoBu Przegldu Gwarancyjnego. (tryb awaryjny). Usunicie wad lub awarii uwa|a si za skuteczne z chwil podpisania przez obie strony ProtokoBu odbioru prac z usuwania wad. Dopuszcza si wydBu|enie terminw usunicia wad lub awarii w przypadku konieczno[ci wymiany przedmiotu na nowy dla: trybu zwykBego do 10 dni, trybu awaryjnego do 3 dni. Zamawiajcy mo|e korzysta z uprawnieD wynikajcych z rkojmi niezale|nie od uprawnieD wynikajcych z gwarancji. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgldem Zamawiajcego z tytuBu udzielonej gwarancji jako[ci na wykonane roboty stanowice przedmiot umowy za wbudowane lub / dostarczone materiaBy lub / i urzdzenia oraz elementy wyposa|enia. W przypadku, gdy okres gwarancji udzielony przez producenta materiaBw, urzdzeD i elementw wyposa|enia jest dBu|szy od okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawc, wwczas obowizuje gwarancja producenta. 14 PRZEPISY OCHRONA ZRODOWISKA Wykonawca w czasie wykonywania robt oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowizany podj niezbdne dziaBania w celu ochrony [rodowiska i przyrody na terenie budowy i w jego bezpo[rednim otoczeniu. Rozbirk materiaBw przeznaczonych do odzysku, ich zaBadunek, transport i rozBadunek nale|y prowadzi w sposb wykluczajcy mo|liwo[ ich uszkodzenia. SkBadowanie materiaBw nale|y prowadzi w sposb uporzdkowany i wBa[ciwy dla danego asortymentu. Wykonawca jest wBa[cicielem odpadw, ktre jest zobowizany usuwa z terenu budowy z uwzgldnieniem przepisw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.). 15 KARY UMOWNE Wykonawca zapBaci Zamawiajcemu kary umowne: za przekroczenie jakichkolwiek terminw wykonania prac okre[lonych w harmonogramie rzeczowo- finansowym w wysoko[ci 0,2 % wynagrodzenia brutto okre[lonego w 5 ust. 1 Umowy za ka|dy dzieD zwBoki, za przekroczenie terminu na wykonanie przedmiotu umowy 3 w wysoko[ci 0,3% wynagrodzenia brutto okre[lonego w 5 ust. 1 Umowy za ka|dy dzieD zwBoki, z tytuBu rozwizania lub odstpienia od umowy z przyczyn le|cych po stronie Wykonawcy w wysoko[ci 10% wynagrodzenia brutto okre[lonego w 5 ust. 1 Umowy, za niezgBoszenie podwykonawcy w wysoko[ci 10 000 zBotych za ka|dego niezgBoszonego podwykonawc, za przystpienie Wykonawcy do wykonywania prac bez wymaganego zatwierdzonego projektu organizacji ruchu w wysoko[ci 10000 zBotych, za zwBok Wykonawcy do przejcia placu budowy od Zamawiajcego w terminie wskazanym przez niego w wysoko[ci 0,1 % wynagrodzenia brutto okre[lonego w 5 ust. 1 Umowy za ka|dy dzieD zwBoki, za zwBok, w usuniciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rkojmi za wady fizyczne lub gwarancji jako[ci - w wysoko[ci 0,2 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto okre[lonego w 5 ust. 1 Umowy za wykonany przedmiot odbioru, za ka|dy dzieD zwBoki liczony od dnia wyznaczonego na usunicie wad, za spowodowanie przez Wykonawc przerwy w wykonaniu robt budowlanych bez uzasadnionego powodu - w wysoko[ci 0,2% wynagrodzenia Wykonawcy brutto okre[lonego w 5 ust. 1 Umowy, za ka|dy dzieD przerwy w wykonaniu robt, w razie braku zapBaty lub nieterminowej zapBaty wynagrodzenia nale|nego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom  w wysoko[ci 5 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego odpowiednio w umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, za ka|dy przypadek braku zapBaty lub nieterminowej zapBaty oraz 0,01% wynagrodzenia brutto nale|nego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za ka|dy dzieD przekroczenia terminu zapBaty, w razie nieprzedBo|enia Zamawiajcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane, lub projektu jej zmiany  w wysoko[ci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okre[lonego w 5 ust. 1 umowy, za ka|dy przypadek nieprzedBu|enia do zaakceptowania projektu umowy lub projektu jej zmiany, w razie nieprzedBo|enia Zamawiajcemu po[wiadczonej za zgodno[ z oryginaBem kopii umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub dokonania zmiany  w wysoko[ci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okre[lonego w 5 ust. 1 umowy, za ka|dy przypadek nieprzedBo|enia po[wiadczonej za zgodno[ z oryginaBem kopii umowy lub jej zmiany, w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapBaty  w wysoko[ci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okre[lonego w 5 ust. 1 umowy, za ka|dy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapBaty, za opznienie w zBo|eniu wykazu, o ktrym mowa w 2 ust 6 pkt.1)  w wysoko[ci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okre[lonego w 5 ust. 1 Umowy za ka|dy dzieD zwBoki, za niedotrzymanie obowizku zatrudnienia osb wykonujcych czynno[ci w zakresie realizacji przedmiotu zamwienia na podstawie umw o prac, o ktrym mowa w 2 ust. 7 umowy - w wysoko[ci 1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto okre[lonego w 5 ust. 1 Umowy za ka|dy stwierdzony przypadek, za brak zapBaty wynagrodzenia nale|nego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom  w wysoko[ci 10.000,00 zB za ka|de dokonanie przez Zamawiajcego bezpo[redniej pBatno[ci na rzecz podwykonawcw lub dalszych podwykonawcw, za nieterminow zapBat wynagrodzenia nale|nego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom  w wysoko[ci 500,00 zB za ka|dy dzieD zwBoki liczc od dnia upBywu terminu zapBaty do dnia zapBaty. Zamawiajcy zapBaci Wykonawcy kar umown z tytuBu odstpienia od umowy z przyczyn wyBcznie zawinionych przez Zamawiajcego w wysoko[ci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okre[lonego w 5 ust. 1 Umowy. Kara nie przysBuguje, je|eli odstpienie od umowy nastpi