ࡱ> rumnopq5bjbjyy^c^^''=(=(=(4q(q(q(h(*$q(M|+ 5%5%5%5%7` A4D@BBBBBB${~f=(UF77"UFUFf''%5%5/N/N/NUFX'%5'8%5@/NUF@/N/N$p%(x%5С;:6lF,0MFxx=(T UFUF/NUFUFUFUFUFffqJUFUFUFMUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUF^+ &:ZaBcznik Nr 7 do SWZ UMOWA NR & ../RI/2022 (PROJEKT) zawarta w dniu & & & & & & & & roku, w Lborku POMIDZY: Powiatem Lborskim Z SIEDZIB: w Lborku przy ul. CzoBgistw 5, 84-300 Lbork NIP: 841-160-90-72 REPREZENTOWANYM PRZEZ: Zarzd Powiatu Lborskiego w osobach: Alicja Zajczkowska  Starosta Lborski, Edmund GBombiewski  Wicestarosta Lborski, z kontrasygnat Haliny Zielonki  Skarbnika Powiatu Lborskiego zwanym w umowie: ZAMAWIAJCYM a & & & & & & & & & & & & & & & & prowadzcym dziaBalno[ gospodarcz pod nazw & & & & & & & & & & & & & & & & wpisanym do & & & & & & & & & & pod nr & & & & & & & z siedzib & & & & & & & & & & & & & .., NIP: & & & & & & & & .. zwanym w umowie: WYKONAWC Niniejsza umowa zostaBa zawarta w wyniku przeprowadzonego postpowania o udzielenie zamwienia publicznego nr RI.272.1.5.2022 w trybie podstawowym na podstawie Ustawy z dnia 11 wrze[nia 2019 r. Prawo zamwieD publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z pzn. zm.), na  Termomodernizacja budynku ZSO nr 1 w Lborku  etap I . 1 PRZEDMIOT UMOWY Przedmiotem umowy jest wykonie robt budowlanych pn.:  Termomodernizacja budynku ZSO nr 1 w Lborku  etap I . Zamawiajcy zleca wykonanie przedmiotu umowy, o ktrym mowa w ust.  REF _Ref71189458 \r \h  \* MERGEFORMAT 1 niniejszego paragrafu za[ Wykonawca zobowizuje si do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z dokumentacj techniczn (zaBcznik nr  REF _Ref71803166 \r \h  \* MERGEFORMAT 2) i zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca o[wiadcza, |e wykonanie robt budowlanych jest technicznie wykonalne, a wiedza i informacje zdobyte podczas przygotowania oferty, eliminuj ryzyka zwizane z niewykonaniem przedmiotu umowy bdz nienale|ytym wykonaniem, z przyczyn dajcych si ustali przed przystpieniem do realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca zobowizuje si wykona przedmiot umowy: zgodnie z niniejsz umow, w tym z opisem przedmiotu zamwienia i wytycznymi Zamawiajcego oraz dokumentacj techniczn; zgodnie ze zBo|on ofert; z najwy|sz staranno[ci, z wykorzystaniem nowych technologii, wspBczesnej wiedzy technicznej, obowizujcymi przepisami, wBa[ciwymi normami oraz zgodnie z najlepsz praktyka zawodow; w sposb zapewniajcy osignicie zamierzonego rezultatu; w terminie i bez wad. Zamawiajcy dopuszcza mo|liwo[ wystpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno[ci wykonania robt zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji technicznej oraz robt dodatkowych, w sytuacji gdy wykonanie tych robt bdzie niezbdne do prawidBowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowizujcymi na dzieD odbioru robt przepisami, wykonania przedmiotu umowy okre[lonego w ust.  REF _Ref71189458 \r \h  \* MERGEFORMAT 1 niniejszego paragrafu. Wykonawca na |danie Zamawiajcego zobowizany jest wykona roboty zamienne. Rozliczenie ewentualnych robt zamiennych nastpi kosztorysem r|nicowym, ktry stanowi bdzie r|nic pomidzy kosztorysem ofertowym dla robt podstawowych, a kosztorysem robt zamiennych. Kosztorys r|nicowy nale|y opracowa na zasadach okre[lonych dla kosztorysu dodatkowego. O konieczno[ci wykonania robt zamiennych Zamawiajcy pisemnie powiadomi Wykonawc. Wykonawca w terminie do 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporzdza kosztorys r|nicowy. Po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru kosztorysu r|nicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajcego Strony dokonuj zmiany Umowy. Roboty zamienne mog by tak|e wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajcym, wedBug zasad jak dla robt zamiennych na |danie Zamawiajcego. W szczeglnie uzasadnionych przypadkach |danie i zamwienie robt zamiennych bdzie stanowiBo dla Wykonawcy podstaw o wystpienie o przedBu|enie terminu realizacji robt. Liczba dni przedBu|enia terminu realizacji zostanie ka|dorazowo uzgodniona z Zamawiajcym, Inspektorem nadzoru przed formalnoprawnym zamwieniem robt zamiennych. Zamawiajcy przewiduje mo|liwo[ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji gdy wykonanie danych robt bdzie zbdne do prawidBowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowizujcymi na dzieD odbioru robt przepisami, wykonania przedmiotu umowy okre[lonego w ust.  REF _Ref71189458 \r \h  \* MERGEFORMAT 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej cz[ci umowy nazywane bd robotami zaniechanymi. Zamawiajcy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiaBw i urzdzeD przedstawionych w ofercie, pod warunkiem, |e zmiany te bd korzystne dla Zamawiajcego. Bd to, w szczeglno[ci okoliczno[ci: powodujce obni|enie kosztu ponoszonego przez Zamawiajcego na eksploatacj i konserwacj wykonanego przedmiotu umowy, powodujce poprawienie parametrw technicznych, wynikajce z aktualizacji rozwizaD z uwagi na postp technologiczny lub zmiany obowizujcych przepisw, Dodatkowo mo|liwa jest zmiana producenta poszczeglnych materiaBw i urzdzeD przedstawionych w ofercie, pod warunkiem, |e zmiana ta nie spowoduje obni|enia parametrw tych materiaBw lub urzdzeD. Zmiany, o ktrych mowa w ust.  REF _Ref71189541 \r \h  \* MERGEFORMAT 5- REF _Ref71629290 \r \h  \* MERGEFORMAT 7 oraz  REF _Ref71629320 \r \h  \* MERGEFORMAT 9- REF _Ref71189546 \r \h  \* MERGEFORMAT 11 niniejszego paragrafu, musz by ka|dorazowo zatwierdzone przez Zamawiajcego, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta. Wykonawca o[wiadcza, i| posiada niezbdn wiedz, do[wiadczenie, potencjaB techniczny, znajduje si w sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszej umowy oraz |e przyjmuje do wykonania przedmiot niniejszej umowy bez zastrze|eD. Wykonawca o[wiadcza, |e przedmiot niniejszej umowy nale|y do zawodowego charakteru prowadzonej przez niego dziaBalno[ci. Wszelkie prace zwizane z przedmiotem Umowy bd wykonywane w czynnym obiekcie, a Wykonawca bdzie je realizowaB w sposb nie utrudniajcy funkcjonowania budynku, zgodnie ze sporzdzonym przez Wykonawc harmonogramem, o ktrym mowa w 3. 2 TERMIN REALIZACJI Strony ustalaj, |e przedmiot niniejszej umowy zostanie zrealizowany w terminie 6 miesicy od podpisania umowy, nie pzniej jednak ni| do dnia 16.12.2022 r. Wykonawca o[wiadcza, |e w peBni akceptuje terminy okre[lone w Umowie oraz, |e nie kwestionuje pod |adnym wzgldem, w tym organizacyjnym, technicznym ani budowlanym, mo|liwo[ci wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z tymi terminami. Terminem zakoDczenia realizacji robt zgBaszanych do odbioru koDcowego bez uwag jest data zgBoszenia Zamawiajcemu gotowo[ci do odbioru na pi[mie wraz ze wszystkimi dokumentami, o ktrych mowa w 12 ust.  REF _Ref71189588 \r \h  \* MERGEFORMAT 8 niniejszej umowy, jednocze[nie pod warunkiem, |e Zamawiajcy dokona protokolarnego odbioru robt bez wad istotnych. W przypadku wystpienia wad istotnych za termin realizacji robt uwa|a si termin podpisania przez Strony protokoBu odbioru bez wad istotnych. 3 HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY Wykonawca jest zobowizany do sporzdzenia Harmonogramu rzeczowo finansowego zgodnie z warunkami okre[lonymi Umow oraz uzyskania akceptacji harmonogramu przez Zamawiajcego najpzniej w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy. Zaakceptowany przez Strony harmonogram rzeczowo-finansowy bdzie stanowiB zaBcznik nr  REF _Ref71802745 \r \h  \* MERGEFORMAT 1 do Umowy. Terminy rozpoczcia i zakoDczenia poszczeglnych czynno[ci harmonogramowych, a tak|e zale|no[ci pomidzy tymi czynno[ciami (wynikajce z procesu technologicznego) okre[li Wykonawca w Harmonogramie rzeczowo-finansowym uwzgldniajc terminy, o ktrych mowa w 2 ust.  REF _Ref71637590 \r \h  \* MERGEFORMAT 1. Harmonogram rzeczowo-finansowy, powinien by wykonany na tyle szczegBowo, aby umo|liwiaB Zamawiajcemu monitorowanie przebiegu robt w czasie, a tak|e uwzgldnia powinien w szczeglno[ci: kolejno[, w jakiej Wykonawca bdzie prowadzi roboty budowlane, terminy wykonywania, dni rozpoczcia i zakoDczenia poszczeglnych czynno[ci harmonogramowych, nale|no[ci (brutto) za poszczeglne czynno[ci harmonogramowe, okre[lenie wysoko[ci pBatno[ci cz[ciowych (z zastrze|eniem 5 ust.  