ࡱ> 9<678iDbbjbj22.PjPj9)((((((((8))(w*****+X=,Y,A^(i,++i,i,((**H1555i,(*(*5i,55D*+W-@ pG0wz-DDf(i,i,5i,i,i,i,i,1i,i,i,wi,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,c ': ZaBcznik nr 7 do SWZ UMOWA& & & & & & & .. zawarta w dniu _____________ w SzydBowcu pomidzy Skarbem PaDstwa  Komend Powiatow PaDstwowej Stra|y Po|arnej w SzydBowcu, ul. Stra|acka 3, 26-500 SzydBowiec, reprezentowanym przez Komendanta Powiatowego PaDstwowej Stra|y Po|arnej w SzydBowcu, w imieniu ktrego dziaBa: st. bryg. mgr in|. SokB PaweB NIP: 799-172-86-79 REGON: 670229590 zwanym w dalszej cz[ci umowy  Zamawiajcym , a firm: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & NIP: & & & & & & & & & & & & & . REGON: & & & & & & & & & & & .. reprezentowan przez: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & zwanym w dalszej cz[ci umowy  Wykonawc Niniejsza umowa, zwana dalej  umow , zostaBa zawarta w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze[nia 2019 r.  Prawo zamwieD publicznych (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.)  dalej jako  Pzp : 1 1.Przedmiotem umowy jest  Remont klatki schodowej Komendy Powiatowej PaDstwowej Stra|y Po|arnej w SzydBowcu . SzczegBowy sposb wykonania oraz zakres i rodzaj poszczeglnych robt obejmujcych Przedmiot Umowy zostaB okre[lony w Dokumentacji projektowej stanowicej zaBcznik do SWZ. 2.Roboty zostan wykonane wg zaBczonej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robt budowlanych oraz wymagaD specyfikacji warunkw zamwienia. Roboty musz by wykonane zgodnie z obowizujcymi przepisami, normami, a w szczeglno[ci zprzepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych niniejsz umow warunkach. 3.Zamawiajcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiaBw przedstawionych wofercie pod warunkiem, |e zmiany te bd korzystne dlaZamawiajcego. Bd to, przykBadowo, okoliczno[ci: a)powodujce obni|enie kosztu ponoszonego przez Zamawiajcego na eksploatacj ikonserwacj wykonanego przedmiotu umowy; b)powodujce poprawienie parametrw technicznych; c)wynikajce z aktualizacji rozwizaD z uwagi na postp technologiczny lub zmiany obowizujcych przepisw. Dodatkowo mo|liwa jest zmiana producenta poszczeglnych materiaBw przedstawionych w ofercie pod warunkiem, |e zmiana ta nie spowoduje obni|enia parametrw tych materiaBw lub urzdzeD oraz skrcenia terminu gwarancji. 4.Zmiany, o ktrych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu musz by ka|dorazowo zatwierdzone przez Zamawiajcego w porozumieniu zProjektantem. 5.Zamiany, o ktrych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu nie spowoduj zmiany ceny wykonania przedmiotu umowy, o ktrej mowa w 2 ust. 1 niniejszej umowy. 6.Wykonawca zobowizany jest do wykonania i przedBo|enia Zamawiajcemu, wterminie do 14 dni od daty podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, uwzgldniajcego wykonanie wszystkich robt objtych przedmiotem zamwienia. Harmonogram musi zawiera wszelkie koszty skBadajce si na cen oferty, niezbdne do zrealizowania zamwienia. W sytuacji, gdy Wykonawca bdzie zamierzaB powierzy Podwykonawcom cz[ci przedmiotu zamwienia, harmonogram musi okre[la warto[ci tych cz[ci. Bd one stanowiBy grn granic odpowiedzialno[ci Zamawiajcego w stosunku do wynagrodzenia Podwykonawcw wykonujcych dan cz[ zamwienia, oktrej mowa w art. 6471 3 Kodeksu cywilnego. Wykonawc obowizuje konieczno[ zgBaszania Zamawiajcemu ka|dorazowej zmiany harmonogramu w ww. terminie. Zmiany nie mog dotyczy kwot stanowicych grn granic odpowiedzialno[ci Zamawiajcego w stosunku do wynagrodzenia Podwykonawcw wykonujcych dan cz[ zamwienia. PrzedBo|ony harmonogram oraz jego ewentualne zamiany wymagaj akceptacji Zamawiajcego. 2 1. Za wykonanie przedmiotu zamwienia podstawowego umowy, okre[lonego w 1 ust. 1 niniejszej umowy, Strony ustalaj wynagrodzenie ryczaBtowe, ktrego definicj okre[la art.632 Kodeksu cywilnego, wwysoko[ci: netto: _____________________ zB podatek VAT w wysoko[ci 23%, tj.: _________________________ zB brutto: _________________ zB sBownie: _______________________________________________________ 2. Wynagrodzenie, o ktrym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbdne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajce wprost zdokumentacji projektowej, Wykonawca ponosi odpowiedzialno[ na zasadzie ryzyka ztytuBu oszacowania wszelkich kosztw zwizanych zrealizacj przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominicie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy niemo|e by podstaw do |dania zmiany wynagrodzenia okre[lonego wust. 1 niniejszego paragrafu. 3.Wynagrodzenie, o ktrym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwizane zrealizacj przedmiotu umowy okre[lonego w 1 ust. 1 niniejszej umowy i nie mo|e ulec zmianie poza okoliczno[ciami przedstawionymi w ust. 6 niniejszego paragrafu. Bd to midzy innymi nastpujce koszty: podatku VAT w wysoko[ci 23%, wszelkich robt przygotowawczych, demonta|owych, odtworzeniowych, wykoDczeniowych i porzdkowych, zorganizowania, zagospodarowania i pzniejszej likwidacji terenu robt, wytyczenie i zabezpieczenie miejsca wykonywanych prac, zorganizowania i utrzymania zaplecza robt, wywozu i utylizacja wszelkich materiaBw z rozbirki i demonta|u, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty zwizane z odbiorami wykonanych robt, doprowadzenia terenu i miejsca prowadzonych prac do stanu pierwotnego po zakoDczeniu realizacji robt budowlanych i innych czynno[ci niezbdnych do wykonania przedmiotu zamwienia. 4.Wynagrodzenie, o ktrym mowa w niniejszym paragrafie zostanie zmienione wprzypadku zmiany stawki podatku od towarw i usBug - do faktur wystawianych podniu wej[cia w|ycie zmiany stawki podatku od towarw iusBug naliczana bdzie nowa stawka. 