z przyczyn, o ktrych mowa w art. 456 ustawy Prawo zamwieD publicznych. Suma kar umownych nale|nych od Wykonawcy nie mo|e przekroczy 50% wynagrodzenia brutto, okre[lonego w 5 ust. 1 umowy. W przypadku powstania szkody Zamawiajcy ma prawo dochodzi odszkodowania przewy|szajcego wysoko[ kar umownych do wysoko[ci rzeczywi[cie poniesionej szkody. Wykonawca zapBaci Zamawiajcemu kar umown w terminie 10 dni od daty wystpienia przez Zamawiajcego z |daniem zapBacenia kary. Zamawiajcy mo|e potrci nale|n mu kar z dowolnej nale|no[ci przysBugujcej Wykonawcy wzgldem Zamawiajcego na co Wykonawca wyra|a zgod. Kara umowna z tytuBu zwBoki przysBuguje za ka|dy rozpoczty dzieD zwBoki i jest wymagalna od dnia nastpnego po dniu zwBoki. ZapBata kary przez Wykonawc lub odliczenie przez Zamawiajcego kwoty kary z pBatno[ci nale|nej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowizku ukoDczenia robt lub innych zobowizaD wynikajcych z umowy. Wykonawca, bez zgody Zamawiajcego, nie mo|e zbywa na rzecz osb trzecich wierzytelno[ci powstaBych w wyniku realizacji niniejszej umowy. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach oglnych, gdy warto[ faktycznie poniesionych szkd przekracza wysoko[ kar umownych. Wykonawca zobowizany jest do niezwBocznego pisemnego poinformowania Zamawiajcego o przewidywanej zwBoce w realizacji przedmiotu umowy. Aczna maksymalna wysoko[ kar umownych, ktrych mog dochodzi strony nie mo|e przekroczy 50 % wynagrodzenia. 16 WARUNKI ZMIANY UMOWY Zgodnie z art. 454 ust. 1 ustawy Prawo zamwieD publicznych zakazuje si dokonywania istotnych zmian zawartej umowy. Dopuszcza si dokonywania zmian postanowieD umowy w stosunku do tre[ci oferty Wykonawcy poprzez zmian sposobu wykonania przedmiotu umowy, wydBu|enie czasu wykonywania umowy w przypadku: wystpienia wad dokumentacji projektowej skutkujcej konieczno[ci dokonania poprawek lub uzupeBnieD, je|eli uniemo|liwia to lub wstrzymuje realizacj okre[lonego rodzaju robt majcych wpByw na termin wykonania Umowy, wystpienia konieczno[ci wykonania robt dodatkowych, zamiennych, wstrzymujcych lub opzniajcych realizacj robt bdcych przedmiotem Umowy, wystpienia opznienia w dokonaniu okre[lonych czynno[ci lub ich zaniechania przez wBa[ciwe organy administracji paDstwowej, ktre nie s nastpstwem okoliczno[ci, za ktre Wykonawca ponosi odpowiedzialno[, wystpienia opznienia w wydawaniu decyzji, zezwoleD, uzgodnieD itp. do wydania, ktrych wBa[ciwe organy s zobowizane na mocy przepisw prawa, je|eli opznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktrym ww. decyzje powinny zosta wydane oraz nie s nastpstwem okoliczno[ci, za ktre Wykonawca ponosi odpowiedzialno[, odmowy wydania przez wBa[ciwe organy decyzji, zezwoleD, uzgodnieD itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawc, odmowy udostpnienia nieruchomo[ci przez jej wBa[ciciela do celw wykonania robt z przyczyn niezawinionych przez Wykonawc, niemo|no[ci wykonywania robt z powodu braku dostpno[ci do miejsc niezbdnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawc, niemo|no[ci wykonywania robt, gdy obowizujce przepisy nie dopuszczaj do wykonania robt lub nakazuj wstrzymanie robt z przyczyn niezawinionych przez Wykonawc, wystpienia siBy wy|szej uniemo|liwiajcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, zmian technologicznych  o ile s korzystne dla Zamawiajcego i o ile nie powoduj zwikszenia kosztw realizacji inwestycji, pod warunkiem, |e s spowodowane szczeglnie nastpujcymi okoliczno[ciami: pojawienie si na rynku materiaBw lub urzdzeD nowszej generacji pozwalajcych na zaoszczdzenie kosztw realizacji przedmiotu Umowy lub kosztw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umo|liwiajce uzyskanie lepszej jako[ci robt, pojawienie si nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robt pozwalajcej na zaoszczdzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztw wykonywanych prac, jak rwnie| kosztw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, konieczno[ci zrealizowania jakiejkolwiek cz[ci robt, objtych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwizaD technicznych lub technologicznych, ni| wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwizaD groziBo niewykonaniem lub wykonaniem nienale|ytym przedmiotu Umowy, odbiegajcych w sposb istotny od przyjtych w dokumentacji projektowej warunkw geologicznych, ktre mog skutkowa w [wietle dotychczasowych zaBo|eD niewykonaniem lub nienale|ytym wykonaniem przedmiotu Umowy, konieczno[ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwizaD technicznych lub materiaBowych ze wzgldu na zmiany obowizujcego prawa, wystpienia niebezpieczeDstwa kolizji z planowanymi lub rwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbdnym do uniknicia lub usunicia tych kolizji, zaistnienia innych okoliczno[ci prawnych, ekonomicznych lub technicznych, skutkujcych niemo|liwo[ci wykonania lub nale|ytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami, nadzwyczajnej zmiany okoliczno[ci, o ktrych mowa w art. 357 [1] Kodeksu cywilnego,w zakresie niezbdnym do usunicia ra|cej straty Wykonawcy. z zachowaniem zapisw art. 455 ustawy Prawo zamwieD publicznych. W przypadku wystpienia jednej ze zmian przepisw wskazanych w art. 436 ust. 4 lit. b) ustawy Pzp tj. w przypadku zmiany: stawki podatku od towarw i usBug oraz podatku akcyzowego, wysoko[ci minimalnego wynagrodzenia za prac albo wysoko[ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac, zasad podlegania ubezpieczeniom spoBecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko[ci stawki skBadki na ubezpieczenia spoBeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, zasad gromadzenia i wysoko[ci wpBat do pracowniczych planw kapitaBowych, o ktrych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitaBowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1342). Strony dokonaj stosownej zmiany wynagrodzenia, je|eli zmiany te bd miaBy wpByw na koszty wykonania zamwienia przez wykonawc. W przypadku zmiany, o ktrej mowa w ust. 3 wynagrodzenie ulegnie zmianie o sum wzrostu kosztw wykonania zamwienia przez Wykonawc wynikajcych z tych zmian. Wprowadzenie zmian wysoko[ci wynagrodzenia wymaga uprzedniego zBo|enia przez Wykonawc o[wiadczenia o wysoko[ci dodatkowych kosztw wynikajcych z wprowadzenia zmian, o ktrych mowa w ust. 3. Obowizek wykazania, i| zmiany okre[lone w ust. 3 maj wpByw na koszt wykonania przedmiotu umowy spoczywa na Wykonawcy, ktry w szczeglno[ci powinien przedBo|y dokument zawierajcy: wyliczenie wysoko[ci dodatkowych kosztw wynikajcych z wprowadzonych zmian, o ktrych mowa w ust. 3 i propozycj zmian wynagrodzenia Wykonawcy, wyja[nienie wpBywu zmian okre[lonych w ust. 3 na koszty wykonywania przedmiotu umowy. Postanowienia ust. 3-5 stosuje si odpowiednio, gdy z wnioskiem o zmian (obni|enie) wynagrodzenia z przyczyn wskazanych w ust. 3 wystpi Zamawiajcy. Strony ustalaj maksymaln granic z tytuBu wszystkich waloryzacji, o ktrych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu do kwoty stanowicej 2,5% wynagrodzenia brutto, oktrym mowa w 5 ust. 1 umowy z dnia zawarcia umowy. Zamawiajcy dopuszcza mo|liwo[ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiaBw zwizanych z realizacj zamwienia (waloryzacja). Zamawiajcy okre[la, |e: wysoko[ wynagrodzenia wykonawcy mo|e ulec zmianie w przypadku zmiany cen materiaBw zwizanych z realizacj przedmiotu zamwienia, wynagrodzenie bdzie podlegaBo waloryzacji poczwszy od miesica po zBo|eniu wniosku o waloryzacj wynagrodzenia, gdy warto[ zmiany ceny materiaBu przekroczy 20% w stosunku do stawek z I kwartaBu 2023 r., waloryzacja bdzie odbywa si w oparciu o r|nic ceny danego materiaBu, pomidzy kwartaBem odpowiednim dla terminu skBadania ofert w postpowaniu przetargowym, a kwartaBem odpowiednim dla daty dokonania zakupu danego materiaBu. Powy|sza r|nica okre[lona zostanie za pomoc cennikw Orgbud-Serwis lub analizy indywidualnej projektanta dla pozycji, ktre nie wystpuj w ww. cenniku. wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto[ r|nicy ceny okre[lonej w 16 ust. 7 lit c) przemno|onej przez rzeczywist ilo[ wbudowanego materiaBu, wynagrodzenie bdzie podlegaBo waloryzacji maksymalnie do 5% wynagrodzenia o ktrym mowa w 5 ust. 1 niniejszej umowy, postanowieD umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si od chwili osignicia limitu, o ktrym mowa powy|ej, zmiana wysoko[ci wynagrodzenia opisana w niniejszym ustpie nastpuje w przypadku ziszczenia si powy|szych warunkw i wymaga podpisania stosownego aneksu. Wykonawca, ktrego wynagrodzenie zostaBo zmienione zgodnie z ust. 7 zobowizany jest do zmiany wynagrodzenia przysBugujcego podwykonawcy, z ktrym zawarB umow, w zakresie odpowiadajcym zmianom cen materiaBw lub kosztw dotyczcych zobowizania podwykonawcy, je|eli Bcznie speBnione s nastpujce warunki: Przedmiotem umowy s roboty budowlane lub usBugi, Okres obowizywania umowy przekracza 6 miesicy. Pisemny wniosek Wykonawcy dotyczcy zmian postanowieD umowy powinien zawiera uzasadnienie. Umowa mo|e ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczno[ci zwizanych z wystpieniem COVID-19, ktre wpBywaj bdz mog wpByn na nale|yte wykonanie umowy, na warunkach i w zakresie zgodnym z art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczeglnych rozwizaniach zwizanych z zapobieganiem, przeciwdziaBaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorb zakaznych oraz wywoBanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 ze zm.). Wszelkie zmiany i uzupeBnienia Umowy wymagaj uprzedniej akceptacji Stron i formy pisemnego aneksu, pod rygorem niewa|no[ci, musz by dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 454 oraz 455 ustawy Prawo zamwieD publicznych nastpujce zmiany: danych zwizanych z obsBug administracyjno-organizacyjn Umowy, w szczeglno[ci zmiana numeru rachunku bankowego, danych teleadresowych, danych rejestrowych, bdce nastpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 17 ZABEZPIECZENIA Wykonawca zobowizuje si posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno[ci cywilnej zwizanej z przedmiotem zamwienia. Ustala si wysoko[ zabezpieczenia nale|ytego wykonania warunkw umowy w wysoko[ci 3% ceny caBkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwot: _______________ zB (sBownie: _____________________________________________________ zBotych _______ /100 gr). Zabezpieczenie nale|ytego wykonania umowy na powy|sz warto[ zostaBo wniesione w formie _____________________________________________________ przed podpisaniem umowy. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeD z tytuBu niewykonania lub nienale|ytego wykonania umowy. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajcego nastpi w ni|ej podanych wysoko[ciach i terminach: 70 % warto[ci wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawc robt i przyjcia ich przez Zamawiajcego, jako nale|ycie wykonanych, pozostaBe zabezpieczenie roszczeD z tytuBu gwarancji w wysoko[ci 30% zwracane bdzie Wykonawcy nie pzniej ni| w 15 dniu po upBywie gwarancji. Zamawiajcy wstrzyma si ze zwrotem cz[ci zabezpieczenia nale|ytego wykonania umowy, o ktrej mowa w ust. 5 lit. a) w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunB w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres gwarancji ulega wydBu|eniu o czas potrzebny na usunicie wad. Wykonawcy, o ktrych mowa w art. 58 ust.1 Ustawy, ponosz solidarn odpowiedzialno[ za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nale|ytego wykonania umowy. 