REF _Ref71799366 \r \h  \* MERGEFORMAT 2 i  REF _Ref71799370 \r \h  \* MERGEFORMAT 3) oraz koszty caBkowite, oznaczenie terminw odbiorw cz[ciowych oraz terminu koDcowego wykonania przedmiotu Umowy uwzgldniajc terminy, o ktrych mowa w 2 ust.  REF _Ref71637590 \r \h  \* MERGEFORMAT 1. Harmonogram rzeczowo finansowy mo|e podlega aktualizacji na wniosek ka|dej ze Stron Umowy w zakresie przesunicia terminw realizacji poszczeglnych czynno[ci harmonogramowych, z zastrze|eniem ust.  REF _Ref71799206 \r \h  \* MERGEFORMAT 5 niniejszego paragrafu. Wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie mo|e prowadzi do zmiany terminu koDcowego wykonania przedmiotu Umowy, z zastrze|eniem sytuacji przewidzianych Umow. W przypadku konieczno[ci aktualizacji harmonogramu rzeczowo finansowego, w szczeglno[ci, gdy poprzednia wersja harmonogramu stanie si niespjna z faktycznym postpem w realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca, na wniosek Zamawiajcego, sporzdzi projekt zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go Zamawiajcemu do zatwierdzenia. Je|eli Zamawiajcy w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgBosi do niego uwag, przedBo|ony projekt uwa|a si za zatwierdzony. Zaktualizowany, zaakceptowany przez Zamawiajcego, harmonogramu rzeczowo finansowy zastpuje dotychczasowy harmonogramu rzeczowo finansowy i jest wi|cy dla Stron i nie wymaga aneksu do Umowy. Je|eli Zamawiajcy zgBosi uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagaD realizacyjnych opisanych w SWZ, dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczeglno[ci dotyczce jego niezgodno[ci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robt, Wykonawca jest zobowizany do niezwBocznego, nie pzniej ni| w terminie 2 dni roboczych od ich otrzymania, przedBo|enia poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgldniajcego uwagi Zamawiajcego oraz postanowienia Umowy. Je|eli faktyczny postp robt z przyczyn le|cych po stronie Wykonawcy bdzie obiektywnie zagra|aB terminom wykonania czynno[ci harmonogramowych, terminowi koDcowemu wykonania przedmiotu Umowy lub zajd inne istotne odstpstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego, lub zajd inne okoliczno[ci powodujce zagro|enie dotrzymania tych terminw, Wykonawca na |danie Zamawiajcego niezwBocznie, nie pzniej ni| w terminie 2 dni roboczych, przedstawi Zamawiajcemu do zatwierdzenia projekt programu naprawczego. Program naprawczy powinien przewidywa reorganizacj sposobu wykonywania robt poprzez zwikszenie zaanga|owania sprztu, personelu, podwykonawcw lub zasobw finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas robt w terminach okre[lonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Program naprawczy powinien zosta przygotowany w szczegBowej formie obrazujcej dotychczasowy sposb organizacji pracy, sprztu, brygad roboczych oraz planowany w ramach dziaBaD naprawczych z uwzgldnieniem np. pracy zmianowej, zwikszenia ilo[ci brygad roboczych oraz zwikszenia tempa robt w celu dotrzymania terminw, o ktrych mowa w 2 ust.  REF _Ref71637590 \r \h  \* MERGEFORMAT 1 Umowy. Wykonawcy nie przysBuguje z tego tytuBu dodatkowe wynagrodzenie. Je|eli z jakiejkolwiek przyczyny, pomimo wdro|enia programu naprawczego, tempo robt zdaniem Zamawiajcego lub Inspektora nadzoru nie pozwoli na terminowe zakoDczenie robt, lub Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z projektem lub sztuk budowlan, w sposb nie gwarantujcy odpowiedniej jako[ci, przedstawiciel Zamawiajcego lub Inspektor nadzoru mo|e wskaza Wykonawcy sposb wykonywania robt. W przypadku niezastosowania si Wykonawcy do poleceD i wskazwek Zamawiajcego lub Inspektora nadzoru, Zamawiajcy ma prawo powierzy poprawienie lub dalsze wykonywanie robt innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 4 WYNAGRODZENIE Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczaBtowy. Wynagrodzenie Wykonawcy wynosi brutto: & & & & zB (sBownie: & & & zBotych 01/100) w tym podatek VAT w wysoko[ci & & .%: & & .. zB (sBownie: & & & & 00/100). Wynagrodzenie Wykonawcy, zawiera wszelkie koszty zwizane z realizacj przedmiotu umowy, a w szczeglno[ci: peBny zakres prac wynikajcy z dokumentacji technicznej wraz z dostarczeniem materiaBw i urzdzeD, zakup i dostawa urzdzeD, sprztu udzielenie gwarancji jako[ci i rkojmi za wady na wykonan Inwestycj na warunkach okre[lonych w niniejszej umowie koszt organizacji terenu budowy oraz warunkw prowadzenia robt budowlanych zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczcej bezpieczeDstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeDstwa i ochrony zdrowia, ogrodzenia i oznakowania terenu prowadzonych prac oraz zapewnienia ochrony znajdujcemu si na nim mienia, koszt zorganizowania zaplecza socjalnego wraz z wyposa|eniem w wzeB sanitarny, koszt przeprowadzonych badaD jako[ciowych, pomiarw i obsBugi geodezyjnej, koszt uporzdkowania terenu prac i terenw przylegBych po przeprowadzonych robotach; koszt odtworzenia istniejcej nawierzchni w przypadku jej uszkodzenia w trakcie wykonywania robt; koszt wykonania i monta|u tablicy informacyjnej speBniajcej rwnie| funkcje tablicy pamitkowej wykonanej zgodnie z Rozporzdzeniem Rady Ministrw z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okre[lenia dziaBaD informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujce zadania finansowane lub dofinansowane z bud|etu paDstwa lub z paDstwowych funduszy celowych; koszt sporzdzenia na dzieD odbioru robt budowlanych [wiadectw charakterystyki energetycznej; koszty zwizane z gospodarowaniem odpadami zgodnie z obowizujcymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; koszt wyposa|enia terenu budowy w pojemniki do skBadowania odpadw; koszt zagospodarowania materiaBw zbdnych i odpadw; koszt utrzymania w nale|ytym porzdku i czysto[ci wsplnie u|ytkowanych drg komunikacyjnych; koszt zabezpieczenia materiaBw i cz[ci uzyskanych z rozbirki cz[ci robt, ktre stanowi wBasno[ Zamawiajcego, a Wykonawca winien przedsiwzi wszelkie [rodki ostro|no[ci niezbdne dla zachowania ich, niezale|nie od celu, w jakim Zamawiajcy zamierza u|y rzeczowe materiaBy i cz[ci, do ktrych zastrzega on sobie prawo; koszt przekazania materiaBw z rozbirki w miejsce wskazane przez Zamawiajcego; koszt przestrzegania przepisw bhp i ppo|.; koszt zu|ycia mediw dla potrzeb prowadzonych prac; koszty wynikajce z uzgodnieD, z gestorami sieci wystpujcych na terenie budowy; koszt sporzdzenia dokumentacji powykonawczej, (w tym kosztorysw powykonawczych) w 2 egz., rysunki powykonawcze w 2 egz., z naniesieniem wszelkich uzgodnionych z Zamawiajcym zmian lub odstpstw, a w razie potrzeby doBczenie uzupeBniajcego opisu. koszty sporzdzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Wykonawca w przypadku wystpienia okoliczno[ci powodujcych wstrzymanie lub ograniczenie zakresu realizacji przedmiotu umowy, bdzie mgB |da jedynie zapBaty za faktyczne wykonane roboty oraz za u|yte do tego materiaBy. Wykonawca nie mo|e zaciga w imieniu Zamawiajcego |adnych zobowizaD mogcych narazi Zamawiajcego na zobowizania materialne i finansowe. Dotyczy to w szczeglno[ci decyzji zwizanych ze sposobem realizacji umowy. 5 WARUNKI PAATNOZCI Rozliczenie przedmiotu niniejszej umowy nastpi na podstawie faktur VAT, wystawionej przez Wykonawc, po zakoDczeniu robt. Zamawiajcy dopuszcza rozliczanie zadania na podstawie faktur cz[ciowych wystawianych do wysoko[ci 90% warto[ci umownej przed odbiorem koDcowym. Faktury cz[ciowe wystawiane bd po podpisaniu protokoBw odbiorw cz[ciowych, za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane, powykonawczo, po nale|ytym wykonaniu robt budowlanych skBadajcych si na cz[ podlegajc rozliczeniu, ktr stanowi zakoDczone czynno[ci harmonogramowe okre[lone w harmonogramie rzeczowo-finansowym, na kwoty wynikajce z tego| harmonogramu, zgodnie z protokoBami odbiorw cz[ciowych. DokBadna wysoko[ kwot, o ktrych mowa w ust.  