3 Zamawiajcy zobowizany jest do zapBaty ceny w PLN. Wykonawca wystawi na Zamawiajcego faktur. Podstaw do wystawienia faktury jest dokonanie przez Zamawiajcego odbioru bez zastrze|eD (uwag). Zamawiajcy zapBaci Wykonawcy cen brutto za przedmiot umowy, o ktrej mowa w 2 ust. 1 przelewem, w cigu 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania prawidBowo wystawionej faktury (potwierdzonego wpBywu/otrzymania), na rachunek bankowy w niej wskazany, po uprzednim odbiorze przedmiotu umowy, potwierdzonym protokoBem odbioru bez zastrze|eD. ProtokoBy musz by podpisane przez przedstawicieli stron. Za dat pBatno[ci uznaje si dat obci|enia rachunku bankowego Zamawiajcego. Zamawiajcy nie dopuszcza rozliczeD w walutach obcych. Faktury bd wystawiane w jzyku polskim lub musz posiada polsk wersj jzykow (w przypadku podatnika spoza terytorium RP). Wykonawca zobowizany jest do przedstawienia Zamawiajcemu, najpzniej przeddat koDcowego rozliczenia z Zamawiajcym - najpzniej na dzieD poprzedzajcy ostateczn zapBat, o[wiadczenia, z dat pewn, Podwykonawcw idalszych Podwykonawcw potwierdzajcego faktyczne otrzymanie zapBaty odWykonawcy. Brak o[wiadczeD bdzie skutkowaB wstrzymaniem zapBaty nale|nej Wykonawcy bez |adnych konsekwencji dlaZamawiajcego wynikajcych znieterminowej zapBaty wynagrodzenia nale|nego Wykonawcy. 7. Wykonawca jest bezwzgldnie zobowizany do zgBaszania wszystkich projektw umw oraz zawartych umw dotyczcych podwykonawstwa naroboty budowlane bez wzgldu na ich warto[. ZgBaszanie Podwykonawcw lub dalszych Podwykonawcw, przedstawianie projektw umw, kopii umw, rozliczanie zawykonane przez nich roboty, dostawy lub usBugi itp. bdzie odbywaBo si zgodnie znastpujcymi przepisami ustawy Pzp: art.464 (umowy opodwykonawstwo, ktrych przedmiotem s dostawy lub usBugi, nie podlegaj obowizkowi przedkBadania Zamawiajcemu, je|eli ich warto[ jest mniejsza ni| zB brutto bez wzgldu naprzedmiot tych dostaw lub usBug. TerminnazgBoszenie przez Zamawiajcego pisemnych zastrze|eD do projektu umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lubpisemnego sprzeciwu do tej umowy wynosi 7dni kalendarzowych) iart.465 (termin zgBaszania uwag, o ktrych mowa wart.465 ust.4 wynosi 10dni kalendarzowych). Poza tym w tre[ciach umw zPodwykonawcami idalszymi Podwykonawcami musz by zawarte zapisy zobowizujce Wykonawc, Podwykonawc i dalszego Podwykonawc doprzedstawiania Zamawiajcemu protokoBw odbiorw cz[ciowych i koDcowych podpisanych pomidzy Wykonawc, Podwykonawc i dalszymi Podwykonawcami. Wprzypadku je[li w tych protokoBach zawarte bd zastrze|enia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bdzie doprzestawienia dokumentu potwierdzajcego ich faktyczne usunicie. 8. Umowa o podwykonawstwo nie mo|e zawiera postanowieD ksztaBtujcych prawa iobowizki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowieD dotyczcych warunkw wypBaty wynagrodzenia, w sposb dla niego mniej korzystny ni| prawa iobowizki Wykonawcy, uksztaBtowane postanowieniami umowy zawartej midzy Zamawiajcym a Wykonawc. 4 1.Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajcy wymaga zatrudnienia przezWykonawc, Podwykonawc lub dalszego Podwykonawc na podstawie stosunku pracy osb wykonujcych wszelkie czynno[ci wchodzce wtzw.koszty bezpo[rednie. Wymg ten dotyczy osb, ktre wykonuj czynno[ci bezpo[rednio zwizane zwykonywaniem robt, czyli tzw. pracownikw fizycznych. Wymg nie dotyczy m.in.nastpujcych osb: kierujcych robotami, wykonujcych. W trakcie realizacji umowy, na ka|de wezwanie Zamawiajcego, Wykonawca lub podwykonawca przedBo|y Zamawiajcemu w celu potwierdzenia speBnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac przez Wykonawc lub podwykonawc osb wykonujcych wskazane w dokumentach zamwienia czynno[ci, w terminie do 14 dni roboczych od dnia przesBania przez Zamawiajcego wezwania faksem lub e-mailem, ni|ej wskazane dowody: a) o[wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prac osb wykonujcych czynno[ci, ktrych dotyczy wezwanie Zamawiajcego; o[wiadczenie to powinno zawiera w szczeglno[ci: dokBadne okre[lenie podmiotu skBadajcego o[wiadczenie, dat zBo|enia o[wiadczenia, wskazanie, |e objte wezwaniem czynno[ci wykonuj osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac wraz b) ze wskazaniem liczby tych osb, rodzaju umowy o prac i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zBo|enia o[wiadczenia w imieniu Wykonawcy, c) po[wiadczone  za zgodno[ z oryginaBem przez Wykonawc lub podwykonawc kopie umw o prac osb wykonujcych w trakcie realizacji umowy czynno[ci, ktrych dotyczy ww. o[wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujcym zakres obowizkw, je|eli zostaB sporzdzony); kopie umw powinny zosta zanonimizowane w sposb zapewniajcy ochron danych osobowych pracownikw, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, tj. w szczeglno[ci bez adresw, PESEL pracownikw); informacje takie jak: imi i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac i wymiar etatu powinny by mo|liwe do zidentyfikowania, d) po[wiadczon  za zgodno[ z oryginaBem przez Wykonawc lub podwykonawc kopi za[wiadczenia wBa[ciwego oddziaBu ZUS, potwierdzajcego opBacanie przez Wykonawc lub podwykonawc skBadek na ubezpieczenie spoBeczne i zdrowotne z tytuBu zatrudnienia na podstawie umw o prac za ostatni okres rozliczeniowy, imiona i nazwiska osb nie podlegaj anonimizacji, e) po[wiadczon  za zgodno[ z oryginaBem przez Wykonawc lub podwykonawc kopi dowodu potwierdzajcego zgBoszenie pracownika przez pracodawc do ubezpieczeD, zanonimizowan w sposb zapewniajcy ochron danych osobowych pracownikw, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, imiona i nazwiska osb nie podlegaj anonimizacji, f) o[wiadczenie zatrudnionego pracownika zawierajce w szczeglno[ci imi i nazwisko, dat zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac, wymiar etatu oraz podpis osoby skBadajcej o[wiadczenie. 3.Je|eli w miejscu realizacji zamwienia bdzie przebywa osoba niezatrudniona na umow o prac, cozostanie ustalone przez Zamawiajcego oraz przez inne osoby i organy upowa|nione na podstawie odrbnych przepisw (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowizany jest do usunicia tej osoby z terenu robt. Wykonawca zapBaci Zamawiajcemu tytuBem kary umownej 500,00zB za ka|dy taki przypadek. Faktprzebywania takiej osoby naterenie robt musi zosta potwierdzony pisemn notatk. Notatka nie musi by podpisana przez Wykonawc lub jego przedstawicieli. 5 1.Termin wykonania zamwienia podstawowego: zakoDczenie realizacji przedmiotu zamwienia: do 27 grudnia 2024 roku. 2.Za termin zakoDczenia robt uwa|a si dat podpisania pozytywnego protokoBu odbioru koDcowego, oktrym mowa w 7 ust. 3 niniejszej umowy. 