18 ODSTPIENIE OD UMOWY Zamawiajcemu przysBuguje prawo do odstpienia od umowy w terminie 30 dni od powzicia wiadomo[ci o zaistnieniu jednego z nastpujcych zdarzeD: Wykonawca przerwaB z przyczyn le|cych po stronie Wykonawcy realizacj przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dBu|ej ni| 10 dni, czynno[ci objte niniejsz umow wykonuje podmiot inny ni| wskazany w umowie, Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsz umow w sposb niezgodny z dokumentacj projektow, specyfikacj istotnych warunkw zamwienia, specyfikacj techniczn wykonania i odbioru robt budowlanych, jednak|e odstpienie takie jest uzale|nione od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, suma kar umownych osignBa 25% wynagrodzenia okre[lonego w 5 ust. 1 umowy, Wykonawca skierowaB, bez akceptacji Zamawiajcego, do kierowania robotami inne osoby ni| wskazane w 8 ust. 1 Umowy. 19 OBOWIZKI STRON W ZWIZKU Z ODSTPIENIEM OD UMOWY W przypadku odstpienia od umowy lub rozwizania umowy przez jedn ze Stron, Wykonawca ma obowizek natychmiast wstrzyma wykonywanie robt i zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy teren budowy i opu[ci go mo|liwie szybko. W terminie 7 dni od daty odstpienia od umowy, Wykonawca zgBosi do dokonania przez Zamawiajcego odbioru robt przerwanych oraz robt zabezpieczajcych. W przypadku niezgBoszenia w tym terminie gotowo[ci do odbioru, Zamawiajcy ma prawo przeprowadzi odbir jednostronny. Wykonawca niezwBocznie, a najpzniej w terminie do 14 dni od zawiadomienia o odstpieniu od umowy lub rozwizania umowy z przyczyn niezale|nych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzdzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaBy i inne urzdzenia lub ustali zasady przekazania tego majtku nowemu Wykonawcy, lub Zamawiajcemu. W przypadku odstpienia od umowy lub rozwizania umowy przez jedn ze Stron, Zamawiajcy zobowizany jest do dokonania odbioru robt przerwanych i zabezpieczajcych oraz przejcia od Wykonawcy pod swj dozr terenu budowy. 20 POSTANOWIENIA KOCCOWE Wykonawca o[wiadcza, |e przyjmuje odpowiedzialno[ cywiln za wszelkie spowodowane przez siebie, swoich pracownikw, Podwykonawcw lub pracownikw podwykonawcw szkody osobiste i majtkowe wobec osb trzecich, ktre mog powsta w zwizku z wykonywaniem umowy oraz roszczenia odszkodowawcze wynikajce z prawomocnych orzeczeD sdowych, Bcznie z wszelkimi wynikajcymi z tego tytuBu kosztami, ktre mogByby by skierowane do Zamawiajcego lub podmiotw pozostajcych pod jego kontrol, osb upowa|nionych do ich reprezentacji, pracownikw i innych osb dziaBajcych w imieniu Zamawiajcego. Wykonanie niniejszej umowy nie wi|e si z przetwarzaniem danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, dla ktrych Administratorem danych jest Burmistrz Miasta i Gminy Miasteczko KrajeDskie, a co za tym idzie nie wi|e si z dostpem do zasobw systemw informatycznych Urzdu Miasta i Gminy Miasteczko KrajeDskie. Przenoszenie na osoby trzecie praw i obowizkw oraz wierzytelno[ci wynikajcych z umowy wymaga pisemnej zgody drugiej Strony. Zmiana postanowieD umownych wymaga akceptacji Stron i zachowania formy pisemnej (zawarcia aneksu do umowy), pod rygorem niewa|no[ci takiej zmiany. W sprawach nieuregulowanych umow maj zastosowanie wBa[ciwe przepisy, a w szczeglno[ci przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamwieD publicznych i ustawy Prawo budowlane. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawc o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktrych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwizaniu sporu przed Sdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osob prowadzc inne polubowne rozwizanie sporu. PozostaBe ewentualne spory powstaBe przy wykonywaniu umowy, ktrych nie uda si rozstrzygn polubownie, bd rozstrzygane przez sd powszechny wBa[ciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajcego. Umow sporzdzono w trzech jednobrzmicych egzemplarzach, z ktrych jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca i dwa egzemplarze Zamawiajcy. 21 ZAACZNIKI DO UMOWY Integraln cz[ umowy stanowi nw. zaBczniki: ZaBcznik nr 1  harmonogram rzeczowo-finansowy ZaBcznik nr 2  umowa z podwykonawc /je|eli dotyczy/ ZaBcznik nr 3  dokumentacja projektowa.      SHAPE \* MERGEFORMAT   SHAPE \* MERGEFORMAT  22(24262F2222222,3.3V3333333333R44444445 5.555555ɼɫnnnannnannnnnahyh}pcOJQJ^J!hyh}pcB*OJQJ^JphhyhmOJQJ^J!hyhmB*OJQJ^Jphh>B*OJQJ^Jph!hyh"B*OJQJ^JphhyhOJQJ^J!hyhB*OJQJ^Jph$hyhf5B*OJQJ^Jph$hyh5B*OJQJ^Jph&4 55279:H;;X<<>*@ACE>GIIRJ$ & Fdha$gd>$ & Fdha$gd>$ & Fdha$gd> & Fdhgd>$ & Fdha$gd>$ & Fdha$gd>$ & Fdha$gd>5R6p6r6666.70727J7777R8888.9999999R::::::.;F;H;V;;;;;;R<V<X<<<<<<.====R>>>>>>.????(@*@R@@@@.A~AAAAARBBBBhyhmOJQJ^Jhyh}pcOJQJ^J!hyh_B*OJQJ^Jph!hyh}pcB*OJQJ^JphMB.CCCCCCRDDDD.EEEEEERFFFF.GGGGGRHHHH.IIIIIIIIIPJRJxJzJJJJJ.KKKKRLLLLMM.MMMMRNNNN.OOOORPPPPPPP.Q!hyh3B*OJQJ^Jphhyh3OJQJ^Jhyh}pcOJQJ^J!hyh}pcB*OJQJ^JphMRJzJMPpRTTUVPV2WZZZ`\T^___$ & Fdha$gd>$a$gd3$ & Fdha$gd>$ & Fdha$gd>$ & Fdha$gd>$ & Fdha$gd>.Q:QhQQQQnRpRRRRS.SSSSTTTTTTTU.UUUUUUUVVNVPVhVVVVW.W0W2WWWWXXXY.YYYYZZZZZZӷ$hyh3CJOJQJaJmHsHhyh3CJOJQJaJhyh}pcOJQJ^Jhyh3OJQJ^Jh>B*OJQJ^Jph!hyh3B*OJQJ^Jph;ZZZZZZZZ.[[[[^\`\b\\\.]]]]R^T^^^.