REF _Ref71799366 \r \h  \* MERGEFORMAT 2 bdzie okre[lona w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Podstaw wystawienia faktur VAT bdzie protokB odbioru prac, podpisany przez przedstawicieli Zamawiajcego i Wykonawcy. Do koDcowego protokoBu odbioru Wykonawca winien doBczy dokument gwarancyjny, stanowicy zaBcznik nr  REF _Ref71802770 \r \h  \* MERGEFORMAT 5 do niniejszej umowy, zawierajcy m. in. zapewnienie sprawnego funkcjonowania przedmiotu umowy w okresie udzielonej gwarancji z uwzgldnieniem ust.  REF _Ref71189684 \r \h  \* MERGEFORMAT 5 niniejszego paragrafu. W przypadku, gdy w realizacji zamwienia uczestniczy podwykonawca to nale|y zaBczy kopi faktury podwykonawcy wraz z dowodem pBatno[ci potwierdzajcym zapBat wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz termin tej zapBaty, z zastrze|eniem zapisw 13 umowy. Faktury pBatne bd przelewem na wskazany przez Wykonawc numer rachunku bankowego w terminie do 30 dni, liczc od daty jej otrzymania przez Zamawiajcego wraz z podpisanym przez Strony, protokoBem odbioru robt i dokumentami, o ktrych mowa w ust.  REF _Ref71189774 \r \h  \* MERGEFORMAT 4 i  REF _Ref71189684 \r \h  \* MERGEFORMAT 5 niniejszego paragrafu. Faktura, za wykonanie przedmiotu umowy wystawiona bdzie na Zamawiajcego: Nabywca: Powiat Lborski, ul. CzoBgistw 5, 84-300 Lbork, NIP 841-160-90-72 Odbiorca: Starostwo Powiatowe, ul. CzoBgistw 5, 84-300 Lbork. W przypadku braku dowodw, o ktrych mowa w ust.  REF _Ref71189682 \r \h  \* MERGEFORMAT 6 niniejszego paragrafu, Zamawiajcy wstrzyma pBatno[ faktury, przy czym powy|sze nie stanowi opznienia w zapBacie i nie bdzie skutkowa naliczeniem Zamawiajcemu odsetek od nieterminowych pBatno[ci. Ewentualne odsetki wynikajce z nieterminowej pBatno[ci w stosunku dopodwykonawcw i dalszych podwykonawcw obci|aj Wykonawc. W przypadku niewypeBnienia przez Wykonawc zobowizaD wynikajcych z niniejszej umowy, zapBata za faktur, o ktrej mowa w 5 ust.  REF _Ref71189700 \r \h  \* MERGEFORMAT 1, zostanie pomniejszona o wysoko[ kar umownych ustalon w oparciu ozapisy umieszczone w 14 umowy. W przypadku bBdnie wystawionej przez Wykonawc faktury lub braku wymaganych do niej dokumentw, o ktrych mowa w ust.  REF _Ref71189774 \r \h  \* MERGEFORMAT 4 i  REF _Ref71189684 \r \h  \* MERGEFORMAT 5 niniejszego paragrafu, termin pBatno[ci liczony jest od daty wpBywu faktury korygujcej do Zamawiajcego lub dostarczenia faktury z kompletn dokumentacj. Wykonawca, w trakcie realizacji umowy na ka|de wezwanie Zamawiajcego zobowizuje si przedstawi do wgldu Zamawiajcemu bie|ce dokumenty potwierdzajce, |e przedmiot Umowy jest wykonywany przez osoby bdce pracownikami. Za dat pBatno[ci uznaje si dzieD obci|enia rachunku Zamawiajcego. 6 GWARANCJA JAKOZCI, RKOJMIA ZA WADY Na wykonane prace i zastosowane materiaBy i zamontowane urzdzenia Wykonawca udziela Zamawiajcemu & .. miesicznej, pisemnej gwarancji jako[ci oraz rkojmi za wady, z uwzgldnieniem postanowieD ust.  REF _Ref71190083 \r \h  \* MERGEFORMAT 10 niniejszego paragrafu, ktra obejmuje caBo[ zrealizowanego przedmiotu umowy. Je|eli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiaBw i urzdzeD przewiduj dBu|szy okres gwarancji ni| gwarancja udzielona przez Wykonawc  obowizuje okres gwarancji w wymiarze rwnym okresowi gwarancji producenta. Dokument gwarancyjny winien by wystawiony wedBug wzoru stanowicego zaBcznik nr  REF _Ref71802770 \r \h  \* MERGEFORMAT 5 do niniejszej umowy i dostarczony przez Wykonawc podczas odbioru koDcowego. Zamawiajcy rozszerza odpowiedzialno[ Wykonawcy z tytuBu rkojmi za wady przedmiotu umowy. Uprawnienia z tytuBu rkojmi za wady przedmiotu umowy wygasaj po upBywie okresu, o ktrym mowa w ust.  REF _Ref71713715 \r \h  \* MERGEFORMAT 1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytuBu rkojmi za wady przedmiotu umowy, istniejce w czasie dokonywania czynno[ci odbioru oraz za wady powstaBe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwicych w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru. Bieg okresu gwarancji/rkojmi rozpoczyna si od daty podpisania protokoBu koDcowego odbioru robt. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgldem Zamawiajcego z tytuBu udzielonej gwarancji/rkojmi, rwnie| za t cz[ przedmiotu umowy, ktr wykonuje przy pomocy podwykonawcw. W przypadku stwierdzenia wady, Zamawiajcy zobowizany jest niezwBocznie zawiadomi o niej Wykonawc na pi[mie. Wykonawca zobowizany jest do usunicia, na swj koszt, ujawnionych przy odbiorze i/lub w okresie gwarancji/rkojmi, wad odnoszcych si do przedmiotu umowy. Ustala si terminy usuwania wad: je|eli wada zagra|a |yciu, zdrowiu lub bezpieczeDstwu u|ytkownikw lub nieusunicie Wady uniemo|liwia prowadzenie dziaBalno[ci przez Zamawiajcego: natychmiast, lecz nie pzniej ni| w cigu 24 godzin od chwili zgBoszenia, a w przypadku gdy usunicie Wady z przyczyn technicznych jest w tym terminie niemo|liwe, w terminie tym Wykonawca wykona wszelkie prace zabezpieczajce (tymczasowe) tak, aby wyeliminowa zagro|enie |ycia, zdrowia lub zapewni bezpieczeDstwo u|ytkownikw, lub umo|liwi prowadzenie dziaBalno[ci przez Zamawiajcego, w pozostaBych przypadkach terminy usunicia wad bd ustalane w zale|no[ci od czasu niezbdnego na usunicie wad ze wzgldw technicznych i technologicznych. W przypadku braku porozumienia, co do terminw, o ktrych mowa w ust.  REF _Ref71190107 \r \h  \* MERGEFORMAT 8 niniejszego paragrafu, w cigu 7 dni, Zamawiajcy wyznacza termin napraw w okresie gwarancji/rkojmi za wady, biorc pod uwag okoliczno[ci takie jak np.: specyfika prac koniecznych do wykonania lub warunki narzucone przez producentw produktw. Zamawiajcy ma prawo dochodzi roszczeD z tytuBu gwarancji/rkojmi za wady tak|e po upBywie terminw gwarancji/rkojmi, je|eli zgBosi Wykonawcy istnienie wady przed upBywem tych terminw. W przypadku nieusunicia wad ujawnionych w okresie gwarancji/rkojmi w terminach okre[lonych w ust.  REF _Ref71190107 \r \h  \* MERGEFORMAT 8 niniejszego paragrafu Zamawiajcy ma prawo zleci usunicie wad osobie trzeciej, a kosztami z tego tytuBu obci|y Wykonawc, zachowujc prawo do naliczenia kar umownych, zgodnie z 14 ust.  REF _Ref71190167 \r \h  \* MERGEFORMAT 2 niniejszej umowy. Okres gwarancji ulega wydBu|eniu o czas od zgBoszenia do usunicia wady. Wykonawca zobowizuje si wobec Zamawiajcego do speBnienia wszelkich roszczeD wynikBych z tytuBu nale|ytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowizujcych przepisw Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego. 7 UBEZPIECZENIE Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno[ci cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzdzone osobom trzecim w zakresie prowadzonej dziaBalno[ci gospodarczej, obejmujce zakresem przedmiot niniejszej umowy. Kopia polisy ubezpieczeniowej, o ktrej mowa w ust.  REF _Ref71190208 \r \h  \* MERGEFORMAT 1, stanowi integraln cz[ niniejszej umowy, jako zaBcznik nr  REF _Ref71802859 \r \h  \* MERGEFORMAT 3. Wykonawca ma obowizek utrzymania przedmiotowego ubezpieczenia przez okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy. W przypadku gdy, celem dochowania obowizku, o ktrym mowa w ust.  REF _Ref71190240 \r \h  \* MERGEFORMAT 3, Wykonawca zawrze now polis ubezpieczeniow, w zakresie, o ktrym mowa w ust.  REF _Ref71190208 \r \h  \* MERGEFORMAT 1 REF _Ref71190208 \r \h  \* MERGEFORMAT 1, Wykonawca zobowizany jest do niezwBocznego przedstawienia przedmiotowego dokumentu Zamawiajcemu, pod rygorem naliczenia kary umownej okre[lonej w 14 ust.  REF _Ref71190167 \r \h  \* MERGEFORMAT 2 pkt  REF _Ref71190360 \r \h  \* MERGEFORMAT 7) umowy. 8 ZABEZPIECZENIE NALE{YTEGO WYKONANIA UMOWY Dla zabezpieczenia nale|ytego i zgodnego z umow wykonania robt oraz pokrycia ewentualnych roszczeD Zamawiajcego z tytuBu odpowiedzialno[ci Wykonawcy za wady, Wykonawca wnosi zabezpieczenie nale|ytego wykonania umowy, w wysoko[ci 5% wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie caBego przedmiotu umowy ( 4 ust.  REF _Ref71190403 \r \h  \* MERGEFORMAT 2 Umowy), co stanowi kwot: & & & & & & . zB (sBownie: & & & & & & ..). Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia nale|ytego wykonania umowy stanowi zaBcznik nr  REF _Ref71803102 \r \h  \* MERGEFORMAT 4 do niniejszej umowy. Zabezpieczenie nale|ytego wykonania umowy wniesione zostaje w formie: ................................... Wykonawcy wsplnie ubiegajcy si o udzielenie zamwienia ponosz solidarn odpowiedzialno[ za wniesienie zabezpieczenia nale|ytego wykonania umowy. Polisa, porczenie, gwarancja lub inny dokument stanowicy form zabezpieczenia nale|ytego wykonania umowy winien zawiera stwierdzenie, |e pBatno[ z tytuBu wystawionego zabezpieczenia nastpuje bezwarunkowo i bezzwBocznie nie pzniej ni| w terminie 14 dni, na pierwsze pisemne |danie Zamawiajcego, wzywajce do zapBaty kwot z tytuBu nienale|ytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy, Koszty wniesienia zabezpieczenia ponosi Wykonawca. Je|eli zabezpieczenie wniesiono w pienidzu, Zamawiajcy przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienidzu wraz z odsetkami wynikajcymi z umowy rachunku bankowego, na ktrym byBo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienidzy na rachunek bankowy Wykonawcy. Wybr rachunku bankowego czy lokaty terminowej zale|y tylko od Zamawiajcego. W trakcie realizacji umowy Wykonawca mo|e dokona zmiany formy zabezpieczenia na jedn lub kilka z dopuszczonych form dopuszczonych form jak ni|ej: pienidzu, porczeniach bankowych lub porczeniach spBdzielczej kasy oszczdno[ciowo-kredytowej, z tym |e porczenie kasy jest zawsze zobowizaniem pieni|nym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, porczeniach udzielanych przez podmioty, o ktrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsibiorczo[ci. Zabezpieczenie w formie innej ni| pienidz nale|y wnie[ w formie oryginaBu. Zamawiajcy nie wyra|a zgody na wniesienie zabezpieczenia nale|ytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiajcy dokona zwrotu zabezpieczenia nale|ytego wykonania umowy w nastpujcy sposb: 70% warto[ci zabezpieczenia zostanie zwrcone w terminie do 30 dni od dnia wykonania caBo[ci zamwienia iuznania go przez Zamawiajcego za nale|ycie wykonane, 30% warto[ci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajcego na zabezpieczenie roszczeD z tytuBu rkojmi za wady i zwrcone w terminie do 15 dniu po upBywie okresu rkojmi. W przypadku uchylenia si od bezpBatnego usuwania usterek i wad ujawnionych w okresie rkojmi za wady w wyznaczonym przez Zamawiajcego terminie, Zamawiajcy ma prawo do opBacenia zastpczego wykonania robt zwizanych z usuniciem tych wad i usterek, z cz[ci zabezpieczenia, o ktrej mowa w ust.  REF _Ref71190431 \r \h  \* MERGEFORMAT 11 pkt  REF _Ref71190449 \r \h  \* MERGEFORMAT 2) niniejszego paragrafu, a gdy warto[ usunicia wad i usterek przewy|szy kwot zabezpieczenia, Wykonawca zobowizany jest do zapBaty r|nicy. Zamawiajcy, z zabezpieczenia nale|ytego wykonania umowy, mo|e zaspokoi swoje roszczenia wynikajce z umowy i przepisw prawa, w zwizku z niewykonaniem lub nienale|ytym wykonaniem umowy, a w szczeglno[ci z tytuBu kar umownych lub usunicia szkd i pokrycia strat powstaBych z przyczyn zale|nych od Wykonawcy. W przypadku przedBu|enia terminu realizacji zamwienia zgodnie z zapisami umowy, oraz na skutek zgBoszenia wady przy odbiorze lub w okresie rkojmi, zabezpieczenie nale|ytego wykonania umowy winno by odpowiednio przedBu|one, pod rygorem wstrzymania najbli|szej pBatno[ci na rzecz Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych. W przypadku wystpienia robt dodatkowych i/lub zamiennych, skutkujcych zwikszeniem warto[ci przedmiotu umowy, zgodnie z zapisami niniejszej umowy zabezpieczenie nale|ytego wykonania umowy winno by odpowiednio zmienione co do jego wysoko[ci (kwoty zabezpieczenia), najpzniej w dniu podpisania aneksu do umowy, zmieniajcego warto[ przedmiotu zamwienia, pod rygorem wstrzymania najbli|ej pBatno[ci na rzecz Wykonawcy. 9 OBOWIZKI ZAMAWIAJCEGO Zamawiajcy przeka|e Wykonawcy teren budowy oraz dziennik budowy w terminie do 14 dni kalendarzowych od zawarcia niniejszej umowy. Zamawiajcy wska|e miejsce poboru wody, je|eli bdzie taka potrzeba. W protokole przekazania terenu budowy, Strony ustal istniejc w obrbie budowy sytuacj budowlan oraz ustal miejsce na tymczasowe zaplecze i skBadowanie materiaBw. 10 OBOWIZKI WYKONAWCY Wykonawca wykona przedmiot umowy siBami wBasnymi/..................... Wykonawca zobowizuje si dostarczy niezbdne do wykonania przedmiotu umowy: materiaBy, maszyny i urzdzenia, z uwzgldnieniem i|: wszystkie materiaBy i urzdzenia powinny odpowiada zBo|onej ofercie Wykonawcy i wymaganiom dokumentacji technicznej oraz musz by dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z wymaganiami okre[lonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz zgodnie z ustaw z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i zapewniajce sprawno[ eksploatacyjn; na ka|de |danie Zamawiajcego, Wykonawca zobowizany jest przedstawi Zamawiajcemu dokumenty, potwierdzajce dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie u|ytych do realizacji przedmiotu umowy, wyrobw budowlanych, a w szczeglno[ci: atesty, certyfikaty oraz inne [wiadectwa. W przypadku wtpliwo[ci, co do jako[ci u|ytych wyrobw budowlanych, Wykonawca wykona wskazane przez Zamawiajcego badania, na swj koszt, je|eli wyniki badaD potwierdz zB jako[ wyrobw (niezgodn z normami i obowizujcymi przepisami), natomiast na koszt Zamawiajcego, gdy jako[ wyrobw oka|e si wBa[ciwa; w przypadku, kiedy wyniki badaD potwierdz zB jako[ u|ytych materiaBw, Wykonawca poniesie caBkowity koszt badaD oraz koszt zwizany z ich wymian na materiaBy speBniajce wymagania. Wykonawca, jako wytwrca odpadw, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach zobowizany jest, przed rozpoczciem prac, wyposa|y teren budowy w pojemniki do zbierania i magazynowania odpadw oraz odpowiada za prawidBowe i zgodne z prawem postpowanie z odpadami wytworzonymi w zwizku z wykonaniem niniejszej umowy, przez caBy okres jej trwania. W czasie wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca zidentyfikuje lokalizacje istniejcych mediw, takich jak: kanalizacja, linie i sBupy telefoniczne i elektryczne, sie wodocigowa, rury gazowe i inne przed rozpoczciem wykopw lub innych robt, ktre mog spowodowa w nich jakkolwiek szkod. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych, oraz mediach, o ktrych mowa w ustpie powy|szym, wyrzdzone w okresie od przekazania placu budowy do odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca winien bez zwBoki, na wBasny koszt naprawi wszystkie szkody i je[li to konieczne, przeprowadzi dalsze prace naprawcze zarzdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. {adne dziaBania, szczeglnie dziaBania zwizane z odciciem lub zamkniciem drg, wodocigw lub innych mediw u|yteczno[ci publicznej, nie bd rozpoczynane bez zezwolenia Zamawiajcego. Wykonawca, na wBasn odpowiedzialno[ i na swj koszt, podejmie wszelkie [rodki zapobiegawcze wymagane rzeteln praktyk budowlan, aby zabezpieczy prawa posiadaczy posesji i budynkw ssiadujcych z placem budowy i unika powodowania tam jakichkolwiek zakBceD korzystania z nich lub jakichkolwiek szkd. Wykonawca przejmie odpowiedzialno[ prawn za wszelkie skutki finansowe z tytuBu jakichkolwiek roszczeD wniesionych przez posiadaczy posesji czy budynkw ssiadujcych z placem budowy w zwizku z wykonaniem umowy. Wykonawca zobowizany jest do: ubezpieczenia pracownikw od nastpstw nieszcz[liwych wypadkw, zapewnienia we wBasnym zakresie dostpu do niezbdnych mediw dla potrzeb prowadzonych prac. W przypadku udostpnienia przez Zamawiajcego Wykonawcy dostpu do niezbdnych mediw rozliczenie nastpi na podstawie odrbnej umowy, zapewnienia nadzoru zarzdcw sieci wynikajce z uzgodnieD, zorganizowania doj[ i dojazdw do posesji w trakcie prowadzenia robt, zabezpieczenia prowadzonych robt poprzez prawidBowe ich oznakowanie zgodnie z instrukcj oznakowanie robt prowadzonych w pasie drogowym, odtworzenia istniejcej nawierzchni, w przypadku jej uszkodzenia w trakcie wykonywanych robt, wykonania robt naprawczych infrastruktury technicznej, ktrej stan techniczny na skutek realizacji robt ulegB pogorszeniu, wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osb posiadajcych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisw bhp oraz przeciwpo|arowych, realizacji zaleceD Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanych do dziennika budowy, przestrzegania obowizujcych na terenie budowy przepisw bhp oraz p.po|., a