3.Termin ustalony w ust. 1 ulegnie przesuniciu w przypadku wystpienia opznieD wynikajcych z: a)przestojw i opznieD zawinionych przez Zamawiajcego; b)dziaBania siBy wy|szej (np. klski |ywioBowe, epidemie, strajki generalne lublokalne), majcego bezpo[redni wpByw na terminowo[ wykonywania robt; c)wystpienia warunkw atmosferycznych uniemo|liwiajcych wykonywanie robt  fakt ten musi zosta udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy orazzgBoszony niezwBocznie Zamawiajcemu i musi zosta potwierdzony przez inspektora nadzoru; d)wystpienia okoliczno[ci, ktrych Strony umowy nie byBy w stanie przewidzie, pomimo zachowania nale|ytej staranno[ci; e)zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 albo art. 455 ust 2 ustawy Pzp, o ile realizacja dodatkowych robt budowlanych wpBywa na termin wykonania niniejszej umowy; f)wystpienia istotnego bBdu w dokumentacji projektowej  termin umowny mo|e zosta wydBu|ony o czas niezbdny na usunicie wad w projekcie przez Wykonawc dokumentacji projektowej; g) niedostpno[ci sprztu, produktw lub ich komponentw lub materiaBw, lub trudno[ci w ich dostpie, niedostpno[ci lub trudno[ci w dostpie do personelu, utrudnieniami w realizacji usBug transportowych lub innymi przyczynami, pod warunkiem |e pozostaj w zwizku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy lub z pomoc wojskow lub humanitarn realizowan przez Rzeczpospolit Polsk w zwizku z ww. konfliktem. W takim przypadku Strona dotknita przyczynami niezwBocznie powiadomi o nich drug Stron umowy, a Strony przystpi do prby uzgodnienia zakresu zmian w umowie niezbdnych w celu jej realizacji (w tym w szczeglno[ci zwizanych z terminami wykonania przedmiotu umowy lub jego odbioru) lub postanowi o caBkowitym lub cz[ciowym rozwizaniu umowy. Ka|da ze Stron umowy mo|e |da przedstawienia dodatkowych o[wiadczeD lub dokumentw potwierdzajcych wpByw okoliczno[ci zwizanych z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy lub z pomoc wojskow lub humanitarn realizowan przez Rzeczpospolit Polsk w zwizku z ww. konfliktem, na nale|yte wykonanie przedmiotu umowy. 4.W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystpienia opznieD, Strony ustal nowe terminy, z tym |e maksymalny okres przesunicia terminu zakoDczenia realizacji przedmiotu umowy rwny bdzie okresowi przerwy lub postoju. 6 1. Do obowizkw Wykonawcy nale|y: 1) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po zakoDczeniu robt; 2) odbir i utylizacja je[li bdzie to wymagane elementw powstaBych podczas wykonywanych robt. Na |danie Zamawiajcego Wykonawca w terminie 3 dni roboczych przedBo|y stosowny dokument potwierdzajcy przekazanie elementw do utylizacji; 3) zorganizowanie terenu robt, w tym wytyczenie drg komunikacji w budynku wraz z odpowiednim zabezpieczeniem podBg przed uszkodzeniem i innych czynno[ci niezbdnych do wBa[ciwego wykonania robt. Wykonawca jest zobowizany zabezpieczy i oznakowa prowadzone roboty oraz dba o stan techniczny i prawidBowo[ oznakowania przez caBy czas trwania realizacji robt budowlanych, zapewni w bezpieczny sposb dostp do pozostaBych obszarw budynku poBo|onych w pobli|u miejsc/pomieszczeD wykonywanych prac. Wykonawca ponosi peBn odpowiedzialno[ za miejsca/pomieszczenia oraz drogi komunikacyjne stanowice miejsce wykonywanych prac. 4) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 (trzech) egzemplarzach w formie pisemnej (papierowej) i przekazanie jej Zamawiajcemu w dniu zgBoszenia do odbioru koDcowego przedmiotu umowy; 5) prowadzenie dokumentacji robt, w tym Dziennika budowy i udostpnianie go Zamawiajcemu oraz innym upowa|nionym osobom lub organom celem dokonywania wpisw i potwierdzeD. 6) wykonanie przed zgBoszeniem do odbiorw koDcowego przedmiotu umowy wszelkich przewidzianych przepisami prawa prb, badaD i odbiorw, rozruchw technologicznych, ktrych pozytywny wynik jest warunkiem przystpienia do odbioru koDcowego; 7) ponoszenie kosztw zwizanych z prbami, badaniami przewidzianymi prawem budowlanym, niezbdnych do prawidBowego prowadzenia robt; 8) przygotowanie obiektu i wymaganych dokumentw Bcznie z dokumentacj powykonawcz do dokonania odbioru przez Zamawiajcego; 9) uczestniczenie na |danie Zamawiajcego w naradach i innych czynno[ciach w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rkojmi; 10) zgBaszanie obiektu i robt do odbioru; 11) przestrzeganie przepisw BHP i przeciwpo|arowych; 12) zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami; 13) zapewnienie sprztu speBniajcego wymagania przepisw prawa, norm technicznych itp.; 14) utrzymanie porzdku w cz[ci budynku gdzie wykonywane s roboty; 15) likwidacja zaplecza wBasnego Wykonawcy oraz uporzdkowanie miejsca prowadzonych prac bezzwBocznie po zakoDczeniu robt w terminie uzgodnionym przez strony umowy. W przypadku nie uzgodnienia tego terminu  nie pzniej ni| do 14 dnia od daty dokonania pozytywnego odbioru koDcowego. W przypadku niedotrzymania powy|szego terminu Zamawiajcy zleci wykonanie powy|szych czynno[ci na koszt Wykonawcy, a warto[ kosztw z tym zwizanych zostanie potrcona z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdy kwota ta oka|e si niewystarczajca, Zamawiajcy bdzie dochodziB od Wykonawcy zwrotu kosztw na zasadach oglnych. 3. Wykonawca zobowizuje si wykona przedmiot umowy z materiaBw wBasnych zgodnie z ofert. 4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzdowanie, potencjaB ludzi oraz materiaBy niezbdne do zbadania na |danie Zamawiajcego jako[ci robt wykonywanych z materiaBw Wykonawcy na terenie robt, a tak|e do sprawdzenia ci|aru, jako[ci i ilo[ci zu|ytych materiaBw; 5. Wykonawca zobowizuje si do umo|liwienia wstpu na teren robt pracownikom instytucji upowa|nionych do kontrolowania robt oraz osobom wskazanym w przepisach Prawa budowlanego i udostpni im wymagane przez nich informacje. 6. Wykonawca zobowizuje si do prowadzenia prac w sposb, ktry nie ograniczy korzystania z nieruchomo[ci w cz[ci, ktra nie jest bezpo[rednio objta pracami oraz do ograniczenia do minimum uci|liwo[ci dla u|ytkownikw wynikajcej z realizacji umowy. 