___________˾zzkhyhEkCJOJQJaJ$hyhfOJPJQJ^JnH tH $hyhEkOJPJQJ^JnH tH hyhEkOJQJ^J!hyhEkB*OJQJ^Jphhyh3OJQJ^J'hyh3>*CJOJQJaJmHsH!h~>*CJOJQJaJmHsHh3CJOJQJaJmHsH#_______`J`L`n````a.apaza|aaaɸyl[[MM[[[M[<!hyhq^B*OJQJ^Jphh>B*OJQJ^Jph!hyh9}B*OJQJ^Jphhyh9}OJQJ^Jhyh9OJQJ^J!hyhB*OJQJ^JphhyhEkOJQJ^J'hyhEk>*CJOJQJaJmHsH!hkz'>*CJOJQJaJmHsH'hyh>*CJOJQJaJmHsHh3CJOJQJaJmHsH$hyhEkCJOJQJaJmHsH_L`bDc|d>eFfgjkoqtvw2z{f}0PJ$ & Fdha$gdr?,$ & F dh1$a$gd>$ & F dha$gd>$ & Fdha$gd>aaaaabbbbbbbbbbc.c4c@cBcDcpccc d dddxdzd|dddd.eepeeefDfFf̱̤̱̤̤̿̓uhyh$ROJQJ^J!hyh$RB*OJQJ^Jph!hyhtwB*OJQJ^Jphhyh(hOJQJ^Jh`i-B*OJQJ^JphhyhOJQJ^J!hyh(hB*OJQJ^Jph!hyhq^B*OJQJ^Jph!hyh(GB*OJQJ^Jph*Ffffffg"g$g.gpggggggghhhhhhi.iLipiiiiijjjjj.k4kpkrkkkkllll.mpmmmnln± ±“ “hyh(hOJQJ^J!hyhq^B*OJQJ^Jph!hyh[-B*OJQJ^Jph!hyh(hB*OJQJ^Jphh`i-B*OJQJ^JphhyhYOJQJ^J!hyhYB*OJQJ^Jph3lnnnnnnnnoo.opoooooo>pppq.qqqqqq>rrrs.ssss>ttttttu.uȇ"RTĈ.|~ȉ"Ċ.HJRXlnptµufhyh@CJOJQJaJhyh #OJQJ^J!hyhwB*OJQJ^Jph!hyh{SB*OJQJ^Jph!hyh #B*OJQJ^Jphhyh6[OJQJ^J!hyh6[B*OJQJ^Jphhyh(hOJQJ^Jhr?B*OJQJ^Jph!hyh(hB*OJQJ^Jph%J>T~pxܐ|"b.›X$ & F$dha$gdr?$ & F#dha$gdr?$ & F"dha$gdr?$a$gdr?$ & Fdha$gdr?tvxȋ2JԌ.dȍ2Ԏ.ȏ̸wwwfffffffff!hyh}7YB*OJQJ^Jphhyh}7YOJQJ^Jhyhq+OJQJ^JhyhmpOJQJ^JhyhwW.OJQJ^JhyhL\OJQJ^J'hyh@>*CJOJQJaJmHsH!hkz'>*CJOJQJaJmHsHh3CJOJQJaJmHsH$hyh{CJOJQJaJmHsH!(2Ԑڐܐ.ȑ2z|Ԓ.ȓ2Ԕ ".ȕ2Ԗ.ȗ2Ԙ.`bș,.2Ԛòвòòòòòò!hyhI B*OJQJ^Jph!hyhB*OJQJ^JphhyhOJQJ^Jhyh}7YOJQJ^J!hyh}7YB*OJQJ^Jph!hyh!6B*OJQJ^Jph?Ԛ.›ț؛2Ԝ.ȝ2Ԟ.VXȟ2Ԡ.ȡ2Ԣ.ȣ2NPԤ.~ȥ2Ԧ.ȧ,NXZ.xzhr?B*OJQJ^JphhyhOJQJ^J!hyhB*OJQJ^JphPPZzhN JzLzX$ & F/dha$gdr?$ & F.dha$gdr?$ & F"dha$gdr?$hdh^ha$gdr?$ & F#dha$gdr?zȩN|ªʪ.hȫNȬ .ȭN~.Rȯ̹hBH0JFCJOJQJ^JaJhr?0JFCJOJQJ^JaJ$hyh%0JFCJOJQJ^JaJ$hyhO(0JFCJOJQJ^JaJhyhmpOJQJ^JhyhO(OJQJ^Jhyhq+OJQJ^Jhyh]OJQJ^J-f .RȱHJ.RlȳT`.xzȵX.LǺ|||||||||||||||||hyh OJQJ^JhyhqYOJQJ^Jhr?OJQJ^Jhyhl]OJQJ^JhyhTPOJQJ^Jhyh%OJQJ^J$hyh%0JFCJOJQJ^JaJ$hyhO(0JFCJOJQJ^JaJ$hyh^0JFCJOJQJ^JaJ0ȷXz .0JȹX.ȻҼ.Ƚ&HJRTjl.ȿ.TVpϵϵµžhyhxOJQJ^JhzLOJQJ^Jhyh0:OJQJ^Jhyh{OJQJ^Jhyh!6OJQJ^Jhr?OJQJ^JhyhhpOJQJ^Jhyh OJQJ^J>TV~z@nT2:X$a$gd3$ & F%dha$gdr?$ & F1dha$gdr?$ & F"dha$gdr?$ & F0dha$gdr?,.".Bfv~ .@t.0P6xz(*.@ٵ٨¨ٛ¨hY#_OJQJ^Jhyh!6OJQJ^Jhyh/-OJQJ^Jhyh8OJQJ^Jhr?OJQJ^Jhyh{OJQJ^JhyhTOJQJ^JhyhxOJQJ^JhyhmX OJQJ^J9@N4.6 2.8.8ln|.RT~µµ٨ٗٗٗٗ!hyhB*OJQJ^Jphhyh9OJQJ^Jhyh(#OJQJ^Jhyh@OJQJ^Jhr?OJQJ^JhyhOJQJ^Jhyh/-OJQJ^Jhyh!6OJQJ^J8~0268:<VXl.<>yhhhhh[hhhhMhhr?B*OJQJ^Jphhyh9OJQJ^J!hyh$B*OJQJ^Jph!hkz'>*CJOJQJaJmHsH'hyh>*CJOJQJaJmHsHh3CJOJQJaJmHsH$hyh{CJOJQJaJmHsHhyhCJOJQJaJ!hyhB*OJQJ^JphhyhOJQJ^J!hyhvB*OJQJ^JphX>b2,NHxdl$a$gdr?$ & F(dha$gdr? $dha$gdr?$a$gd3$ & F'dha$gdr?$ & F&dha$gdr?`l .LN`b&.0r.VRdࣣ౱!hyh3NB*OJQJ^Jphhr?B*OJQJ^Jphhyh$OJQJ^J!hyhGB*OJQJ^Jph!hyhq^B*OJQJ^Jph!hyh$B*OJQJ^Jphh uB*OJQJ^Jph3.PVT.02> Ḻ̤̾qdUhyhCJOJQJaJhyh`8OJQJ^J!hyhB*OJQJ^Jph!hyh$B*OJQJ^Jph!hyh`8B*OJQJ^JphhyhOJQJ^Jhyh$OJQJ^Jhr?B*OJQJ^Jph!hyhB*OJQJ^Jph!hyhB*OJQJ^Jph!hyh3B*OJQJ^Jph*,.LN`.FHZLz.|,vxbdɸɫhr?OJQJ^JhyhuUOJQJ^Jhyh OJQJ^JhyhOJQJ^J!hkz'>*CJOJQJaJmHsH'hyh>*CJOJQJaJmHsHh3CJOJQJaJmHsH$hyh{CJOJQJaJmHsH5dhjln,|,|,,Lκ}}}hr?B*OJQJ^Jph!hyh{B*OJQJ^Jphhyh{OJQJ^J!hkz'>*CJOJQJaJmHsH'hyh{>*CJOJQJaJmHsHh3CJOJQJaJmHsH$hyh{CJOJQJaJmHsHhyh{CJOJQJaJ1:Tr@$ & F*dh^a$gdr? $dha$gdr?$ & F)dha$gdr?$a$gdr?$ & F!dha$gdr?>@ ,j .8:N&,ᰤraaPPaaaa!hyhnB*OJQJ^Jph!hyhuUB*OJQJ^JphhyhuUOJQJ^J!hkz'>*CJOJQJaJmHsH'hyhuU>*CJOJQJaJmHsHh3CJOJQJaJhyhuUCJOJQJaJhr?B*OJQJ^Jph'hyh{5OJPJQJ^JnH tH hyh{OJQJ^J!hyh{B*OJQJ^Jph6&,d&,:^DVXZdlp|4^&Zn&hS%B*OJQJ^JphhktB*OJQJ^Jphh+B*OJQJ^JphhyhuUOJQJ^JhyhwW.OJQJ^Jhr?B*OJQJ^Jph!hyhuUB*OJQJ^Jph=&>Zf:b&BZTj~&BZ&BZpƼӭx!hkz'>*CJOJQJaJmHsH'hyhuU>*CJOJQJaJmHsHh3CJOJQJaJmHsHhyhuUCJOJQJaJhr?OJQJ^JhyhHWOJQJ^JhyhuUOJQJ^Jhr?B*OJQJ^Jph!hyhuUB*OJQJ^Jph-pr@Z\&6Znvxzpp'jhJCJOJQJUaJmHsHhJCJOJQJaJmHsH*jhJCJOJQJUaJmHnHuhJCJOJQJaJjhJCJOJQJUaJhFjhFUh OJQJ^JhS%OJQJ^JhyhuUOJQJ^JhyhwW.OJQJ^J, $ & F*dh^a$gdr?e^egdJgdJ   hyhuUOJQJ^Jht&$hJhJCJOJQJaJmHsHhJCJOJQJaJmHsHhJCJOJQJaJ'jhJCJOJQJUaJmHsH'jhJCJOJQJUaJmHsH.jhJCJOJQJUaJmHnHsHu 21h:pZl. A!"#$% n2}vNwfPNG  IHDR)1tsRGBgAMA a pHYs&?2IDATx^} \E6;㈚{AE@A3:D!޻OWYJ/"[B{FvBBHBz޷Nv3>twu:UusF-^m}[س_iVcT2'ӕg<%HGf)Si>dG&{ddo$-F-DK{VC7g5~2S LWGdG`y ,XͰ:֧J&4Kv;璈HfX!\'~Y }h{q[i_ޣ׺*;!Ahwʄc{ D$Г _Ҩ Hy!rI:A]-1i?ի ii .z'Q@}ޜduYĞp 䊟HOIҨ 'Q(lt%xM Z-S "BhN(DHfp-rh>D"@@myIIuki ^ DhQh6D"M Z@A$"(DOki.VR "&FM%':"s$M Za_ 4%@\3 Q3zZ^ dH@ C -3mҨ9\O"h~h"PBHfh"@z%P44j hQ~yIiih2F"M %Ъ3*Z-;`"+~qG&F@tF \@44jh@A$Z-#utP&FMh@~ @HI44j/8?@aιzZHV % ,PGii.x'Q=ȵ@]9M K<~qiha\ii$2HD-n[725K 2%D\hP]h"Py{-MҨ " T/@2 Q#@}ZRg #Ҩ\=B J֥@A$"ji ^-Y(~"qvh1K44jKhi.ց@+@ #-Q z[ {MҨHZZG {ݤ&FD ?@a$k&54j@CDWzFHV UzdZV'Z _Hp C ?@ G@a$54j/V* C iiAyIZQG Q+ѿ@~KD/u>^]-]\K"/fki.66YZ'×\@ Y".O1cD񣃄89BE_ sluNg6)y'B^r|#/xylT'땬yfEZQ#<GV(YYLi*~0ьXֺ˒13nΉT^uEyA44 w1ÞY5|=g̰^*yz,k?z1& Cb¹=Q(|\%Y!B|"*¾]=Z.cZK;pNJ;ïf=˓VD/ ?k{k=LA7?\ɲYE!0D+"= }nSů="d1z}"# #Jikh upfƳ舑 [Bp". ,qRlT_Z2w5K:  `4pAJ̣ 'ї?C[3 >(ݑ )ZF%xaiv|ˆQ. 忖JRnۡn%4e̓<DuICACPV0lB>Dm|^ FUQüK |IW#^p {.i]elN[=U4wH˩4a'h֎qM*dROE%hi"_x!+ [mA佳[ ɘOQ OI覵Cn( Ƀ6J'y{"]˘0@TPaY^*P{Sff(._& (jQ xGb¾u@<d _˳pYlxd݁џѝ#ܪvEC{CwbψgPt%it5 *z0 FG@+w*3-:eΗJit7@P?{Ex4RH5׆Ϫ{,υ D;bРAD:*m.Z-*aߜ5*FwE- D +QZ?QQ; [Vci޼w סXl W,CvGfѝQk%|*@MD8׶w9tɵ455}(bX!@xW H݂5oB>rM 2ꪽ -Cg{#/J{!vDž=7Hpk9QT!85h5 !$DM_9=G#-& {s]f44Ƴ+6r3_^ɷ6* J>(?F)npO*yzCWG+1#Hwf.B4m#jt}r-&3oU.\ kI "I "+jlS(Vi jM "1O`ԁ9JpNB~S6$K' (I6apE-Oڟ эq DЯ[#װf|]I!|~r@3; 5BZG"n5*jPᦦRjtw(qQ(ZAƖV}v80D}n7&YˠHTitw(5a4p{7E3W彼L`wG-*~`H CI~.8PbѸ6t0J8{%lB7u "fV ;;T`֤|K]]q4hF3֓AJJ4;T*] ܉ݥCa\D^7~.! 88PNX\8y 79¬(޶_wCI }9$T.ARjt7(.,m׊X~kmYdg;c Qkkw.܁%,Gm+φ8jnP§=-֛P/K!>kҠrq]4 Vt @-m<f),'J4jM 0ո0](P_sFNʋUD%@ }Kh;TC/QE+"Fo3~ֈ{ʥ@cYEbqDxw)ݴ8^景Dc1`Ҿ:sֳVS>j(ӯ ǨK5,o,+BRdRB+9*  đYɜ3M7'2D#BQʆ N\.cJݲ ż&:] ͮ1|քF~Lʲ0(/6z=¹X]q:(x`]A |@4|+8T99o>v, e3B.l$8hC*'zVXh2&xGRv6:𷫃ՂOܥw h_#-"j86{N>Q<,LM W3ů6 ĕ F 2Ab$k |ƣsp$c* k7~Gy2)o9QAU`KyX&dc9g Xu3Ip h tصpuAxw ت\(&q8JF Px6$e~~S @9ȰWQDR~240;YW*yỌ`s"a!:Ӭ$=3HwEU | #HFGGP\;A@G ޭr.2lmH M#F|w0$VP{ IE1 ٨к=X}]? Ӫ}h6dGB뾼|! ~V"D JK;s~zwsC@IVRIQ!