tak|e obowizujcych przepisw w zakresie ochrony [rodowiska (wszelkie konsekwencje finansowe wynikajce z naruszenia powy|szych przepisw ponosi Wykonawca), wyposa|enia terenu budowy w toalet przeno[n, utrzymania porzdku na budowie, a po zakoDczeniu wykonywania przedmiotu umowy  zobowizany jest do usunicia z terenu budowy sprztu, urzdzeD, resztek materiaBw i odpadw, ochrony wBasnego mienia znajdujcego si na terenie budowy, zabezpieczenia materiaBw i cz[ci uzyskanych z rozbirki cz[ci robt, ktre stanowi wBasno[ Zamawiajcego. Wykonawca winien przedsiwzi wszelkie [rodki ostro|no[ci niezbdne dla zachowania ich, niezale|nie od celu, w jakim Zamawiajcy zamierza u|y rzeczowe materiaBy i cz[ci, do ktrych zastrzega on sobie prawo, przestrzegania poleceD osb sprawujcych nadzr nad realizacj niniejszej umowy ze Strony Zamawiajcego, zorganizowania i przeprowadzenia niezbdnych prb, badaD i odbiorw lub uzupeBnieD dokumentacji odbiorowej dla potwierdzenia wBa[ciwej jako[ci robt, informowania Zamawiajcego o kontrolach i wypadkach zaistniaBych na terenie budowy, uzgodnienia z Zamawiajcym stosownie do procedury i w terminach okre[lonych w Umowie, harmonogramu rzeczowo-finansowego. Wykonawca zobowizany jest dostarczy inspektorowi nadzoru deklaracje zgodno[ci i atesty na u|yte materiaBy przed ich wbudowaniem oraz karty przekazywanych odpadw. Wymienione w niniejszym paragrafie obowizki i uprawnienia maj jedynie charakter przykBadowy, nie wyczerpuj caBego zakresu zobowizania Wykonawcy wynikajcego z niniejszej umowy, Wykonawca nie mo|e odmwi wykonania czynno[ci niewymienionych wprost w umowie, a niezbdnych do osignicia celu oznaczonego w umowie. Je|eli wymagane s instrukcje obsBugi i konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowizek dostarczy przedmiotowe instrukcje w terminie do 5 dni od dnia zakoDczenia robt. Je|eli Wykonawca nie dostarczy wymaganych instrukcji, o ktrych mowa w ust.  REF _Ref71199091 \r \h  \* MERGEFORMAT 11 niniejszego paragrafu, w terminie okre[lonym w tym paragrafie, Zamawiajcy ma prawo zatrzyma kwot w wysoko[ci 1% caBkowitej warto[ci umowy do momentu wypeBnienia przez Wykonawc obowizku dostarczenia wszystkich wymaganych instrukcji. Wykonawca ponosi peBn odpowiedzialno[ za teren budowy z chwil jego przejcia, a| do chwili oddania, na zasadach oglnych Kodeksu Cywilnego, za szkody wynikBe na tym terenie. Wykonawca odpowiada za mienie, urzdzenia i materiaBy u|ywane do realizacji zamwienia do momentu podpisania protokoBu koDcowego odbioru robt. Wykonawca o[wiadcza, |e czynno[ci wykonywane w ramach niniejszej umowy bd prowadzone przez pracownikw posiadajcych odpowiednie uprawnienia i do[wiadczenie zawodowe. Podczas caBego okresu trwania robt Wykonawca zapewni, na swj koszt, dostp do terenw poBo|onych w pobli|u terenu budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno[ za wszelkie ryzyko zwizane ze szkod lub utrat dbr fizycznych i uszkodzeniem ciaBa lub ze [mierci podczas i w konsekwencji wykonywania Umowy. Wykonawca zobowizany jest do uzupeBniania dokumentw/wyja[niania zapisw na |danie organu wydajcego decyzj w sprawie udzielenia pozwolenia na u|ytkowanie lub Zamawiajcego oraz uczestniczenie w kontrolach zwizanych z zakoDczeniem budowy oraz wydaniem pozwolenia na u|ytkowanie. Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy przedBo|y Zamawiajcemu o[wiadczenie o podjciu obowizkw przez kierownika budowy wraz z uwierzytelnion kopi uprawnieD i aktualnym za[wiadczeniem o przynale|no[ci do wBa[ciwej Izby In|ynierw Budownictwa. 11 PERSONEL ZAMAWIAJCEGO I WYKONAWCY Zamawiajcy ustanawia Inspektora nadzoru w osobie & & & & & & & & & & & & & & & Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie & & & & & & & & & & & & & & & . Przedstawicielami Zamawiajcego przy realizacji niniejszej umowy jest: Adam EtmaDski, Joanna Malek. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie ma prawa dokonywa z Wykonawc i jego pracownikami, bez wiedzy oraz akceptacji Zamawiajcego, jakichkolwiek ustaleD dotyczcych wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy lub robt dodatkowych. Warto[ robt dodatkowych i zamiennych akceptuje Zamawiajcy. Zmiany personelu po stronie Wykonawcy, w zakresie nadzoru, mog mie miejsce wyBcznie na jego pisemny, umotywowany wniosek i po jego zaakceptowaniu przez Zamawiajcego. Kwalifikacje nowego przedstawiciela Wykonawcy nie mog by ni|sze ni| osoby, ktr on zmienia. Zmiany personelu po stronie Zamawiajcego, w zakresie nadzoru inwestorskiego, mog mie miejsce w ka|dym momencie prowadzenia budowy. O zmianach Zamawiajcy informuje Wykonawc na pi[mie. Zmiana Inspektora nadzoru inwestorskiego nie wymaga formy aneksu do niniejszej umowy. W przypadku zmiany osb, ktre bd uczestniczy w wykonaniu przedmiotu umowy. Zmiana tych osb nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie wymaga zgody Zamawiajcego na zaproponowane osoby. 12 ODBIORY W trakcie realizacji robt budowlanych stanowicych przedmiot niniejszej umowy, dokonywane bd odbiory cz[ciowe - nie cz[ciej ni| jeden raz na 2 miesice oraz odbir koDcowy. Odbir cz[ciowy jest dokonywany w celu prowadzenia cz[ciowych rozliczeD za wykonane Roboty budowlane. Pisemne zawiadomienie przez Wykonawc o gotowo[ci do odbioru, winno nastpi po zakoDczeniu wszystkich robt bdcych przedmiotem odbioru oraz zawiera dokumenty, o ktrych mowa w ust.  REF _Ref71189588 \r \h  \* MERGEFORMAT 8 niniejszego paragrafu. Osignicie gotowo[ci do odbioru ka|dorazowo zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego na przedmiotowym zawiadomieniu. W przypadku, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego nie potwierdzi faktu zakoDczenia wykonania przez Wykonawc wszystkich czynno[ci harmonogramowych zgBoszonych do odbioru cz[ciowego, odnotuje ten fakt dokonujc stosownego wpisu do dziennika budowy. Odbiorowi cz[ciowemu bd podlegaBy tylko te czynno[ci, co do ktrych Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdziB, |e zostaBy wykonane. Zamawiajcy wyznaczy dat czynno[ci protokolarnych odbiorw cz[ciowych oraz odbioru koDcowego najpzniej w 7 dniu roboczym od daty pisemnego zawiadomienia go o gotowo[ci do odbioru, o ktrym mowa w ust.  REF _Ref71196659 \r \h  \* MERGEFORMAT 3 niniejszego paragrafu oraz po stwierdzeniu kompletno[ci i poprawno[ci, dostarczonych przez Wykonawc wraz z zawiadomieniem dokumentw odbiorowych, o ktrych mowa w ust.  REF _Ref71189588 \r \h  \* MERGEFORMAT 8 niniejszego paragrafu. ProtokB odbioru, cz[ciowego i koDcowego sporzdzi Inspektor nadzoru inwestorskiego na formularzu okre[lonym przez Zamawiajcego i dorczy Wykonawcy w dniu zakoDczenia odbioru. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej Roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowizek umo|liwi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie ka|dej Roboty budowlanej, ktra ulega zakryciu. Odbir robt podlegajcych zakryciu i robt zanikajcych nastpowaB bdzie niezwBocznie po ich zgBoszeniu. Do pisemnego zawiadomienia o gotowo[ci do odbioru koDcowego Wykonawca dostarcza Zamawiajcemu nastpujce dokumenty: dziennik budowy; wymagane dokumenty, protokoBy i za[wiadczenia z przeprowadzonych prb i sprawdzeD, instrukcje u|ytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami; o[wiadczenie Kierownika budowy o zgodno[ci wykonania robt budowlanych z dokumentacj projektow, obowizujcymi przepisami i normami; dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodno[ci) potwierdzajce, |e wbudowane wyroby budowlane s zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy); wnioski materiaBowe zatwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego; dokumentacj geodezyjn, zawierajc wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacj o zgodno[ci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziaBki lub terenu lub odstpstwach od tego projektu, sporzdzon przez osob wykonujc samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajc odpowiednie uprawnienia zawodowe (przy czym inwentaryzacj z potwierdzeniem przyjcia do zasobu nale|y przedBo|y w siedzibie Zamawiajcego niezwBocznie po przyjciu inwentaryzacji do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego); w przypadku wystpienia zmian projektowych, projekt