7. Obiekt objty przedmiotem umowy nie mo|e zosta wyBczony w caBo[ci z normalnego u|ytkowania na czas prowadzonych prac. &,.6<>@J\^`|ȲȎth\PE:E2EhouOJQJhhOJQJhh OJQJhh6CJaJhhOu6CJaJhhTa6CJaJhh<6CJaJhhuy5OJQJ]hh15OJQJ]+hhB5OJQJ]fHq +hh5OJQJ]fHq hh5OJQJ]hh 5OJQJ]hhZj"5OJQJ]hh<5OJQJ]>@^  t v  0 \     $da$gdOu$d^`a$gdOu$da$gdOum$ H Z ^ ` h ~  6 N    R T f n r t v  0 \ ⹮hhOJQJhhuyOJQJh,POJQJhhouOJQJhOOJQJhh$lOJQJhh;2HOJQJhh]OJQJhouOJQJhh OJQJhhOOJQJ4    dfhr :߾ߨꚌ~sk`kUJJhhLyOJQJhh=8OJQJh!Eh!EOJQJh!EOJQJhhOJQJhh;r5OJQJ\hh5OJQJ\hhDv5OJQJ\hh;rOJQJh,Ph,POJQJhhG/OJQJhhOuOJQJhhS#OJQJhhOOJQJhhOJQJhhOJQJ&D8nT$ 7d*$^7`a$gd-$ $d*$a$gdOu$ p#d*$^`a$gdOu$d*$a$gdB$d*$^`a$gdOu$d^`a$gde$ p#da$gdOu$ p#da$gdOu "$&4D&D8x ,0߾ꨨԨsb hh KHOJQJnHtH hhN0KHOJQJnHtH hh%9sKHOJQJnHtH$hhOKHOJPJQJnHtHhh%9sOJQJhh=8OJQJhheOJQJhh]OJQJhhqqOJQJhhLyOJQJhh@vOJQJhhF[OJQJ8x0N #hP$ p#d*$^a$gdNq$ p#d*$^`a$gdN0$ d*$^`a$gdOu$ d*$^`a$gdOu$d*$^a$gdOu$ 78d*$^8`a$gdOu$ 77d*$^7`a$gdOu02NPfh246<@z|LPRVڼsg\QF\hhCpOJQJhhf.OJQJhhqqOJQJhhqq5OJQJhhN05OJQJhhR-5OJQJhhOu5OJQJhh%9s5OJQJhh%9s5OJQJ\hh%9sOJQJhhN0OJQJ$hh4EKHOJPJQJnHtH$hh%9sKHOJPJQJnHtH$hhN0KHOJPJQJnHtH@ ! "#J########$$8$$$v%%򿱿s]*hh%9s5KHOJPJQJ\nHtHhh%9s5OJQJ\hh5iOJQJhh%9sOJQJhh%9s5OJQJhhe5OJQJ]hhmu5OJQJ]hh65OJQJ]hhqqOJQJhhqq5H*OJQJhhqq5OJQJhhqq5OJQJ]##v%%4&n&&*,23nnX$d*$^`a$gd[$ %`22d*$^`a$gdOu$ ,d*$^,`a$gd-$ ]ddx*$^a$gdOu$ &dd*$^a$gdOu$ ,d*$^,`a$gdOu$d*$a$gdOu %%%%%%4&B&n&&&&&B'D'p'V()****,,,-...../h/r/t/v////׮ϣwlwawwhhiOJQJhh$4OJQJhhOJQJhh*OJQJhhY2OJQJhhCpOJQJhh%9sOJQJ*hhCp5KHOJPJQJ\nHtHhhBOJQJhJz OJQJ*hh%9s5KHOJPJQJ\nHtH$hh%9sKHOJPJQJnHtH&//0111122233444444n4p444425J5555555:6>6@6889R9T9V9j99@::ıthhY2OJQJhhROJQJhh OJQJhh 5OJQJ\hh%9s5OJQJ\$hhOKHOJPJQJnHtHhh%9sOJQJnHtHhJz OJQJnHtHhh%9sOJQJhh*OJQJhhOJQJ*34n458T9:>ILLO{e$d*$^`a$gdR$ DVd*$^`Va$gdq$ DVd*$^`Va$gd`f$ & F! Vd*$^`Va$gd !$ & F! Vd]^`Va$gd $d*$a$gdOu :<==@>>>>>>@@nApAAA@BNB C"CDDEF,FGGHIIIIILLLLLM@NO~phh 5OJQJ\hh%9s5OJQJ\hhX5OJQJ\hhqOJQJ\hh#POJQJ\hh~3ROJQJ\hh~3ROJQJhh1.OJQJhh`fOJQJhh#POJQJhh%9sOJQJhh%9sOJQJ\'OOOOOQQQ*STUUU6V`WXXY@Zr[t[&\(\R\]@^ _``$a&aaa:b:cNcctdddNePeeeef fffgggggggggg꾰갰hh5i5OJQJ\hh 5OJQJ\hh%9s5OJQJ\hhl(OJQJhh OJQJhh~3ROJQJhhROJQJhh%9sOJQJhh$4OJQJ:O*S6V`WR\ _a:cgggh~$7d*$^7`a$gd $ ,f--d*$a$gdOu$d*$a$gdOu$d*$^`a$gd $d*$^`a$gdR$ & F#d*$^`a$gdR g h hRhXhZh\h^hnhhhhhilinizi|iii\jjjjklm&m@m̺xmmZZZZGZ$hhY2KHOJPJQJnHtH$hh%9sKHOJPJQJnHtHhhROJQJhhK OJQJhh OJQJhh%9sOJQJ#hhB5KHOJQJnHtHh,P5KHOJQJnHtH#hh\65KHOJQJnHtH#hho>5KHOJQJnHtH hh%9sKHOJQJnHtH hhBKHOJQJnHtHhijjjlnoprxz4|vY$ p# d*$^ `a$gdp$ 7T'rd*$^`ra$gdp$ 7T'7d*$^7`a$gdOu$8d*$^8`a$gdOu$Id*$G$^I`a$gdOu$ p#d*$^`a$gdOu @mLmnojoopqrrs@tw@xtzxzzzzz{2|4|6|:|<|>|dzǨ|qfXJhhp5OJQJ\hh%9s5OJQJ\h 5OJQJ\hhBOJQJhhBOJQJhhmCOJQJhhpOJQJhh@FOJQJhh%9sOJQJ'hh%9sKHOJPJQJ]nHtH$hh%9sKHOJPJQJnHtH$hh%9sKHOJPJQJnHtH$hh]KHOJPJQJnHtH4|>||}~փf†܋2@$ d*$^`a$gd}$ d*$^`a$gdo$ d*$^`a$gdOu$d*$a$gdOu>||}}} }2}d}r}x}}}r~~~~~~~~d6&^Ԃ,ԃփ؃fײײײײמÊvbbbbb'hh5[=KHOJPJQJ\nHtH'hh$4KHOJPJQJ\nHtH'hho0KHOJPJQJ\nHtH'hhmWKHOJPJQJ\nHtH!h3tKHOJPJQJ\nHtH'hhoKHOJPJQJ\nHtH'hh}KHOJPJQJ\nHtH'hhDKHOJPJQJ\nHtH"fhl̅څ†ĆXZ܋ދ 246>@BƲڞڲڊvvv'hh0KHOJPJQJ\nHtH'hhOuKHOJPJQJ\nHtH'hh]KHOJPJQJ\nHtH'hh$4KHOJPJQJ\nHtH'hhR-KHOJPJQJ\nHtH'hhDKHOJPJQJ\nHtH!h!B@KHOJPJQJ\nHtH.BDґNdf,6ƕ:@J–BDڲڞڞڊڊڊvbNbNb'hh~3RKHOJPJQJ\nHtH'hhOKHOJPJQJ\nHtH'hh|KHOJPJQJ\nHtH'hh$4KHOJPJQJ\nHtH'hhOuKHOJPJQJ\nHtH'hh)FKHOJPJQJ\nHtH'hh0KHOJPJQJ\nHtH'hhDKHOJPJQJ\nHtH!h!B@KHOJPJQJ\nHtHƕz^$ , d*$^`a$gdOu$ , >d*$^`a$gdOu$ d*$^`a$gdOu$ d*$^`a$gdOu$ d*$^`a$gdO$ d*$^`a$gdOu\^dfumZG$hh%9sKHOJPJQJnHtH$hhpKHOJPJQJnHtHh,POJQJhh6:OJQJhhpOJQJhhp5OJQJnHtHhh%9s5OJQJnHtHhhOuOJQJhh%9sOJQJ'hh|KHOJPJQJ\nHtHU'hhC(cKHOJPJQJ\nHtH'hhOKHOJPJQJ\nHtHPrzedstawiony harmonogram wykonania prac o ktrym mowa w 1 ust. 6 powinien przewidywa prowadzenie prac przy wyBczeniu poszczeglnych kondygnacji (harmonogram musi by zaakceptowany przez Zamawiajcego). 7 1.Komisyjny odbir koDcowy robt zorganizowany bdzie przez Zamawiajcego wterminie do3 dni od daty zgBoszenia przez Wykonawc. 2.Komisja zostanie powoBana przez Zamawiajcego i musi by w niej obecny przedstawiciel Wykonawcy. 3.Odbir koDcowy nie mo|e trwa dBu|ej ni| 3 dni robocze. Po dokonaniu czynno[ci odbioru koDcowego komisja podpisuje protokB odbioru koDcowego, w przypadku pozytywnego odbioru koDcowego uznaje si |e zamwienie zostaBo zrealizowane w dacie zgBoszenia do Zamawiajcego gotowo[ci do odbioru koDcowego. ProtokB odbioru koDcowego stanowi bdzie podstaw do ostatecznego rozliczenia zadania. 4.Wykonawca zobowizany jest do przedstawiania Zamawiajcemu protokoBw odbiorw koDcowych podpisanych pomidzy Wykonawc, Podwykonawcami idalszymi Podwykonawcami. W przypadku je[li w tych protokoBach zawarte bd zastrze|enia lubuwagi, Wykonawca zobligowany bdzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajcego ich faktyczne usunicie. ProtokB odbioru koDcowego stanowi bdzie podstaw do ostatecznego rozliczenia zadania. 5.Wykonawca ponosi peBn odpowiedzialno[ za staranno[ i estetyk realizacji przedmiotu umowy. 6.Je|eli w toku czynno[ci odbioru koDcowego zostanie stwierdzone, |e roboty budowlane bdce jego przedmiotem nie s gotowe do odbioru z powodu ich niezakoDczenia, zpowodu wystpienia istotnych wad, uniemo|liwiajcych korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prb i sprawdzeD, Zamawiajcy mo|e przerwa odbir koDcowy, wyznaczajc Wykonawcy termin dowykonania robt, usunicia wad lubprzeprowadzenia prb i sprawdzeD, uwzgldniajcy ich techniczn zBo|ono[, apojego upBywie powrci do wykonywania czynno[ci odbioru koDcowego. 7.Komisja sporzdza protokB odbioru koDcowego robt. Podpisany protokB odbioru koDcowego robt jest podstaw do dokonania koDcowych rozliczeD Stron. Je|eli komisja w trakcie odbioru nie stwierdzi wad w odbieranym przedmiocie umowy, to data zgBoszenia przez Wykonawc robt do odbioru jest terminem zakoDczenia robt. Podpisany protokB odbioru koDcowego robt jest podstaw do dokonania koDcowych rozliczeD Stron. 