}kyL^n>cwZ(|}mH |= "XuG^/hW{zs[*l͸V}yO3b?qe?J L@FCkv3 Ui}8z+cقʱ߀ɷ{/Tc$*۠oʘ܎@N'8Ĺo<-ag̪>QܛQp$PZ?t]9)åUxup2W\No`] 6x"֞Ʃ#ka~7D,R*#Y\a֊hN:'ºݙB+!cIwI ©*QA]>/ޔ̟~ SG}Bsd"y(|c߆Zq Pt2db}ׄ刦 "ﲃYhji6*K 7-U5+Oh3§IRɄ' v벲1$$#.+հGI T$2il}'/~#oeηЩ`I e+(Eeyp},TPW*cV)ׇqx1؁n=i_8CYOUߘm4&̋2VЉudLE^AUÇz@9+n=ڽ8ʂ>P L et3˛Tpvrl|?/\M9fIkM*I U@&B+Ĉ5API־pѐ!l9nݻbOTQ/7(/,C:7t ]W/"URI+(?WAaR?%p~q"CY[TP;pKn r^B|簼$o >,] |G8@D~O@3Kx$|fE4e^vc)vg9#c2h9%+=yZOy?†x2ߺ?A5KpC)?CcTV֞J̡lWl"B[~{G8̯k;vp;d?xa.pع*Hv9JKѪH>-jvQA2!8׎Tmgv:l{: *˚In~:r>}"PU8oq*M(x<.rެKӭ8ODҹk6ˡwQ5,6ށ룭+ 7ɜ`CRfqcjYNEUn (y^oYfSd}́ =PY=X*Ǝss|>lp]e_$MOI"B\?eX6t.5x~}-֫|G}"ݪ({ {|G_2x:c2IP *\~q:ܹa(A[lV V&"BW5y=L6a Aek#ϐDXE+Iv'z"s8!6f8q#o;MdF#.rs%[WH΁huWCYe+ y 9??o0 x{2y1HwLum3.uw4ʎf*oDT 9N7F p) {v ˆVp /&_PȉP8O.+O>]y<2i=:QžbਕVqQebnl*'¿}pF 'ڣ9$o<Aב;:!zNw;?g|~ P?%yE=NF7E$B 4444444444OM3/s9Y>;$g AƧo33f+\ N|,~a~'&Z|f8g>[|賛F~铳ikx?Y7RU<7{ӯhjn/`-CҢxABLj7ixYyqFyw 1 rݼF7((W\BF\` EZ?9ܹ 5 SV몸ojVAU(rPvWpjF.Ri9aaڠ. .le!KJ$>JНknWpqG@qR<ʘ-H*xͅa)99`v`ޯ?qod'dp %jpx<}Ž/$]g@4j(o_ZY YYد22gRdF>iɐ)mk+%^p=tQ3m_ZЯoi. 2OȔޥIXDzUԝafmB44 Wq@ hiht@]&F hiht@]&F hiht@9WIENDB`nO7H◭RQ0PNG  IHDR`>hcsRGBgAMA a pHYs&?6IDATx^]xTUꮻXWu)s$ITHg`iJ IiذP,kUWYIP )(s$3;IV}̹[wTU[G3%t]6zQ,WA#:Z4FU?7+{j O vSrr=2%]S%=CG6zݒ%CGl=E Q/LC4Y?ҲIӵz?'uCuz hY4,Y [:e{H{؉r0C;kYcnHed@S(i\뿡ܭpm_uµUiYn'1C:skEky`GC͠_.ؑ7,1(. 8dDݞ,v["ID1%찍Z#6twdM"XP YM7 VkH y8T u1\5Ҭ1p {H wMO˵5\c r%mh2\5½k1څr]i.Ն="|x`h? چHh(Oaczx_Я1n +zBGԆ*Q@ց:Lv4 ~^'/, F &# /锎5?Ѭ rxHȖݔXrsLe0f1XC#E#ßOSCJ&> Of54[>x×0K2T^zi~CQX;Mˍ&Hs 7kcFaz͡#K~@—bh g2)Ν眒iʣ]^]s0,|xShz’naFu(~ kʇֆ1/?aIxM`[ ׺V-MvPVg1s[a"w==0NȃD Tsi"PDLۨQA}& D&tD5tTpZ @VL _76?` ME;Up/iRπf0[)J7)]Bi1͍ uc:Ðn4{ޔwޕkCL駲UL {y$n71a+Ժİg@ D ( RH3m-& ^K,&* W_8 4#Ļ l\銚5Nɿ0"0UHSBy1^I[^k1ѱB(c=-#Nz󤘺8qi5 .&.=vM#/N\v,5uYi[?<r`KLWw81E^ B Z>/_h0&r4 PGi'(*&yyj(3/k~4_ᵘ`I7wDAi?iKWxTOnӖE!Bq1b_o 4HK)K BAc  ڑ>Џ|nobծqI$>`H%G. K M~eI/_bcQH>IT=&ۋ ni" IK11ϬXݮܖbs&KʒkqOApJϯ9-f['f[8=r |>ˀL}HO PIډ Q1nK ^76h'鵁`ԶKM}1ã ez'Mx.&Z Lbw. M5\ _SS+yzږE9~K88G ڗċM(0x$"ǔ%G9ifU꒣ώ_\;g׎wIyt7~X^jj|b7}a YI B`@Q]ӆr}i(-&*pN8>82 *~T=^4 \L>vꮉiq^̡#J*(%b7XXϒIKIZe4 Y1$>@s 1^#]+ɟmձ4Ebbp8dv}[`yXākJ13@Ǽ^tȜ8s<!6BOc/GT|g1A /,m/(}Iaڥa?t~MC׷ b+ft"&;.{B]ҽ{dgq_a3= (\OJ¥.QTc P$&Hg5aj3Z ǚIzu#W=R+Kk'o?D7k"!K97k|gB _pR:\0&+uICJ1]x/'rkgp.:g1{ o1".ԵX5^ʠީKi.d)1 v7C,;eQ_sIXc/$61AfoSd;ȋ .Ýv"AL͟=aK*4ɣ pJOcb8ex3[͡-ImNU]׃#`yΗn4|pZ2/bb#f-tziK3zE nt}dܫ-Ikc'VB]*W@4iŇϭцpE @E\ 4 3$uXY򞂯 +pmBr5~M iWaI`W0x:woLlcULRNaЬjsčtr^W^l#,4($EglDgˋՈ 68!>YLKQװ`  ekr/!h`Yd mYLP Ycݨ2Ʊ4'Q@2c]LlD/X]ކ] ({)= !y_)&ǟ_oj!AKˮ+"3eŤ=`R[WR {e134ڶ{7ILZL<5y~ұGh2 *s f\sDi/^"[x#0 LX|6!DŽi;AL$dU #  kX"w؟;4ZJtFVm]L4UC݈ hkDL8KҟvA6֋=IrXFS M3w5ijg^>l1ͮ1ǀlq۱{G[vވRX~noFFԸJpTlDm[L8qneMiTLjm> k<1AJ^ߴJs2KSR B{kƽzXx %6B1͢Ck j~|? r7=AyjUH—T.egpRނVO' 19 DCiuB#׸z 葀a*Շ'R?6 7b[>=]UF4{g&{`Qˮt?EazC:,Ea؃T+8`BX~Gʥ~^1k 1Yk0f8>?J'ׁ+)Xt 1 CBH{O;kDu:`;: w6=YnB (>9 8rB g5֘mncr")QL<VQaUȐ9_MDq p@=~"{lC6F~Òh4Op gz1JVLa R:i nɟwFk"]d"%R׆6Y)&&>Z]~1]|~ Rj)Qi@7yß/6NXrHs|. q,3IJju1C׸ODh3ϻF j.Ť%)04{p7~&I-;d9fO1A_t7S4MRb~䭖Q-R9cHxBlha9q8,#rR%-G[4}&_ڰ ,!:GvʠWI] l3ΌV= kB\_ z&:M;A4~kcYn$.ne=@L% g ˧I[۵= ݎAg8! 'p ߵ 2F?1 ~m0QLn*D0s?:33Q+5Frh ps7jl8`B7}'kZA(9n-ҵR,6{8bwҖ< sPHy̭W6(T\d "69nMJ-NL^=VLka#^8`4ڣe`|n5Vy=: <s[ ?JNېRPL"Ɩc_9By!ϗZp_}B.HPg7:/ 9cn+4ֈƂ־Y[-F,dY^1/*'&#uzN z9#nKfT#'a[JT|nߕs0yCnlqdյ슏ʖA -gq-Q؅lRq]V`r-^+Fؚ!9{[\oxN-mLNdl҆zS廫~凫Yӓ H!aQoX rMr+C#OfѸDB.C rVЅEbq3/VpUݒe+teF'yRhA4ESm zpn<:`f5nkg{M*VH-,:գ9I8튘C/Dʊ eYK4c8#&cKͮQn'gz9|b%"uB)~<pyqS/˚[a3yA*, &w-(VE hX?N 2lZt6l Yxg4dI=ec}Y-2JQ8,נ!FHĞfl#FAssUߊ >TϬ0Nb雳C0Y$F\zqZ 7MŤ)Qp0$BqoF Kk-?lUcAz걐FbLn]|b"XKipe-@ew 7cF0<Km &=Ez)i : ~Zp5Tܒ!,3l1am Q>.~%1AFgmØi3|H¡y+l̝旖^ ? Oc{^xkQLBîǖc1=XOGi׃wĐޯb8IR>?%ћOOu/y &CJq6.3;J,+c%61e=9h mg#և ReΔokgm/+.dG3n`ݦc Ƚ蛘\anI,WD,&MŸKcϜÒ[!ܾ(,~bPo/rN"# >൘vMP{`.+@ խ 9]\mW^Hs?iH|svm;؜oPuI3=+{DN\hDjї7cAK-XD1܉.<@6cl%x'&6Ḳ @UH}>g8s[g)2 ;)NPDLr|OΕ u]2,?yD~gF1jR {X_&viR;rުk~_/b%Yݯ)!5~ޡ=k7}mб1p|ƞ٥ /kB]/騄Xn$$nb=%W薺̉L]v,2b Oc?FrGƒIMFO 9D~>42p,{&z Vbfu7;8Z>m)AUEɠ4F2MtF~]Lp*x,L9ʥmB( x-~hA b'NAzO O(փ1De5v%V$W6%쎸nc7d>•3x%pqV]@t?#iؤS~T1ౘۛ+{~H #3Ax1&7*^ Mބ!%ѧ=[B \N /)):H"-:mլ wUlrNԆpos ]4 ,'F*2 2dW/89ǞF]w蕼~wTL4qY$wsGLR5lAAv ġRwZŠńOr/y6yYX~ A4=>ɻV8++!6Tjˮ0Br-1vG-( >{qv64/&6rhXui*~ 3Ҍػ$ 66 u$HD8(1<{b=Ppԫ} =5jҺ3J=E½7+di}xW1v㸒u[8<4PLx * \0!\H*nE,m霟R뚮^ﱘJR[hAJDSl퓹}?ϵh%OIWB&yx@̐ΘKR$xm3nlK%ϑ<<$_NE." bҰ:?D B H[{;If=r}LYYVZJNT]^ V|;ު@1mAtA\R/1p݋|i bJ._o1ۚ]y;,3>8lynU17:%4]q=V"1Jb >Pj8ݮe!! *^ x:ɇEҶBr xZ]LƐ4OØ:(poUAcs=wm,ϮI,X^4e h D-;2ݨu3[ⲕqE wp{QP˓XiMoO>vK BaDmFG~3kxM'yC5ulEE9OZD ញEiŕqSwgM-&LTK'0"{tE{wv۹H/p꟨k1 OJ_2.H|m Q)EwTͭ̉)'6<+DP 4 vJ"3u;L =APQ/,X us [3J'T}GpO#dy 0Q~KqSݖ]o=9Ugcsʯ?o/x2mErqɯhO߬[)D>ݡ'NO|Sb<';yDm- "6weo5egܪ 2GA`.cx4`"2ŐIF,ܴ1vgł.:ՇV@j180/ lv}*Cb*'TB&&0l7c@xދ0ۋ~iyBv+"v-M!(&CPL~%N-]b2+c)_9ɸr\'E 0؄&~v0 ~YނKߜ9ݴ6⅋"Tb9<~) 9J l Ϯx"6k۳}B!ReFaI$Lq™˜W[~zʗĮ|~p{>TWz'^zLhz1qS*b>aM!x/+UQLf앗*38fm.t-BᖎwpgPLpo˪*<-zƹ+Ϲܑ-:uUxG ;eݝb׸.*.KwtxΧx^ ]}{GKv+RT#IENDB`DdP D  3 @@"?DdD  3 @@"?Gx0000p2 0@P`p28 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@66666_HmHnHsHtHP`P Normalny1$7$8$H$CJ_HaJmHsHtH@@  NagBwek 1$$@&a$6vv ' NagBwek 2$<*$1$7$8$@&H$(56CJOJQJ\]aJmHsHtH`@` )= NagBwek 3$<@&"5CJOJQJ\aJmHsHtH~~  NagBwek 4=$ # TjM *$1$7$8$@&H$5>*CJaJtH^^  NagBwek 5$$*$1$7$8$@&H$a$5>*CJaJtHJA J Domy[lna czcionka akapituTiT  Standardowy :V 44 la ,k , Bez listy P/P Standard1$7$8$H$CJ_HaJmHsHtHDD 10NagBwek  p# mHsHtH^Y^ Plan dokumentu-D M CJOJQJ^JaJB@" (Tekst podstawowy7$  TjM *$1$7$8$H$a$CJOJQJaJmHsHtH2 WW-Tekst podstawowy wcity 2G$  TjM ]*$1$7$8$H$^`]a$ CJaJtHbBb WW-ZwykBy tekst*$1$7$8$H$CJOJQJ^JaJtHbRb WW-Tekst podstawowy 2*$1$7$8$H$ CJaJtHdbd WW-Tekst podstawowy 21*$1$7$8$H$ CJaJtH6/q6 WW8Num1z1 OJQJ^J> TytuBf$ R$$d%d&d'd*$1$7$8$H$NOPQa$aJtHNJN 5PodtytuB$<@&a$OJQJmHsHtH WW-Tekst podstawowy wcity 3M$ # TjM T*$1$7$8$H$^T`a$ CJaJtH^^ ZwykBy tekst1*$1$7$8$H$CJOJQJ^JaJtH8U 8  HiperBcze >*B*ph|| WW-Tekst blokowy2$ j j*$7$8$G$H$]j^a$5CJaJtH`` pkt/$S<<*$1$7$8$H$^S`a$CJOJQJtHJJ WW-Zwyk?y tekstCJOJQJ^JBB Obszar tekstu $dha$\\ WW-Tekst podstawowy 3!dh]CJaJd"d Wysuni?cie obszaru tekstu"$8^`8a$:2: ARTable Contents1#H/AH ARStrong Emphasis5\mHsHtH@ R@ :AR0Stopka % p# mHsHtHFF j{Tytu?