budowlany z naniesionymi zmianami; inne niezbdne dokumenty wymagane przepisami prawa, wynikajce ze specyfikacji technicznych, SWZ lub Umowy warunkujce odbir roboty; kosztorysy powykonawcze. Wszystkie dokumenty winny by sporzdzone w jzyku polskim, posegregowane i spite w teczki ze spisem tre[ci w 2 egzemplarzach. W sytuacji, gdy podczas czynno[ci odbioru Zamawiajcy stwierdzi, |e przedmiot nie osignB gotowo[ci do odbioru z powodu nie zakoDczenia robt, stwierdzenia wad lub nie wywizania si z obowizkw, o ktrych mowa w niniejszej umowie, Zamawiajcy mo|e odmwi odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwBoce. Nowy termin odbioru koDcowego ustala si zgodnie z trybem przewidzianym dla odbioru koDcowego. Wykonawca uprawniony bdzie do wystawienia faktury za wykonanie prac dopiero po usuniciu wad i podpisaniu, przez obie Strony, koDcowego protokoBu odbioru. Je|eli w toku czynno[ci odbioru koDcowego stwierdzone wady: nadaj si do usunicia, Zamawiajcy mo|e odmwi odbioru do czasu usunicia wad, a w przypadku, gdy Wykonawca uchyla si od ich wykonania, Zamawiajcy zleci ich realizacj ze [rodkw wniesionych z tytuBu zabezpieczenia nale|ytego wykonania umowy; gdy warto[ tych prac przewy|szy kwot zabezpieczenia, Wykonawca zobowizany jest do zapBaty r|nicy, nie nadaj si do usunicia to Zamawiajcy mo|e obni|y odpowiednio wynagrodzenie, odpowiednio do utraconej warto[ci u|ytkowej, estetycznej i technicznej, pod warunkiem, |e umo|liwiaj one u|ytkowania przedmiotu odbioru zgodnie zprzeznaczeniem, natomiast je|eli uniemo|liwiaj u|ytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajcy mo|e odstpi od umowy lub |da wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, wyznaczajc w tym celu odpowiedni termin, zachowujc prawo do domagania si od Wykonawcy naprawienia szkody wynikBej z opznienia. Wykonawca zobowizany jest do zawiadomienia Zamawiajcego o usuniciu wad. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowizany jest do udziaBu w przeprowadzonych przez Zamawiajcego przegldach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych przegldw wad i usterek. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawc zobowizaD z tytuBu udzielonej gwarancji jest odpowiednio podpisany przez Strony protokB odbioru ostatecznego, ktry Strony sporzdziBy po upBywie okresu gwarancyjnego i po usuniciu wszystkich ewentualnych wad. W sytuacji, gdy podczas czynno[ci odbioru ostatecznego Zamawiajcy stwierdzi wystpowanie wad, mo|e odmwi odebrania prac i podpisania protokoBu odbioru, wyznaczajc Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunicie. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawc zobowizaD z tytuBu udzielonej gwarancji jest odpowiednio podpisany przez Strony protokB odbioru ostatecznego, ktry Strony sporzdziBy po upBywie okresu gwarancyjnego i po usuniciu wszystkich ewentualnych wad. W sytuacji, gdy podczas czynno[ci odbioru ostatecznego Zamawiajcy stwierdzi wystpowanie wad, mo|e odmwi odebrania prac i podpisania protokoBu odbioru, wyznaczajc Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunicie. 13 PODWYKONA WSTWO  Zgodnie z 10 ust.  REF _Ref71196802 \r \h  \* MERGEFORMAT 1, przedmiot niniejszej umowy wykonany zostanie przy udziale podwykonawcy ..................................................................... w zakresie .................................., z zastrze|eniem postanowieD niniejszego paragrafu. Do zawarcia przez Wykonawc umowy o roboty budowlane z podwykonawc jest wymagana zgoda Zamawiajcego. Wykonawca wraz z projektem umowy przedstawia Zamawiajcemu cz[ dokumentacji dotyczcej wykonania robt. Do zawarcia przez podwykonawc umowy z dalszym podwykonawc jest wymagana zgoda Zamawiajcego i Wykonawcy, z tym |e w takim przypadku przepis ust.  REF _Ref71196853 \r \h  \* MERGEFORMAT 2 zdanie drugie niniejszego paragrafu umowy stosuje si odpowiednio. Umowy, o ktrych mowa, powinny by dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewa|no[ci. Termin zapBaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie mo|e by dBu|szy ni| 30 dni od dnia dorczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usBugi lub roboty budowlanej. Zamawia,.8:>@FTl  v x ůůůu`u`uH.h$hD5CJOJQJ\^JaJmHsH(ht 1ht 1CJOJQJ^JaJmHsH ht 1ht 1CJOJQJ^JaJ)h$hD5>*CJOJQJ\^JaJ&h$hD5CJOJQJ\^JaJ+h$hD5CJOJQJ^JaJmHsH#h$hD5CJOJQJ^JaJ+h$h$5CJOJQJ^JaJmHsH#h$h$5CJOJQJ^JaJ,.ln  ` uu2$ & FVdh^`Va$gd*? dhgdDm$$dha$gdt 1m$$dha$gdDm$dh7$gdDm$$dh7$a$gdDm$$ p#dha$gdDm$$dh&dPa$gd$m$ 8 z ~  R,T< & F%dh^`gd*?m$ & Fedh^e`gd*?m$$dh7$a$gdDm$$dha$gdDm$ dhgdDm$ ` ~  j n  &"$ɦveWeh CJOJQJ^JaJ ht 1ht 1CJOJQJ^JaJ ht 1hbzCJOJQJ^JaJ ht 1hDCJOJQJ^JaJh$CJOJQJ^JaJ#h$h$CJOJQJ\^JaJ h$h$CJOJQJ^JaJ#h$hDCJOJQJ\^JaJ&h$hD5CJOJQJ\^JaJ h$hDCJOJQJ^JaJ$|,"$TVvxz| ǶǶ۶udS;d/j{h$hDCJOJQJU^JaJ h$hCJOJQJ^JaJ h$h$CJOJQJ^JaJ/jh$hDCJOJQJU^JaJ)jh$hDCJOJQJU^JaJ&h$h^5CJOJQJ\^JaJ h$hDCJOJQJ^JaJ&h$hD5CJOJQJ\^JaJ hu5CJOJQJ\^JaJ&h$hbz5CJOJQJ\^JaJ  df''((((((()d*t*++0/2/ɻɣɄv^vM h$he$CJOJQJ^JaJ/jqh$hDCJOJQJU^JaJhq/~CJOJQJ^JaJh $KCJOJQJ^JaJ h$h$CJOJQJ^JaJ/jh$hDCJOJQJU^JaJh$CJOJQJ^JaJ h$hDCJOJQJ^JaJ)jh$hDCJOJQJU^JaJ h$hCJOJQJ^JaJ<h,n"#Z&)D+4,,h-.134666$dh7$a$gdDm$ dhgdDm$ & F*dh^`gd*?m$ & Fedh^e`gd*?m$ & F%dh^`gd*?m$2/b/d///////////////$0&0F0H0J0L0N0P00000006ƱƱpƱXƱ/j]h$hDCJOJQJU^JaJ/jh$hDCJOJQJU^JaJ/jgh$hDCJOJQJU^JaJ h$hCJOJQJ^JaJ)jh$hDCJOJQJU^JaJ h$h$CJOJQJ^JaJ/jh$hDCJOJQJU^JaJ h$hDCJOJQJ^JaJ666689===">AzCD|E:Fyy$ & Fdh*$^`a$gd*?m$ $ & F edh*$^e`a$gdDm$ qqdh*$^qgdDm$ & F Tedh*$^e`gdDm$$dh7$a$gdDm$666`7f7v777777778 88x;z;;;;;ʼʜ{{fN=f h$h$CJOJQJ^JaJ/jh$hDCJOJQJU^JaJ)jh$hDCJOJQJU^JaJ#h$h65CJOJQJ^JaJh/p5CJOJQJ^JaJ#h$hD5CJOJQJ^JaJhTCJOJQJ^JaJhq/~CJOJQJ^JaJ h$hDCJOJQJ^JaJ&h$hD5CJOJQJ\^JaJ hq/~5CJOJQJ\^JaJ;;;=">np؍ε}hhLεhh7jh$hDCJOJQJU^JaJmHsH(h$hDCJOJQJ^JaJmHsH"hCJOJQJ^JaJmHsH h$hDCJOJQJ^JaJ(h$hCJOJQJ^JaJmHsH1jh$hDCJOJQJU^JaJmHsH(h$h$CJOJQJ^JaJmHsH7j+h$hDCJOJQJU^JaJmHsH؍܍ލJL :<\^`bhjď׮יׁp_Gp_/j h$hDCJOJQJU^JaJ h$hCJOJQJ^JaJ h$h$CJOJQJ^JaJ/j! h$hDCJOJQJU^JaJ)jh$hDCJOJQJU^JaJ(h$hDCJOJQJ^JaJmHsH&h$hD5CJOJQJ\^JaJ h$hDCJOJQJ^JaJ.h$hD5CJOJQJ\^JaJmHsH @BbdfhjƵkVA/"hCJOJQJ^JaJmHsH(h$hCJOJQJ^JaJmHsH(h$h$CJOJQJ^JaJmHsH7j h$hDCJOJQJU^JaJmHsH1jh$hDCJOJQJU^JaJmHsH(h$hDCJOJQJ^JaJmHsH h$hDCJOJQJ^JaJ&h$hD5CJOJQJ\^JaJ%h5CJOJQJ^JaJmHsH#h$hD5CJOJQJ^JaJ >@`bdf " "RTtv±ڠrVAr(h$h$CJOJQJ^JaJmHsH7j h$hDCJOJQJU^JaJmHsH1jh$hDCJOJQJU^JaJmHsH(h$hDCJOJQJ^JaJmHsH h$hCJOJQJ^JaJ h$h$CJOJQJ^JaJ/j h$hDCJOJQJU^JaJ)jh$hDCJOJQJU^JaJ h$hDCJOJQJ^JaJvxzԘؘ֘ژbx~@ҽҽ{g{SBS{ h$h5jCJOJQJ^JaJ&h$h5j5CJOJQJ\^JaJ&h$hD5CJOJQJ\^JaJ h$hDCJOJQJ^JaJ(h$h$CJOJQJ^JaJmHsH7j h$hDCJOJQJU^JaJmHsH(h$hDCJOJQJ^JaJmHsH1jh$hDCJOJQJU^JaJmHsH(h$hCJOJQJ^JaJmHsHbj<RpRҪBDhdh*$^hgdDm$ & Fdh^`gd*?m$ & F edh*$^e`gdDm$$dh7$a$gdDm$@Brtڡܡ$&VXxz|~ΰаهu]/j h$hDCJOJQJU^JaJ#h$hD:CJOJQJ^JaJ/j~ h$hDCJOJQJU^JaJ h$hCJOJQJ^JaJ h$h$CJOJQJ^JaJ/j h$hDCJOJQJU^JaJ h$hDCJOJQJ^JaJ)jh$hDCJOJQJU^JaJ"$&(XZ24dfBDo]]I&h$hD5CJOJQJ\^JaJ#h$hD:CJOJQJ^JaJ/jjh$hDCJOJQJU^JaJ/j h$hDCJOJQJU^JaJ h$hDCJOJQJ^JaJ h$hCJOJQJ^JaJ)jh$hDCJOJQJU^JaJ h$h$CJOJQJ^JaJ/jt h$hDCJOJQJU^JaJĻdJ.b8d| & Fe*$^e`gdDm$ hThdh*$7$^hgdDm$ & F edh*$7$^e`gdDm$ & F edh*$7$^e`gd|\m$$dh7$a$gdDm$Ļ*,.^`68XZ\^ξо"$&(ȿﱠɏzbzzzJzz/jh$hDCJOJQJU^JaJ/j`h$hDCJOJQJU^JaJ)jh$hDCJOJQJU^JaJ h$hCJOJQJ^JaJ h$h$CJOJQJ^JaJ/jh$h|\CJOJQJU^JaJ)jh$h|\CJOJQJU^JaJ h$hDCJOJQJ^JaJ h$h|\CJOJQJ^JaJȿʿ̿ "$&VXxz|~"$T±ڠڋzbzzJzz/jLh$hDCJOJQJU^JaJ/jh$hCJOJQJU^JaJ h$hDCJOJQJ^JaJ)jh$hDCJOJQJU^JaJ h$hCJOJQJ^JaJ h$h$CJOJQJ^JaJ/jVh$h]CJOJQJU^JaJ)jh$h]CJOJQJU^JaJ h$h]CJOJQJ^JaJTVvx|~PR^`s^F^/jBh$hDCJOJQJU^JaJ(h$hDCJOJQJ^JaJmHsH.h$hD5CJOJQJ\^JaJmHsH&h$hD5CJOJQJ\^JaJ h$hDCJOJQJ^JaJ h$hCJOJQJ^JaJ)jh$hDCJOJQJU^JaJ h$h$CJOJQJ^JaJ/jh$hDCJOJQJU^JaJ*,.0246`ɴjU>-jh$hD0JCJOJQJU^JaJ(h$hCJOJQJ^JaJmHsH(h$h$CJOJQJ^JaJmHsH7jh$hDCJOJQJU^JaJmHsH1jh$hDCJOJQJU^JaJmHsH(h$hDCJOJQJ^JaJmHsH h$hDCJOJQJ^JaJ(h$hAfCJOJQJ^JaJmHsH h$hAfCJOJQJ^JaJ6zhjnpt$*:H46VX\^hɷ޷ީɐt_J(h$hCJOJQJ^JaJmHsH(h$h$CJOJQJ^JaJmHsH7j8h$hDCJOJQJU^JaJmHsH1jh$hDCJOJQJU^JaJmHsHhCJOJQJ^JaJ"hCJOJQJ^JaJmHsH(h$hDCJOJQJ^JaJmHsH h$hDCJOJQJ^JaJ h$hY{CJOJQJ^JaJvN>RFP " *$^`gdDm$ & Fdh^`gd*?m$ & F dh^`gdDm$ & Fe*$^e`gdDm$hj"Z>pv^vM6-jh$h\r0JCJOJQJU^JaJ h$h\rCJOJQJ^JaJ.h$hD5CJOJQJ\^JaJmHsH&h$hD5CJOJQJ\^JaJ(h$hDCJOJQJ^JaJmHsH h$hCJOJQJ^JaJ h$h$CJOJQJ^JaJ/jh$hDCJOJQJU^JaJ h$hDCJOJQJ^JaJ)jh$hDCJOJQJU^JaJ"*Z`<>Hp | & F 8dh*$^`gdDm$ & F edh*$^e`gdDm$$ vdh^a$gdDm$$ & F edh^e`a$gdDm$$dh7$a$gdDm$ "DL^f~<6^   & F5dhgdm$ & F edh^e`gdDm$ & F edh*$^e`gdDm$ & F 8dh*$^`gdDm$Z\^      $&VXxz~$͸iXG h$hCJOJQJ^JaJ h$h$CJOJQJ^JaJ/j.h$hDCJOJQJU^JaJ)jh$hDCJOJQJU^JaJ h$h-0CJOJQJ^JaJ h$hDCJOJQJ^JaJ)h$h[B*CJOJQJ^JaJph h8,5h8,5CJOJQJ^JaJ h$h[QCJOJQJ^JaJ h$h[CJOJQJ^JaJ  :  d8,v\2 *!"