8. Je|eli w toku czynno[ci odbioru koDcowego przedmiotu umowy zostan stwierdzone wady: 8.1. nadajce si do usunicia, to komisja odbiera przedmiot umowy i podpisuje protokB odbioru koDcowego, ktrego data jest terminem zakoDczenia robt. Wykonawca zobowizany jest do ich usunicia wwyznaczonym przez Zamawiajcego terminie. Fakt usunicia wad zostanie stwierdzony protoklarnie. W przypadku, gdy Wykonawca odmwi usunicia wad lub nie usunie ich wwyznaczonym przez Zamawiajcego terminie, Zamawiajcy ma prawo zleci usunicie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a Zamawiajcy bdzie dochodziB od Wykonawcy zwrotu kosztw na zasadach oglnych; 8.2. nie nadajce si do usunicia, umo|liwiajce u|ytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, komisja odbiera przedmiot umowy i podpisuje protokB odbioru koDcowego, ktrego data jest terminem zakoDczenia robt. W takiej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy ulega obni|eniu odpowiednio do utraconej warto[ci u|ytkowej, estetycznej i technicznej. Warto[ obni|enia zostanie uzgodniona przez Strony umowy, je|eli Strony umowy nie dojd do porozumienia, to oszacowanie zostanie zlecone biegBemu. Koszty opinii biegBego poniesie Wykonawca. 8.3. je|eli wady uniemo|liwiaj u|ytkowanie wykonanych elementw obiektu zgodnie zprzeznaczeniem, to Zamawiajcy mo|e |da rozebrania elementw obiektu zwadami na koszt i ryzyko Wykonawcy orazponownego ich wykonania bezdodatkowego wynagrodzenia. Zamawiajcy wyznaczy odpowiedni termin nausunicie wad, a fakt usunicia tych wad zostanie stwierdzony protoklarnie. Data podpisania protokoBu odbioru takich wad jest terminem zakoDczenia robt. 9. Termin usuwania wad wskazanych przez Zamawiajcego podczas odbioru koDcowego wynosi 7 dni kalendarzowych od daty powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu. Wykonawca zobowizany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej wwersji papierowej i w wersji elektronicznej. 8 1.Strony postanawiaj, i| odpowiedzialno[ Wykonawcy z tytuBu rkojmi za wady fizyczne ka|dego z elementw przedmiotu umowy wynosi miesicy liczc od dnia bezusterkowego odbioru koDcowego robt wykonanych w ramach niniejszej umowy w zakresie zamwienia: podstawowego. 2.Wykonawca udziela __-miesicznej gwarancji za wady fizyczne ka|dego zelementw przedmiotu umowy, liczc od dnia bezusterkowego odbioru koDcowego caBego przedmiotu umowy w zakresie zamwienia: podstawowego. 3.Wykonawca jest odpowiedzialny z tytuBu rkojmi za wady i usterki przedmiotu umowy istniejce w czasie dokonywania czynno[ci odbioru oraz za wady i usterki powstaBe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwicych w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru. 4. W okresie odpowiedzialno[ci z tytuBu gwarancji jako[ci, Wykonawca jest obowizany do nieodpBatnego usuwania wad fizycznych rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, je|eli wady te ujawni si przed upBywem okresu okre[lonego w ust. 2. Zamawiajcy mo|e dochodzi roszczeD z tytuBu gwarancji jako[ci tak|e po tym terminie, je|eli reklamowaB wad przed jego upBywem. 5. Je|eli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rkojmi i gwarancji jako[ci wokre[lonym przez Zamawiajcego terminie, uwzgldniajcym mo|liwo[ci techniczne lub technologiczne dotyczce usunicia wady, Zamawiajcy, pouprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunicia wad podmiotowi trzeciemu na koszt iryzyko Wykonawcy. jako[ci, okresu rkojmi, wcelu oceny wykonanych robt zwizanych zusuniciem wad ujawnionych wokresie rkojmi lub gwarancji jako[ci. 6. O wykryciu wady w okresie gwarancji i rkojmi Zamawiajcy obowizany jest zawiadomi Wykonawc na pi[mie. Dla wad usunitych w okresie gwarancji, termin gwarancji dla tego zakresu biegnie od nowa. 9 1.Zamawiajcemu przysBuguje prawo odstpienia od umowy w nastpujcych okoliczno[ciach: a)je|eli zachodzi co najmniej jedna z nastpujcych okoliczno[ci, o ktrych mowa w art. 456 Pzp; b)Wykonawca nie rozpoczB robt bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajcego zBo|onego na pi[mie; c)Wykonawca przerwaB realizacj robt i przerwa ta trwa dBu|ej ni| 7 dni bez podania uzasadnionej przyczyny; d)Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiaBy niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajcego. Odstpienie od umowy z powodu jednej z ww. okoliczno[ci powinno nastpi w terminie 60 dni od powzicia wiadomo[ci o tej okoliczno[ci. Odstpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewa|no[ci takiego o[wiadczenia i ma zawiera uzasadnienie. 4.W przypadku odstpienia od umowy, Wykonawc oraz Zamawiajcego obci|aj nastpujce obowizki szczegBowe: a)w terminie 14 dni od daty odstpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru sporzdzi szczegBowy protokB inwentaryzacji robt wtoku, wedBug stanu na dzieD odstpienia; b)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym nakoszt tej Strony, z winy ktrej nastpiBo odstpienie od umowy; c)Wykonawca zgBosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robt przerwanych oraz robt zabezpieczajcych, je|eli odstpienie od umowy nastpiBo zprzyczyn, zaktre Wykonawca nie odpowiada; d)Wykonawca niezwBocznie, najpzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu robt urzdzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowice zaplecze robt. 5.Zamawiajcy w razie odstpienia od umowy z przyczyn, za ktre Wykonawca nieponosi odpowiedzialno[ci, zobowizany jest w terminie 30 dni, do: a)dokonania odbioru robt przerwanych oraz zapBaty wynagrodzenia za roboty, ktre zostaBy wykonane do dnia odstpienia od umowy; b)rozliczenia si z Wykonawc z tytuBu nierozliczonych w inny sposb kosztw budowy obiektw zaplecza, urzdzeD zwizanych z zagospodarowaniem iuzbrojeniem terenu robt, chyba |e Wykonawca wyrazi zgod na przejcie tych obiektw iurzdzeD; c)przejcia od Wykonawcy pod swj dozr frontu robt. 6.Sposb obliczenia nale|nego wynagrodzenia Wykonawcy z tytuBu wykonania cz[ci umowy bdzie nastpujcy: a)w przypadku odstpienia od caBego elementu robt okre[lonego wharmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, nastpi odliczenie warto[ci tego elementu (wynikajcej z harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego) od oglnej warto[ci przedmiotu zamwienia; b)w przypadku odstpienia od cz[ci robt z danego elementu okre[lonego wharmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, obliczenie wykonanej cz[ci tego elementu nastpi na podstawie kosztorysw powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawc, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru. Podstaw do okre[lenia nakBadw rzeczowych bd KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji + KNNR-y, a nastpnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajcego. 