&$a$5CJ$OJQJ\^JaJ$Z/qZ CNagBwek 2 Znak$56CJOJQJ\]^JaJtHR/R f#Tekst podstawowy ZnakCJOJQJtHT/T =NagBwek 3 Znak5CJOJPJQJ\^JaJbCb +B0Tekst podstawowy wcity*x^ mHsHtHX/X *B0Tekst podstawowy wcity ZnakCJaJ@ =Cv0Akapit z list,Asia 2 Akapit z list,tekst normalny,L1,Akapit z list5,Akapit z list BS,Numerowanie,CW_Lista,Podsis rysunku,Akapit z list numerowan,normalny tekst,PreambuBa,2 heading,A_wyliczenie,K-P_odwolanie,maz_wyliczenie,opis dzialania ,^m$ mHsHtH^^ .s30 Tekst dymka-1$7$8$H$ CJOJPJQJaJmHsHtH T/T -s30Tekst dymka ZnakCJOJPJQJ^JaJtH lRl 0wTekst podstawowy wcity 2/dx^ mHsHtH\/\ /wTekst podstawowy wcity 2 ZnakCJaJ:/: u#10 NagBwek ZnakCJaJ/" ) 7C593DFE7AFA4D31948DB0ACF2337AFF 2d CJOJQJ_HaJmH sH tH z2z ) Zal-text23$ ! 99d,UU9D]9^9a$B*CJOJ QJ ^J aJph4W A4 t Pogrubienie5\F/QF t PodtytuB ZnakCJOJQJ^JaJLbL (pkt1!6RWd*$7$8$^R`WaJtHT rT 8( Bez odstpw7 CJOJQJ_HaJmHsHtH Z/Z 7(Bez odstpw Znak CJOJQJ_HaJmHsHtH dd 1Tekst podstawowy 229$x*$1$7$8$H$a$\tH6/6 %!p0 Stopka ZnakCJaJJPJ 7LTekst podstawowy 2 ;dxll z~Wcicie normalne<1$7$8$H$^CJOJQJaJmH sH tH / ,Ro0Akapit z list Znak,Asia 2 Akapit z list Znak,tekst normalny Znak,L1 Znak,Akapit z list5 Znak,Akapit z list BS Znak,Numerowanie Znak,CW_Lista Znak,Podsis rysunku Znak,Akapit z list numerowan Znak,normalny tekst Znak,PreambuBa Znak,2 heading ZnakCJaJNN h'Default>1$H$B*OJPJQJ^JphtH N' N 6OdwoBanie do komentarzaCJaJDD A60Tekst komentarza@CJaJBB @60Tekst komentarza ZnakNjN C6Temat komentarzaB5\mHsHtHH/1H B6Temat komentarza Znak5\C JpTabela - Siatka7:VD0DCJOJPJQJ^JaJtH <R< %pf0Edd1$7$8$H$[$\$8oa8 %cf01CJOJ QJ ^J aJo(PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V @l8b묮7J3J:t7͍7o,q)נTi n7^R|y _o֛~ J%|,U-RЅre1m1oKLylȒLXr:b 8Hؓr(s KP, W02= $-O 8IdZ}r鋷/~?}ů3Z%7~ۏ^}^ ÎsW}7gϯw8EA痓腈;q P -Qձ'* xord|"C0hq*[{8pc(& T\REXXz76رX~gxuD.鑾M. .SAΨkM|l#@A{h"QRC5d"ٝk 0e^kppدPfaid#$c=Ęlq#DQvIb )C&]u q@p?Y4p~5x ֔D2XvY%vgv'{St{;Yb<' ]ٹc,g:G]|:Ӆ3Eq*u-hu+`l L/Na$J!|r+~wZ}7;nV䤳.7pSM!&ćrźinf?Ӭo&U$Äq3WgɇkԁGzޣOFҮR'ǚa>ٙ`W 82gK"n8$*JI f%Lّ^vVx::l}3m|PJJ5?k>}P!aIl8HTI wv-,6,n+P-jYTۃ_.C4`^gW9GzSq]=4.in6 =g٩V/B㲱CjS rcqXbmY)hFRf?c%;B=z!k ʒp!HuIAD$%QW@c]C4:O&O2@a7VKipůVlO'+WʁC"B1Иfe|7s(]G4 Ѭ^jOWn?фawBС@3IV6PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!@theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] 'V  0*!&(,/5$;?FQ\_gq{ ʑtʡ0 25B.QZ_aFfln.w6ztԚz@~d&poqstuvxyz{|}~     !"#%&'(*x!:`p҄4RJ_JXprw $) $'q__ /Xb$}vNwf24V}b$H◭RQ0W7׈}@ 0(  B S  ?(  b  3 @@A C"?b  3 @@A C"?%P tt //X0_0001183?3_ _vGMJLMOPRSUV ,FI9;<K ? YZ^`aru*w*x**46677^8_8999::??CCxD{DoFrF`[c[EeHekkHKBQvcs }HM25-9qtJLMOPRSUV 33333333333333s>d  ^s)*u**, -::xDDoFF`[r[,pCp)w=w{||(}Hhїdدֺ, IJLMOPRSUVr $+GJ UVTW^^B-B-*/*///44$% @ghhsstt/vIJV <  0ek֘os20ΒQ䴹c :z ( RUOz8BFOJyfBXHZcoP"*rl@ԒQ2(O@ uC" w{&Ap:5w )P~)FkME~<`csFUO]!KӺvK=l.4'LL}$WL4p:MkN+R&mGB S^C$WVj[\\`<W)dH"%mMidǼ*jH^!oMNar6Ty3iu߮"x ~x=l.<@|*hh^h`.88^8`)^`)@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`)s^`s) I sI ^I `sOJQJ^J-@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.hh^h`.hh^h`..0^`0...0^`0.... 88^8` ..... 88^8` ...... `^``....... `^``........ ^`.........  ^` .  ^` ..0^`0...0^`0.... 88^8` ..... 88^8` ...... `^``....... `^``........ ^`......... ^` . ^` ..0^`0...0^`0.... 88^8` ..... 88^8` ...... `^``....... `^``........ ^`.........  ^` . ^` ..0^`0...0^`0.... 88^8` ..... 88^8` ...... `^``....... `^``........ ^`.........^`.?^`?o(.)0^`0o(.).0^`0o(.).. tt^t`o( .)... ^`o( .).... `^``o(.).....  ` ^ ``o(.)...... ^`o(.).......  ^` . ^` ..0^`0...0^`0.... 88^8` ..... 88^8` ...... `^``....... `^``........ ^`.........^`)TT^T`)h h^h`hH.h 8^8`hH.h L^`LhH.h  ^ `hH.h  ^ `hH.h xL^x`LhH.h H^H`hH.h ^`hH.h L^`LhH.h h^h`hH.h 8^8`hH.h L^`LhH.h  ^ `hH.h  ^ `hH.h xL^x`LhH.h H^H`hH.h ^`hH.h L^`LhH.h h^h`hH.h 8^8`hH.h L^`LhH.h  ^ `hH.h  ^ `hH.h xL^x`LhH.h H^H`hH.h ^`hH.h L^`LhH.h 8^8`hH)h ^`hH.h  L^ `LhH.h  ^ `hH.h x^x`hH.h HL^H`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h L^`LhH.h h^h`hH.h 8^8`hH.h L^`LhH.h  ^ `hH.h  ^ `hH.h xL^x`LhH.h H^H`hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH)h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.h ^`hH)h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.h ^`hH)h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.h ^`hH)h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.h h^h`hH.h 8^8`hH.h L^`LhH.h  ^ `hH.h  ^ `hH.h xL^x`LhH.h H^H`hH.h ^`hH.h L^`LhH.h h^h`hH.h 8^8`hH.h L^`LhH.h  ^ `hH.h  ^ `hH.h xL^x`LhH.h H^H`hH.h ^`hH.h L^`LhH.h h^h`hH.h 8^8`hH.h L^`LhH.h  ^ `hH.h  ^ `hH.h xL^x`LhH.h H^H`hH.h ^`hH.h L^`LhH.