10 1.Wykonawca zapBaci Zamawiajcemu kar umown: a)za odstpienie od umowy przez Zamawiajcego z przyczyn, za ktre odpowiedzialno[ ponosi Wykonawca - w wysoko[ci 10% Bcznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktrym mowa w 2 ust. 1 niniejszej umowy; b)za zwBok w oddaniu zamwienia podstawowego  wwysoko[ci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktrym mowa w 2 ust. 1 niniejszej umowy, zaka|dy dzieD zwBoki; c)za nieprzedBo|enie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane lub projektu jej zmiany  wwysoko[ci 500,00zBotych zaka|dy nieprzedBo|ony do zaakceptowania projekt umowy lubjejzmiany; d)za nieprzedBo|enie po[wiadczonej za zgodno[ z oryginaBem kopii umowy opodwykonawstwo lub jej zmiany - w wysoko[ci 500,00 zBotych za ka|d nieprzedBo|on kopi umowy lub jej zmiany; e)za nieterminow zapBat wynagrodzenia nale|nego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysoko[ci ustawowych odsetek za nieterminow zapBat; f)za brak zapBaty nale|nego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysoko[ci 0,5% nale|nego im wynagrodzenia brutto za ka|de dokonanie przez Zamawiajcego bezpo[redniej pBatno[ci na rzecz Podwykonawcw lub dalszych Podwykonawcw; g)za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajcego zmiany umowy opodwykonawstwo w zakresie terminu zapBaty we wskazanym przezZamawiajcego terminie - wwysoko[ci 1 000,00 zBotych; h)za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu ni|Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajcego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - wwysoko[ci 1% wynagrodzenia umownego brutto, oktrym mowa w 2 ust. 1 niniejszej umowy; i)za przebywanie na terenie robt osoby, o ktrej mowa w 4, niezatrudnionej naumow o prac  w wysoko[ci 500,00 zBotych zaka|dy taki przypadek; j)za zwBok w usuniciu wad zamwienia podstawowego, stwierdzonych przy odbiorze koDcowym lub ujawnionych wokresie gwarancji lub rkojmi, czyli przed upByniciem okresu gwarancji lub rkojmi  w wysoko[ci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktrym mowa w2 ust. 1 niniejszej umowy, zaka|dy dzieD zwBoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunicie wad. 2.Kary umowne, o ktrych mowa w niniejszej umowie mog by potrcane z faktur Wykonawcy. 3.Kary bd potrcane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy. Realizacja zapBaty kar umownych naliczonych przez Zamawiajcego mo|e nastpi poprzez potrcenie wysoko[ci kary z kwoty nale|nej do zapBaty Wykonawcy wynikajcej z wystawionej przez niego faktury, na co Wykonawca upowa|nia Zamawiajcego lub kwot z tytuBu naliczonej kary umownej Wykonawca ureguluje samodzielnie. 4.Zamawiajcy ma prawo dochodzi odszkodowania uzupeBniajcego na zasadach oglnych Kodeksu cywilnego, je|eli szkoda przewy|szy wysoko[ kar umownych. 5.Zamawiajcy mo|e usun, bez zgody sdu powszechnego, w zastpstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunite wwyznaczonym terminie. 6.W przypadku uzgodnienia zmiany terminw realizacji kara umowna bdzie liczona odnowych terminw. 7.Aczna maksymalna wysoko[ kar umownych, ktrych mog dochodzi Strony umowy nie mo|e przekroczy 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktrym mowa w 2 ust.1 niniejszej umowy. 11 Wykonawca odpowiada za wszelkie ryzyka zwizane z wykonywaniem robt budowlanych objtych niniejsz umow, tj. wypadki i szkody zaistniaBe w wyniku prowadzonych prac, powstaBe na terenie robt lub poza nim, a tak|e przyjmuje na siebie odpowiedzialno[ cywiln wobec osb trzecich oraz z tytuBu zdarzeD losowych, ktra w peBni zabezpieczy mogce wystpi roszczenia w peBnej wysoko[ci. 12 1. Strony umowy zgodnie o[wiadczaj, |e w przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy poddaj si rozstrzygniciu sporu przez polski sd powszechny wBa[ciwy dla siedziby Zamawiajcego. 2. W sprawach nie objtych umow bd miaBy zastosowanie przepisy ustawy Prawo ZamwieD Publicznych i polskiego Kodeksu Cywilnego. 3. *Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osb fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepBywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (oglne rozporzdzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, Zamawiajcy informuje Wykonawc, a Wykonawca zobowizuje si przekaza t informacje( osobom, ktre mog wystpowa w imieniu Wykonawcy i w jego imieniu biorc udziaB w wykonaniu umowy (osoby, przy pomocy ktrych Wykonawca realizuje umow(), zwanych dalej osobami reprezentujcymi, |e: a) Komenda Powiatowa PSP w SzydBowcu jest Administratorem danych osobowych Wykonawcy, a tak|e osb reprezentujcych; b) u Administratora powoBany zostaB Inspektor Ochrony Danych (IOD), z ktrym mo|na kontaktowa si( piszc na adres poczty elektronicznej ochrona.danych@mazowsze.straz.pl; c) dane osobowe Wykonawcy, a tak|e osb reprezentujcych przetwarzane bd( przez Zamawiajcy w celu przygotowania, zawarcia i realizacji umowy, a tak|e dochodzenia ewentualnych roszczeD zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) oraz lit. c) RODO; d) przetwarzaniem objte s dane osobowe wskazane w tre[ci umowy oraz inne niezbdne do realizacji umowy, w tym wypeBnienia procedur bezpieczeDstwa obowizujcych u Zamawiajcego; e) dane osobowe nie bd przekazywane do innych odbiorcw; ** f) dane osobowe nie bd przekazywane do paDstwa trzeciego lub organizacji midzynarodowej; g) Zamawiajcy bdzie przetwarzaB dane osobowe, przez okres nie dBu|szy ni| okres konieczny do realizacji celw wskazanych w lit. d), jak rwnie| realizacji obowizkw prawnych ci|cych na Zamawiajcym; h) Wykonawca, a tak|e osoby reprezentujce maja( prawo dostpu do tre[ci swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunicia, a tak|e prawo do ograniczenia przetwarzania; i) WYKONAWCY, a tak|e osobom reprezentujcym przysBuguje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzdu Ochrony Danych Osobowych z siedziba w Warszawie przy ulicy Stawki 2 (kod pocztowy: 00 - 193); j) dane osobowe przekazane zostaBy Zamawiajcemu przez Wykonawc; k) podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, w tym warunkiem zawarcia umowy, a ich nie podanie mo|e skutkowa nie podpisaniem umowy lub brakiem mo|liwo[ci jej realizacji, do jej rozwizania wBcznie; l) przetwarzanie danych osobowych nie bdzie podlegaBo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o ktrym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 4. Zamawiajcy i Wykonawca zobowizuj( si( do ochrony udostpnionych im danych osobowych, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych [rodkw ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, w szczeglno[ci zgodnie z RODO i ustawa( z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). 