^`o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.h ^`hH)h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.h ^`hH)h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.h 8^8`hH)h ^`hH.h  L^ `LhH.h  ^ `hH.h x^x`hH.h HL^H`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h L^`LhH.h 8^8`hH)h ^`hH.h  L^ `LhH.h  ^ `hH.h x^x`hH.h HL^H`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH)h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.h h^h`hH.h 8^8`hH.h L^`LhH.h  ^ `hH.h  ^ `hH.h xL^x`LhH.h H^H`hH.h ^`hH.h L^`LhH.h h^h`hH.h 8^8`hH.h L^`LhH.h  ^ `hH.h  ^ `hH.h xL^x`LhH.h H^H`hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH)h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.h ^`hH)h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.h ^`hH)h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH. ^`OJQJo(-S^S`OJQJ^Jo(o #^#`OJ QJ o(  ^ `OJQJo( ^ `OJQJ^Jo(o ^`OJ QJ o( c^c`OJQJo(3^3`OJQJ^Jo(o ^`OJ QJ o(h h^h`hH)h 8^8`hH.h L^`LhH.h  ^ `hH.h  ^ `hH.h xL^x`LhH.h H^H`hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH)h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.h h^h`hH.h 8^8`hH.h L^`LhH.h  ^ `hH.h  ^ `hH.h xL^x`LhH.h H^H`hH.h ^`hH.h L^`LhH.h 8^8`hH)h ^`hH.h  L^ `LhH.h  ^ `hH.h x^x`hH.h HL^H`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h L^`LhH.h h^h`hH.h 8^8`hH.h L^`LhH.h  ^ `hH.h  ^ `hH.h xL^x`LhH.h H^H`hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ,^,`hH)h ^`hH.h  L^ `LhH.h  ^ `hH.h l^l`hH.h <L^<`LhH.h  ^ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h 8^8`hH)h ^`hH.h  L^ `LhH.h  ^ `hH.h x^x`hH.h HL^H`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH)h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.h8^8`OJQJo(hH-h^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJ QJ o(hHh ^ `OJQJo(hHhx^x`OJQJ^Jo(hHohH^H`OJ QJ o(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJ QJ o(hHh h^h`hH.h 8^8`hH.h L^`LhH.h  ^ `hH.h  ^ `hH.h xL^x`LhH.h H^H`hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH)h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.h ^`hH)h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.h ^`hH)h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.h h^h`7hH.h 8^8`hH.h L^`LhH.h  ^ `hH.h  ^ `hH.h xL^x`LhH.h H^H`hH.h ^`hH.h L^`LhH.h h^h`hH.h 8^8`hH.h L^`LhH.h  ^ `hH.h  ^ `hH.h xL^x`LhH.h H^H`hH.h ^`hH.h L^`LhH.h 8^8`hH)h ^`hH.h  L^ `LhH.h  ^ `hH.h x^x`hH.h HL^H`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h L^`LhH.h^`OJQJo(hH-h^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJ QJ o(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJ QJ o(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJ QJ o(hHh h^h`hH.h 8^8`hH.h L^`LhH.h  ^ `hH.h  ^ `hH.h xL^x`LhH.h H^H`hH.h ^`hH.h L^`LhH. ^`hH) ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.h h^h`hH.h 8^8`hH.h L^`LhH.h  ^ `hH.h  ^ `hH.h xL^x`LhH.h H^H`hH.h ^`hH.h L^`LhH.^`)^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L. 8^8`hH) ^`hH.  L^ `LhH.  ^ `hH. x^x`hH. HL^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.h ^`hH)h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.h ^`hH)h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.h ^`hH)h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.h h^h`hH.h 8^8`hH.h L^`LhH.h  ^ `hH.h  ^ `hH.h xL^x`LhH.h H^H`hH.h ^`hH.h L^`LhH.2^!oj~xNar w{&<@|^C$Wj[FOOz ( zmMi coOO*OW)dO3iuCh*O5w )`csFO~5t:By.OWa>]!KGB S+R9R:c uC"ME[[&f,X[k[y\:M~)`5X}9WL4'Los2vK Q(6\`"xOQlQ2PU2P2PXuQS2PU2P2PXh<WW8Num2WW8Num3WW8Num20WW8Num22WW8Num26WW8Num30WW8Num31WW8Num32WW8Num33WW8Num38< dxEhsb+`8N P/Ze!=U.Eb+5k|{k|!Ze!b+t(b+]$/t(n1VKs5>jO=t6}q6"Ch8E+MG>jOb+cU\^TjU.E{kb+ lN=A_XY.`i~zs|tC%O(AVRGqf2r<J q $#J-3KS 6CJ_#r!6]!p'M>^D   ) I L n - B& ;- X >    * 4 V i Bs x   I mX n  L/ nc q U![-?Z[7s-;do r /8k;G^I%laX6l.>O[rzz~W\;$b0<(G ' ;'_f67sX/ma#jv;EX]az*7 M [!un!y!"r"t"D"4}" 6#)a#2$:$`$z$$\y$1C%'a%O;&nt&t&T 'h'l'q'kz'(,&().)H)I)NU)J*1*O*\*Zo*+?+H;+/P+Oy+,, ,@,C,I,W,:e,-'-`i-.]F.wW.)p. /Y/}&/g[/003070@0b0ss0+1 1u#1K172,2.2D2Gh2i2Gm2"r233e3s3W44484(O4R4]4f4@y4[5=%5@5V56"6"6`6(777S|7IH8`8x8a-909:90:::QY:c;|;e*;3;#P;b;:|;<<S@<Q<q<N=(=*\=P>2;><>$=>R>a>:{>?"?o,?E?X?a?BJVBV^BC#C[1CiCDDpmpq'.q8DqJqwqrrX rr rPrs's tkt u% uu#u#u&u>uWu>v?vCvw/w*w'!w*wBw]vwx#x dx6jx vxy0 ya yyv6y%oyzz|zED{b`{j{|1|r/|^1|||t|}9}h}~x}9\~'g0Z.)C[^{rU kZl&WXNEqPOZjf#$R{W^@2G t/^9 HY~/x.<C4H3NXTbUqL\ h,;JcVfuY'9TU yZ@Hpf;@Vj Jd)NFSR]@b,u-}K JK"'CIV S#22Z<\oz A>FTVfg^FdP+uGr,]8{q+>CIA^qWJY6Z<j G!1Bx 0>G%HJMx?STB04=DaLX4m;vy!6`wl @+4H{df,oJDUp%ZA{'@HLYn=9IPltvz|(mi ?BG@Px GHP!#Rhpp19QT~8AFrvFwxwN >ZD\e78*4^<>M6[s[\w]3`8<3Md{>89F =[M\ qDvwm1=l`)%,109/J[ $$ r-^x'Czo@x3X.A*G^iukED[<.gjoc:gwBY+=CEwP%! E &$R%0HC"{mwS!(#f#6*RE} S%1Xf$h%<1dH|hRo"G6Y5]ipn6(FIl4m4rE|4lW:>\^y,/-Cx^l+B<F]%w=~x hma*kz y\{S"5dkan*y_@EUtwfD1DHWj{2Zb #+{?H0ceG;MBO` y(C^`tV0[V8ZTDsu '7BD(h%#M]a?Ik#z5>EO9>3IabRT<|=q^{Cj+/J2[_[y ;/erghp<+1AR c"(0=t6.YBs1}$35tCrwV1EM9g'r!KzL]D^-rv) \E L~,v^ b:@DA% Q'8q<=QU]" V_`.i\s>t)Bq>X| z3). A )7G`acdh@ $!*,^|_z6$/>V)W^o *+ar`s@ bqJL@  "%&'()*+-/0123569:<=?BCLMNPQRSUVY\_acfhik pp p ppppppppp p"p$p&p(p*p,p.p0p6pDpFpHpLpRpTpVpXpZp\p^pbpfphpjplpnprptpzp|ppppppppppppppppppppppp2UnknownG.[x Times New Roman5Symbol3. .[x Arial7..{$ Calibri7$BCambria5. .[`)TahomaA. Arial Narrow?= .Cx Courier NewUR Univers-PLCourier NewkMyriadPro-RegularTimes New Roman9. . Segoe UIC.,.{$ Calibri Light;WingdingsA$BCambria Math"qGHRg-./k/k!x20 3q@P?[m21! xxkV>> *SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKW ZAMWIENIA starostwoAdmin MIasteczko<                           ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; Oh+'0 $0 P \ h t,SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKW ZAMWIENIA starostwoNormalAdmin MIasteczko45Microsoft Office Word@M@k":#@K=@pn'S/ ՜.+,0 hp|  k +SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKW ZAMWIENIA Tytu  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~      !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`bcdefghjklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F'S@Data a1TableiWordDocument .SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8MsoDataStorePj'S-'SZVFSJUG4FQA==2Pj'S-'SItem  PropertiesUCompObj {   F)Dokument programu Microsoft Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q