5. Zamawiajcy i Wykonawca o[wiadczaj(, |e pracownicy posiadajcy dostp do danych osobowych udostpnionych na podstawie niniejszej umowy znaj( przepisy dotyczce ochrony danych osobowych oraz zostali upowa|nieni do przetwarzania tych danych osobowych. 6. Zamawiajcy i Wykonawca o[wiadczaj(, |e udostpnione dane osobowe stron umowy zostan( wykorzystane wyBcznie w celu realizacji umowy. 7. W przypadku ewentualnego naruszenia przepisw dotyczcych ochrony danych osobowych przez Zamawiajcego lub Wykonawc, strona ktra dopu[ciBa si( naruszenia jest zobowizana pokry wszelkie koszty, ktre druga ze stron poniesie w zwizku z naruszeniem zgodnie z przepisami obowizujcymi w tym zakresie. Obja[nienia: * Zapisy tego paragrafu stosujemy w umowach zawieranych z osobami fizycznymi, ktrzy przekazuj nam (udostpniaj) dane osobowe swoje, swoich pracownikw i wspBpracownikw. W przypadku gdy KP PSP SzydBowiec powierza dane osobowe do dalszego przetwarzania (KP nadal jest Administratorem a usBugodawca wykonuje tylko czynno[ci wskazane przez Administratora  jest Podmiotem Przetwarzajcym) w umowie musz by zawarte zapisy zgodne z wzorem okre[lonym w Polityce i kary umowne. ** W przypadku gdy dane osobowe s przekazywane do innych odbiorcw nale|y wskaza tych odbiorcw lub kategorie odbiorcw np. podmioty realizujce dla zamawiajcego nastpny etap usBugi; podmioty na podstawie przepisw prawa. Odbiorcami nie s podmioty realizujce czynno[ci w ramach postepowania zgodnego z prawem, np. Policja, Prokuratura, Sd, Komornik. 13 Zmiana postanowieD zawartej umowy mo|e nastpi za zgod obu Stron wyra|on napi[mie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewa|no[ci takiej zmiany. Zmiany umowy nie mog narusza przepisw zawartych w artykuBach 454 oraz 455 ustawy Pzp. Zawarcieaneksu do umowy na podstawie art.455 ust. 2 ustawy Pzp mo|e nastpi tylko w sytuacji, gdy Bczna warto[ zmian ceny ofertowej nieprzekroczy 15%, przy uwzgldnieniu ewentualnej waloryzacji ceny ofertowej na podstawie okoliczno[ci, oktrych mowa w art. 455 ust. 4 ustawyPzp. 14 Bez zgody Zamawiajcego wyra|onej na pi[mie pod rygorem niewa|no[ci, Wykonawca nie ma prawa dokonywa przelewu wierzytelno[ci wynikajcych z niniejszej Umowy i zwizanych z nimi nale|no[ci ubocznych (np. odsetek), jak rwnie| podejmowa jakichkolwiek czynno[ci prawnych ani faktycznych, w nastpstwie, ktrych mo|e doj[ do zmiany po stronie wierzyciela. 15 W sprawach nieuregulowanych niniejsz umow maj zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamwieD publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Kodeksu cywilnego. 16 Ewentualne spory powstaBe na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony poddaj rozstrzygniciu sdom powszechnym wBa[ciwym dla siedziby Zamawiajcego. 17 Umow sporzdzono w dwch jednobrzmicych egzemplarzach - 1 egz. dla Zamawiajcego i1egz. dla Wykonawcy. ZAMAWIAJCY: WYKONAWCA:     PAGE \* MERGEFORMAT14 6846bxz(*02nZ&(b껮ꋋꋖԖhhs;OJQJhh OJQJhh%ZOJQJhh @OJQJhh%9s@OJQJhhp@OJQJhh%9sOJQJ\hhpOJQJhhOJQJhh%9sOJQJhhBOJQJ184xgO$ d*$^a$gd m$$ d*$^`a$gd m$$ d*$^`a$gdOum$$8d*$^8`a$gdOu$:d*$^:a$gdOu$ & F b- d*$^ a$gdOu$ & F b-:d*$^:`a$gdOux(ZdxY$ & F rWd*$^`Wa$gd*U$ rhd*$^h`a$gdp$ XSWd*$1$^`Wa$gd%Z$ d*$^a$gd $ Wd*$^`Wa$gdOu$ 0d*$^`a$gdOubdj<NP * 򜎀uj\jPjEjh_hOsOJQJh_h}5OJQJh_h%9s5OJQJ\h_h%9sOJQJhh%9sOJQJhhp5OJQJ\hh%9s5OJQJ\hhOJQJhhs;OJQJ\]hho>OJQJ]hh%9sOJQJ]hN]OJQJ]hhOsOJQJ\]hhpOJQJ\]hh%9sOJQJ\]PP<jZ$d*$a$gdOu$ d*$^`a$gdG/m$$ d*$^`a$gdo>m$$ p#d*$^`a$gdOu$d*$^`a$gdOu$d*$^`a$gd&$ d*$a$gdOu (fNPRVPR8<>ƻƴƞƓƞ}}Ɠrdhh%9s5OJQJ\hh*OJQJhho>OJQJhhOuOJQJhh:rOJQJhh %!OJQJhh&OJQJ hh&hhOsOJQJhh%9sOJQJhU'h%9sOJQJh_h%9s5OJQJ\h_h%9sOJQJh_h&OJQJ"\ . JLXZ$(X6Z \  ׶Ť׃tttiiii^i^ihho>OJQJhh%9sOJQJhh1.OJQJnHtHhhmCOJQJnHtH"hh15OJQJ\nHtH"hh5OJQJ\nHtHhh1OJQJnHtH"hh%9s5OJQJ\nHtHhh%9sOJQJnHtHhh%9s5OJQJhhp5OJQJ\"\ . JZX6tX$ R7d*$^7`a$gdOu$ 7DQ7d*$^7`a$gdOu$ d*$^`a$gdOu$ & F d*$^`a$gdmC$d*$^`a$gdmC$hd*$^h`a$gdOu$d*$a$gdOu Z    uU $ o -d*$^`a$gdOu$ R8d*$^8`a$gd#P$ R7d*$^7`a$gdOu$ DQd*$^`a$gdOu$ R8d*$^8`a$gdOu$ R7d*$^7`a$gdOu          24<>(꾰oahhz*5OJQJ\$hh%9sKHOJPJQJnHtH'hh%9sKHOJPJQJ\nHtHhh%9sOJQJ\hh#P5OJQJ\hh%9s5OJQJ\hhOuOJQJhhFLOJQJhho>OJQJhhiOJQJhh%9sOJQJhh$4OJQJ%(e$ Rk7d*$^7`a$gd8%$ Rk7d*$^7`a$gdOu$ Dd*$^`a$gdOu$d*$a$gdOu$ uHd*$^H`a$gd/ 6$ uId*$^I`a$gdOu,2XZpJP02Z\^dPR      Ǽh8%KHOJPJQJnHtHhh>OJQJhhOuOJQJh8%OJQJhhz*OJQJhh,OJQJhh%OJQJhh*OJQJhhbOJQJhh%9sOJQJhh%9s5OJQJ,0ZP "#&j'n*+,-..$d*$a$gd<$ Dd*$^`a$gdOu$ Rk7d*$^7`a$gdOu$ :+d*$^+`a$gdOu$ *TCk7d*$^7`a$gdOu """L"R"""""0#2#h#j#####"$T$%%%~kcXMXBXhh_nOJQJhh%OJQJhh%9sOJQJh8%OJQJ$hh'TKHOJPJQJnHtH$hhOuKHOJPJQJnHtH$hh#PKHOJPJQJnHtH$hhiKHOJPJQJnHtHh8%KHOJPJQJnHtH$hh>KHOJPJQJnHtH$hho>KHOJPJQJnHtH$hh%9sKHOJPJQJnHtH%%&&&','j'l''(())))*l*n*p*++,,--.........Z0h0j0t01111Ծ꥗vkhh~3ROJQJhhiOJQJhh}OJQJhhOJQJhhNe5OJQJ\hh5OJQJ\hh*UOJQJhh>OJQJhhOuOJQJhh:rOJQJhhl^8OJQJhh%9sOJQJhh*OJQJ*.12349:;=D??x@B|CEE"G^HJLNnPpP$ (?@?D??x@@@ABBBB,B|CEJEbErEEEF"G^HhH|HHHIIJzJ|JJJ KK$KLL MMٻٻٻhh~3ROJQJh1EdOJQJhh1.OJQJhh<OJQJhh5OJQJ\hhNe5OJQJ\JM"MNNNNNNnPpPPQRRR"R8RRRRTVWW$W&W(WWWVXZX,Y.YƸtbP#hh<KHOJQJ\nHtH#hh%9sKHOJQJ\nHtH&hh%9s5KHOJQJ\nHtH hh<KHOJQJnHtH hh%9sKHOJQJnHtHhhNe5OJQJ\hh%9s5OJQJ\hhCJOJQJh(!CJOJQJhh<CJOJQJhh<OJQJhh1.OJQJpPPQRTW(WL[V[^&^__``aaaaa$dX*$a$gd<$dx*$a$gdpJ\$dx*$a$gdOu$d*$a$gdOu$d*$a$gd<$ b@bBbDbǿhEZh@&ho0mHnHuhJjhJUh#rjh#rUhh~ OJQJhh%9s5OJQJhh<5OJQJhh%9sOJQJhh<OJQJaaaaaabbbb>b@bBbDb$a$ dgd5{>$7d*$^7a$gdOu ,1h. A!"#$% ?x666666666vvvvvvvvv666666>666666666666666666666666666666666666666666666666h66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666p62&6FVfv2(&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@66666 OJPJQJ_HmHnHsHtHN`N Normalny dCJ_HaJmHsHtH n@n  NagBwek 3$d@&`*56CJKHOJPJQJaJmHsHtHll +m NagBwek 5$$(@&)B*CJOJPJQJaJmHph.tsHtHrr ,m NagBwek 7$$(@&/6B* CJOJPJQJ]aJmHphMxsHtHJA J Domy[lna czcionka akapituPiP 0 Standardowy4 l4a ,k , 0 Bez listy $$ 9_object4W 4 9_` Pogrubienie5\6X 6 9_ Uwydatnienie6]8U !8 _e HiperBcze >*B*phf2f _e1.d*$G$^`a$)B*CJKHOJPJQJ^JaJphtHB _e7Akapit z list1,L1,Numerowanie,Akapit z list5,CW_Listadx^e CJKHOJQJaJmHsHtH/Q _eOAkapit z list Znak,L1 Znak,Numerowanie Znak,Akapit z list5 Znak,CW_Lista ZnakCJKHOJPJQJ^JtHBV aB AM 0U|yteHiperBcze >*B*phOr@r@ $ Akapit z list ^m$\/\ NagBwek 3 Znak&56CJKHOJPJQJ^JaJtHf^f 0Normalny (Web)ddd CJKHOJPJQJ^JaJtHf/f 0!Stopka Znak,Znak Znak1, Znak Znak CJKHtHn @n 0Stopka,Znak, Znakdp#*$CJKHaJmHsHtHDD Stopka Znak1,Znak ZnaknBn 0Tekst podstawowydx*$$CJKHOJPJQJaJmHsHtHb/b 0Tekst podstawowy Znak CJKHOJPJQJ^JaJtHJJ glownydG$a$B*CJOJQJph 0Tekst podstawowy wcity 33" dg*$^`;a$5KHOJPJQJ^JaJtHtt  a) wciety!d*$G$^7`a$)B*CJKHOJPJQJ^JaJphtH" WW-Tekst podstawowy wcity 2"d*$^`a$ CJKHOJPJQJ^JaJtH2 0WW-Tekst podstawowy wcity 3#dtA*$^a$ CJKHOJPJQJ^JaJtHB 0WW-Tekst podstawowy wcity 31$d*$^ CJKHOJPJQJ^JaJtH^R^ 0western%d*$a$ CJKHOJPJQJ^JaJtHb 0Tekst podstawowy wcity 34"&d*$^`Wa$KHOJPJQJ^JaJtHhrh 0Akapit z list2'd*$ CJKHOJPJQJ^JaJtH.. 044- (^`^JRR 01)ddd[$\$ CJOJPJQJ^JaJnHtHH/H  Font Style47CJOJ QJ ^J aJo(P/P mNagBwek 5 ZnakB*OJPJQJ^Jph.tV/V mNagBwek 7 Znak6B*OJPJQJ]^JphMxRCR .m0Tekst podstawowy wcity -x^PP -m0Tekst podstawowy wcity Znakzz m0WW-Lista numerowana/dx*$^`a$ CJKHOJPJQJ^JaJtH m0TWW-Wysunicie tekstu1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 0^`a$mHsHtt ?Tekst podstawowy 33 1dx(CJKHOJPJQJ^JaJmH sH tHn"n /<Default12d*$1$7$-B*CJKHOJPJQJ^J_H9aJphtH9B2B 45{>0NagBwek3dp#2A2 35{>0 NagBwek ZnakN' QN l)0OdwoBanie do komentarzaCJaJVbV 7l)0Tekst komentarza6dCJaJmHsHtHJ/qJ 6l)0Tekst komentarza ZnakCJaJNjabN 9l)0Temat komentarza85\mHsHtHP/P 8l)0Temat komentarza Znak5CJ\aJXX ;l)0 Tekst dymka :dCJOJ QJ aJmHsHtHL/L :l)0Tekst dymka ZnakCJOJ QJ ^J aJh h ^ Bez odstpw<*$1$-B*CJOJPJ QJ_HaJmHphsHtHff wcList Paragraph=d*$^CJKHOJQJaJtHD D;r0Poprawka>CJ_HaJmHsHtH PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V @l8b묮7J3J:t7͍7o,q)נTi n7^R|y _o֛~ J%|,U-RЅre1m1oKLylȒLXr:b 8Hؓr(s KP, W02= $-O 8IdZ}r鋷/~?}ů3Z%7~ۏ^}^ ÎsW}7gϯw8EA痓腈;q P -Qձ'* xord|"C0hq*[{8pc(& T\REXXz76رX~gxuD.鑾M. .SAΨkM|l#@A{h"QRC5d"ٝk 0e^kppدPfaid#$c=Ęlq#DQvIb )C&]u q@p?Y4p~5x ֔D2XvY%vgv'{St{;Yb<' ]ٹc,g:G]|:Ӆ3Eq*u-hu+`l L/Na$J!|r+~wZ}7;nV䤳.7pSM!&ćrźinf?Ӭo&U$Äq3WgɇkԁGzޣOFҮR'ǚa>ٙ`W 82gK"n8$*JI f%Lّ^vVx::l}3m|PJJ5?k>}P!aIl8HTI wv-,6,n+P-jYTۃ_.C4`^gW9GzSq]=4.in6 =g٩V/B㲱CjS rcqXbmY)hFRf?c%;B=z!k ʒp!HuIAD$%QW@c]C4:O&O2@a7VKipůVlO'+WʁC"B1Иfe|7s(]G4 Ѭ^jOWn?фawBС@3IV6PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!@theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] c0 (((+ 0%/:Og@m>|fBb  %1M.YaDbNPQSUVXY[\^`bcdf8#3Oh4|x.pPaDbORTWZ]_ae "%+!T # @ 0(  B S  ?H0(   _Hlk44671584 _Hlk157511816 _Hlk157511086)0FdA0GdjmK i g"j"++,,33aajjjkkkŽŎ9;<>?ABDEadYY::8dNW}'Ccjmpqrtuw9SYY & & xy{{^_  D"D"////-0.0/070::::::::X;a;==>>a?b?P@Q@@@WAXAAABBPBQBBBBB!C"CsJtJDPDPEPEPKYLY[[[[aacccc n nnnooYpZpppqqrrss4t5tuuyyyy&/6@LMR]abOO89;<>?ABDEadNW}'Ccjmpqrtuw9SYY & & xy{{^_  D"D"////-0.0/070::::::::X;a;==>>a?b?P@Q@@@WAXAAABBPBQBBBBB!C"CsJtJDPDPEPEPKYLY[[[[aacccc n nnnooYpZpppqqrrss4t5tuuyyyy&/6@LMR]abOO89E_`d 2Yp* ._B+'-bfU xt(r xt(D"U Ny\ "t5 II(0Uq=d+. xt(>0B+':l409xEG._?vd+.r U n=\ vuq:l4a!}D"U U3@Ij0- )&9)&")(#())$()X1%()'&.H.'.1(.1 ..9.."..#)82$()2%()3&()3'()`/(()/ .09..x0"...p2#....P3$ .....7% ......:& .......p9' ........7( ......... WW8Num2WW8Num4WW8Num5 \Gh ҒH\G:jzjzL *jz\G(F K x eVK 4`kyI<2x034`kmB54`k;6Mb 8r94`kLg:}6=4`k~=4`k'>~RyF4`kNXJ4`kE#K4`k3=K3+NlOfXQQ4`kE3R4`krS4`keVp|WjY68%Kv 9Kju,w f.C=)FmWDv#'K}KSs 'L>P>^~( A7Fr(CzJ[g`e{p8fW  ! ^  AM ;R -S  (  ; Q8 ~ ,4>EOR]~s(*@X;rG/TOix1]f.#1Ki(]hatXpho0D2hn\68J;1@gz*:Nv_eO0JNOR[i9 34:wil\X=8V!gvzxB,P Xl)}v:Y7J ,M v ty Jz (! !!!!!!! %!u!W,"5"h"Zj"#\##q~#$%;$Lz${$^%_$%&2&E&K&W& 'a'1'I'L'U'Y'cs'v'(( (63(;(l(l(r)j<*Z*b*Vo*`+++#W+y,/},(-$+-(q- ./q/`}/U000`$000N0N0z]061C1ll1z12!2 2 2$2>*2s+2jD2Y2u2bC3d344m4$4G4Yf>o>5{> ?()?0?C?LG?h?~?7!@#@*@5-@!B@[@r@(&AOA1B=YBZeBgBh&CmCoC DDLDwDjE!E4Ew;EMErEvEF&F1Fk;F@FAFa G&G72H;2H;HIII;&InlImIRuIJzPJKKKK'K XKhKG7LFLN%N+N"Os%OgO1PP#P%P|Pq2R~3RR:SS,T'T%!T2-UNGU_UvUEVxVDW7@W nW XXgCXj^XlX=Y.Y-ZW__`Il`Fv`L:aNa5bb.b8bIb]bmbc cC(cHcNcXc5bcErcd dd5d1EdNd9vde$eIeQe_e| f 'fOfzf g:gKg?bgvg(hMh? h hhhI!h"h*hSVhqh{h9i9Ciz%j;jXjhj$kVll"lu+l@lmmMm*VmelmDmm#smon n'n69n7v@viv ovE!wJ&wSCwBx"x$xC1xxoxy)yhq}-1Ppz}V %39^{!D\ogo-7IR\af p?k $YxCprUw/ `$K6w7Vb#r9 =JLyty1.s2- 5]FP}( 5F]aG:d?|B{,40 %[U'EwcH'@nK|Bw~P|69rs1.Nj-67B@&.{K 0+R]bj" /+DB;U]y\{@YcnJ^zMd1{~,6jSIG!(~LEJLX_%b-mBMPYk of*imu `9bG`ffKtc8~ ,yT &134j S#] _+0k> IPfi[p\4^oqF[bo&Qfq$lMr*U-aku5gk;l4VZAiq c;BEpHGS\0m?#05^mG1;S~ .Pv>,/K,k79?vw|T%Z|=~ ?2>AQ:>zL'w(?P|2 gq*V|LN_uA _cuoIgWj %&w Jec iykey* ,UeR'x]. O2} !0K5}r 7MR]NeM}0C (BB[z/ *RMvw d.L!Y"^b{/N]BD{8<wO^'4:#E|M5il VeCh{Y+bz)(XZTacdou/%z Bg~Eg0p &B % *0:AS} {>T^rt= FTSnSyr,EWKC-`4y"E+V<RwW;]abHQ.Fc\lhj 17=~DAZH,>u+I]]yw~?\k72lY 9N*f0oulL W"5E $nCp]} 4FAnGV m?"057wIcnum %i$O P27EZcf| ?R|R-FM_bj3n9;@|5AIc  $24@FrUnknownG.[x Times New Roman5Symbol3. .[x ArialI Arial Unicode MS7. [ @Verdana7..{$ CalibriC.,.{$ Calibri LightgFrankfurtGothicTimes New Roman;(SimSun[SO5. .[`)Tahoma9. . Segoe UIO.  k9Lucida Sans Unicode=OpenSymbol?= .Cx Courier New;WingdingsA$BCambria Math"qëƧg\'&(1~ K 1~ K !0 Oq@P  $PEZ2!xx) M.Bednarek (KP SzydBowiec)                           Oh+'0|   , 8 D P\dlt Normal.dotmM.Bednarek (KP Szydowiec)38Microsoft Office Word@@i@W@v+ 1~ ՜.+,0 hp|   K  Tytu  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~      !"#$%'()*+,-/012345:;>Root Entry F+=@Data 1Table+WordDocument .SummaryInformation(&DocumentSummaryInformation8.MsoDataStorepf++DNKRKFXGR5LA==2pf++Item  2PropertiesUCompObj {   F)Dokument programu Microsoft Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q