$&& dhgdDm$ & F edh^e`gdDm$ & F5dhgdm$$(%&'H'''(((((((((()00002 2.33ʸۣۋs^ۣI(h$h\rCJOJQJ^JaJmHsH(h$h}CJOJQJ^JaJmHsH.h$hR:5CJOJQJ\^JaJmHsH.h$hD5CJOJQJ\^JaJmHsH(h$hDCJOJQJ^JaJmHsH"ht 1CJOJQJ^JaJmHsH h$hR:CJOJQJ^JaJ h$hDCJOJQJ^JaJ&h$hD5CJOJQJ\^JaJ&&'' ((4+F-j/0000^2.36&9<\> & F e*$^e`gdDm$$dh*$^a$gdDm$ $ & F  edh*$^e`a$gdDm$$dh7$a$gdDm$3344444444478n999::::::;;;;j<l<n<<ƭƑ|gƭK|gƭ7j$h$hDCJOJQJU^JaJmHsH(h$hCJOJQJ^JaJmHsH(h$h$CJOJQJ^JaJmHsH7jh$hDCJOJQJU^JaJmHsH1jh$hDCJOJQJU^JaJmHsH(h$hDCJOJQJ^JaJmHsH h$hDCJOJQJ^JaJ&h$hD6CJOJQJ]^JaJ<<<<<<<<=H>J>X@\@PPZcxccεzzzzhzT@&h$h\r5CJOJQJ\^JaJ&h$hD5CJOJQJ\^JaJ"hCJOJQJ^JaJmHsH h$hDCJOJQJ^JaJ(h$hDCJOJQJ^JaJmHsH(h$hCJOJQJ^JaJmHsH1jh$hDCJOJQJU^JaJmHsH(h$h$CJOJQJ^JaJmHsH7jh$hDCJOJQJU^JaJmHsH\>2AB>BtCDFFKKLMNpRRUYZ \^ & F 8*$^`gd*?m$edh^egdDm$ & F,dhgd*?m$ & F e*$^e`gdDm$^_aZc\cfcceFjl.n & F edh^e`gdDm$$dha$gd\rm$$dh7$a$gdDm$$dh^a$gdDm$ & F e*$^e`gdDm$cccccccdd d ddeehhhh i iiiiq`R:q/jh$hDCJOJQJU^JaJhCJOJQJ^JaJ h$h\rCJOJQJ^JaJ h$hCJOJQJ^JaJ h$h$CJOJQJ^JaJ/jh$hDCJOJQJU^JaJ)jh$hDCJOJQJU^JaJ h$hDCJOJQJ^JaJ&h$h\r5CJOJQJ\^JaJ3jh$h\r0J5CJOJQJU\^JaJiim24dfJL|~68hjᲡʐxʐ`ʐ/jh$hDCJOJQJU^JaJ/jh$hDCJOJQJU^JaJ h$hCJOJQJ^JaJ h$h$CJOJQJ^JaJ/jh$hDCJOJQJU^JaJ)jh$hDCJOJQJU^JaJU h$hDCJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJjcy, w terminie 14 dni zgBasza pisemne zastrze|enia do projektu umowy o podwykonawstwo lub zmiany tego projektu po jego akceptacji, ktrej przedmiotem s roboty budowlane, nie speBniajce wymagaD okre[lonych w specyfikacji istotnych warunkw zamwienia lub gdy projekt ten przewiduje termin zapBaty wynagrodzenia dBu|szy ni| 30 dni. Nie zgBoszenie pisemnych zastrze|eD do przedBo|onego projektu umowy o podwykonawstwo, w terminie 14 dni uwa|a si za akceptacj projektu umowy przez Zamawiajcego. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamwienia na roboty budowlane przedkBada Zamawiajcemu, po[wiadczon za zgodno[ z oryginaBem kopi zawartej umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajcy, w terminie 14 dni, zgBasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane, w przypadkach, o ktrych mowa w ust.  REF _Ref71196885 \r \h  \* MERGEFORMAT 4 niniejszego paragrafu. Nie zgBoszenie pisemnego sprzeciwu do przedBo|onej umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwa|a si za akceptacje umowy przez Zamawiajcego. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamwienia na roboty budowlane przedkBada zamawiajcemu po[wiadczon za zgodno[ z oryginaBem kopi zawartej umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s dostawy lub usBugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyBczeniem umw o podwykonawstwo o warto[ci mniejszej ni| 0,5% warto[ci umowy w sprawie zamwienia publicznego. WyBczenie, o ktrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umw o podwykonawstwo o warto[ci wikszej ni| 50.000 zB. W przypadku, o ktrym mowa w ust.  REF _Ref71196908 \r \h  \* MERGEFORMAT 7, je|eli termin zapBaty wynagrodzenia jest dBu|szy ni| okre[lony w ust.  REF _Ref71196885 \r \h  \* MERGEFORMAT 4, Zamawiajcy informuje o tym Wykonawc i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystpienia o zapBat kary umownej. Wykonawca, wraz z po[wiadczon za zgodno[ z oryginaBem kopi zawartej umowy o podwykonawstwo przedBo|y odpis z Krajowego Rejestru Sdowego lub inny dokument wBa[ciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajcy uprawnienia osb zawierajcych umow w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do jego reprezentowania. Powy|szy tryb udzielenia zgody bdzie mie zastosowanie do wszelkich zmian, uzupeBnieD oraz aneksw do umw z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami. Zamawiajcy nie ponosi odpowiedzialno[ci za zawarcie umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajcego, za[ skutki z tego wynikajce, bd obci|aBy wyBcznie Wykonawc. Ka|dy projekt umowy musi zawiera w szczeglno[ci postanowienia dotyczce: zakresu robt przewidzianego do wykonania, terminw realizacji, wynagrodzenia i terminw pBatno[ci przy czym wysoko[ wynagrodzenia przysBugujcego podwykonawcy za powierzony zakres zamwienia nie mo|e przewy|sza wynagrodzenia wynikajcego z oferty wykonawcy, rozwizania umowy z podwykonawc w przypadku rozwizania niniejszej umowy. Umowa o podwykonawstwo nie mo|e zawiera postanowieD: uzale|niajcych uzyskanie przez podwykonawc pBatno[ci od Wykonawcy od zapBaty przez Zamawiajcego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmujcego zakres robt wykonanych przez podwykonawc; uzale|niajcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawc, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajcego na rzecz Wykonawcy. Zamawiajcy mo|e dokona bezpo[redniej zapBaty wymagalnego wynagrodzenia przysBugujcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktry zawarB zaakceptowan przez Zamawiajcego umow o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane, lub ktry zawarB przedBo|on Zamawiajcemu umow o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s dostawy lub usBugi w przypadku uchylenia si od obowizku zapBaty odpowiednio przez Wykonawc, podwykonawc lub dalszego podwykonawc zamwienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie, o ktrym mowa w ust.  REF _Ref71196943 \r \h  \* MERGEFORMAT 16, dotyczy wyBcznie nale|no[ci powstaBych po zaakceptowaniu przez Zamawiajcego umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane, lub po przedBo|eniu Zamawiajcemu, po[wiadczonej za zgodno[ z oryginaBem, kopii umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s dostawy lub usBugi. Bezpo[rednia zapBata obejmuje wyBcznie nale|ne wynagrodzenie, bez odsetek, nale|nych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Przed dokonaniem bezpo[redniej zapBaty Zamawiajcy jest obowizany umo|liwi Wykonawcy zgBoszenie pisemnych uwag dotyczcych zasadno[ci bezpo[redniej zapBaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktrych mowa w ust.  REF _Ref71196943 \r \h  \* MERGEFORMAT 16. Zamawiajcy informuje o terminie zgBaszania uwag, nie krtszym ni| 7 dni od dnia dorczenia tej informacji. W przypadku zgBoszenia uwag, o ktrych mowa w ust.  REF _Ref71196977 \r \h  \* MERGEFORMAT 18, w terminie 7 dni, Zamawiajcy mo|e: nie dokona bezpo[redniej zapBaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, je|eli Wykonawca wyka|e niezasadno[ takiej zapBaty, albo zBo|y do depozytu sdowego kwot potrzebn na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wtpliwo[ci Zamawiajcego co do wysoko[ci nale|nej zapBaty lub podmiotu, ktremu pBatno[ si nale|y, albo dokona bezpo[redniej zapBaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, je|eli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wyka|e zasadno[ takiej zapBaty. W przypadku dokonania bezpo[redniej zapBaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktrej mowa w ust.  REF _Ref71196943 \r \h  \* MERGEFORMAT 16, Zamawiajcy potrca kwot wypBaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia nale|nego Wykonawcy. Konieczno[ wielokrotnego dokonywania bezpo[redniej zapBaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktrej mowa w ust.  REF _Ref71196943 \r \h  \* MERGEFORMAT 16, lub konieczno[ dokonania bezpo[rednich zapBat na sum wiksz ni| 5% warto[ci umowy w sprawie zamwienia publicznego mo|e stanowi podstaw do odstpienia od umowy w sprawie zamwienia publicznego przez Zamawiajcego. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy mo|e: powierzy wykonanie cz[ci robt budowlanych podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej cz[ci do powierzenia podwykonawcom, wskaza inny zakres podwykonawstwa ni| przedstawiony w ofercie, zrezygnowa z podwykonawstwa, zmieni podwykonawc. Je|eli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktrego zasoby Wykonawca powoBywaB si, na zasadach okre[lonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania speBniania warunkw udziaBu w postpowaniu, o ktrych mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowizany wykaza Zamawiajcemu, i| proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speBnia je w stopniu nie mniejszym ni| wymagany w trakcie postpowania o udzielenie zamwienia. Zamawiajcy |da, aby przed przystpieniem do wykonania zamwienia Wykonawca, o ile s ju| znane, podaB nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowej Podwykonawcw i osb do kontaktu z nimi, zaanga|owanych w roboty budowalne. Wykonawca zawiadamia Zamawiajcego o wszelkich zmianach danych, o ktrych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamwienia, a tak|e przekazuje informacj na temat nowych Podwykonawcw, ktrym w pzniejszym okresie zamierza powierzy realizacj robt budowlanych. 14 KARY UMOWNE Wykonawca ponosi wobec Zamawiajcego odpowiedzialno[ z tytuBu niewykonania lub nienale|ytego wykonania przedmiotu umowy. Ustalon przez Strony form odszkodowania bd kary umowne. Kary umowne, ktre Wykonawca zapBaci Zamawiajcemu, bd naliczane w nastpujcych wypadkach oraz wysoko[ciach: Za zwBok w realizacji przedmiotu zamwienia, w wysoko[ci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, okre[lonego w 4 ust.  REF _Ref71190403 \r \h  \* MERGEFORMAT 2, za ka|dy rozpoczty dzieD zwBoki liczony od dnia okre[lonego w 2 ust.  REF _Ref71197062 \r \h  \* MERGEFORMAT 1, jako termin zakoDczenia prac, do dnia jego faktycznego zrealizowania potwierdzonego podpisanym protokoBem koDcowego odbioru prac. Za zwBok w usuniciu wad ujawnionych przy odbiorze koDcowym, w wysoko[ci 0,1% umownego wynagrodzenia brutto, o ktrym mowa w 4 ust.  REF _Ref71190403 \r \h  \* MERGEFORMAT 2 umowy, za ka|dy rozpoczty dzieD zwBoki, liczc od dnia uzgodnionego przez Strony jako data usunicia wad, z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych wynikajcych z ust.  REF _Ref71190167 \r \h  \* MERGEFORMAT 2 pkt  REF _Ref71197160 \r \h  \* MERGEFORMAT 1) niniejszego paragrafu. Za zwBok w usuniciu wad ujawnionych w okresie gwarancji, bdz rkojmi, w wysoko[ci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktrym mowa w 4 ust.  REF _Ref71190403 \r \h  \* MERGEFORMAT 2 umowy, za ka|dy rozpoczty dzieD zwBoki, poczwszy od pierwszego dnia po upBywie wyznaczonego przez Zamawiajcego terminu usunicia wad i usterek do dnia ich usunicia wBcznie, W przypadku rozwizania umowy przez Zamawiajcego z przyczyn, za ktre ponosi odpowiedzialno[ Wykonawca, albo przez Wykonawc z przyczyn, za ktre odpowiedzialno[ci nie ponosi Zamawiajcy, w wysoko[ci 10% oglnego wynagrodzenia umownego brutto, o ktrym mowa w 4 ust.  REF _Ref71190403 \r \h  \* MERGEFORMAT 2 umowy, W sytuacji nie przedBu|enia przez Wykonawc czasu obowizywania zabezpieczenia nale|ytego wykonania umowy w przypadku, o ktrym mowa w 8 ust.  REF _Ref71197264 \r \h  \* MERGEFORMAT 14 umowy, w wysoko[ci 10% oglnego wynagrodzenia brutto, o ktrym mowa w 4 ust.  REF _Ref71190403 \r \h  \* MERGEFORMAT 2 umowy, W sytuacji nie dokonania przez Wykonawc zmiany wysoko[ci zabezpieczenia nale|ytego wykonania umowy w przypadku, o ktrym mowa w 8 ust.  REF _Ref71198120 \r \h  \* MERGEFORMAT 15 umowy, w wysoko[ci 10% oglnego wynagrodzenia brutto, o ktrym mowa w 4 ust.  REF _Ref71190403 \r \h  \* MERGEFORMAT 2 umowy, Za brak ubezpieczenia opisanego w 7 umowy w wysoko[ci 0,1% oglnego wynagrodzenia brutto, o ktrym mowa w 4 ust.  REF _Ref71190403 \r \h  \* MERGEFORMAT 2 umowy, za ka|dy rozpoczty dzieD braku ubezpieczenia, W przypadku braku zapBaty lub nieterminowej zapBaty wynagrodzenia nale|nego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysoko[ci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktrym mowa w 4 ust.  REF _Ref71190403 \r \h  \* MERGEFORMAT 2 umowy, za caBo[ umowy z danym podwykonawc lub dalszym podwykonawc, za ka|dy dzieD zwBoki (odpowiednio za ka|dego podwykonawc), W przypadku nieprzedBo|enia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysoko[ci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktrym mowa w 4 ust.  REF _Ref71190403 \r \h  \* MERGEFORMAT 2 umowy, za ka|dy nie przedBo|ony do akceptacji projekt umowy, lub jego zmian (odpowiednio za ka|dego podwykonawc), W przypadku nieprzedBo|enia, po[wiadczonej za zgodno[ z oryginaBem, kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysoko[ci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktrym mowa w 4 ust.  REF _Ref71190403 \r \h  \* MERGEFORMAT 2 umowy, za ka|d nie przedBo|on za zgodno[ z oryginaBem kopi umowy, lub kopi jej zmiany, W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapBaty, w wysoko[ci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktrym mowa w 4 ust.  REF _Ref71190403 \r \h  \* MERGEFORMAT 2 umowy, za ka|dorazowy brak zmiany, o ktrej mowa w punkcie 10 niniejszego ustpu. Za stwierdzone ra|ce naruszenie podstawowych obowizkw Wykonawcy, uregulowaD ochrony przeciwpo|arowej, przepisw i zasad bezpieczeDstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia na terenie budowy w wysoko[ci 2.000,00 PLN za ka|de stwierdzone naruszenie. W przypadku braku zapBaty wynagrodzenia nale|nego podwykonawcom z tytuBu zmiany wysoko[ci wynagrodzenia, o ktrej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp w wysoko[ci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto. W przypadku nieterminowej zapBaty wynagrodzenia nale|nego podwykonawcom z tytuBu zmiany wysoko[ci wynagrodzenia, o ktrej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp w wysoko[ci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, za ka|dy dzieD zwBoki. Kary, o ktrych mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zapBaci na wskazany przez Zamawiajcego rachunek bankowy, przelewem, w terminie do 7 dni kalendarzowych, liczc od dnia dorczenia |dania zapBaty kary umownej (w formie noty ksigowej). W ka|dym przypadku zastrze|enia w umowie kary umownej, Zamawiajcemu przysBuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewy|szajcego wysoko[ zastrze|onej kary na zasadach okre[lonych w Kodeksie cywilnym, je|eli kara ta nie pokryje w caBo[ci poniesionej szkody, jak rwnie|, gdy szkoda powstanie z innego tytuBu. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno[ci okre[lonej w umowie tylko wtedy, je|eli niewykonanie lub nienale|yte wykonanie obowizkw Wykonawcy jest spowodowane wyBczn win Zamawiajcego lub dziaBaniem siBy wy|szej. Ustanie obowizywania umowy, niezale|nie od przyczyny i podstawy, w tym na skutek odstpienia od umowy przez Zamawiajcego, nie pozbawia Zamawiajcego prawa dochodzenia kar umownych i odszkodowaD w umowie przewidzianych. ZapBacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowizku wykonania robt, stanowicych przedmiot niniejszej umowy, jak rwnie| z |adnych innych zobowizaD umownych. Zamawiajcy ma prawo do potrcania kar umownych z kwoty stanowicej wymagalne, pozostajce w dyspozycji Zamawiajcego, wynagrodzenie Wykonawcy lub z zabezpieczenia nale|ytego wykonania umowy. Wykonawca o[wiadcza, |e wyra|a zgod na potrcenie wierzytelno[ci Zamawiajcego z tytuBu kar umownych z wierzytelno[ci Wykonawcy. Zapisy niniejszego paragrafu obowizuj Strony tak|e po ustaniu lub rozwizaniu umowy. Wysoko[ kar umowny zastrze|onych w ust.  REF _Ref71190167 \r \h  \* MERGEFORMAT 2 nie mo|e Bcznie przekroczy 100% kwoty wynagrodzenia brutto okre[lonego w 4 ust.  REF _Ref71190403 \r \h  \* MERGEFORMAT 2, 15 ODSTPIENIE Stronom przysBuguje prawo odstpienia od umowy w nastpujcych sytuacjach: Zamawiajcemu przysBuguje prawo odstpienia od umowy lub jej cz[ci w razie: wystpienia istotnej zmiany okoliczno[ci powodujcej, |e wykonanie umowy nie le|y w interesie publicznym, czego nie mo|na byBo przewidzie w chwili zawarcia umowy, Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposb sprzeczny z postanowieniami umowy, Dokumentacj Projektow lub wskazaniami Zamawiajcego, likwidacji lub rozwizania firmy Wykonawcy, zajcia majtku Wykonawcy w stopniu uniemo|liwiajcym realizacj przedmiotu umowy lub zaspokojenie roszczeD Zamawiajcego, nie rozpoczcia robt przez Wykonawc w peBnym zakresie objtym umow, w terminie wyznaczonym w umowie, bez uzasadnionych przyczyn lub ich niekontynuowania, pomimo wezwania Zamawiajcego zBo|onego na pi[mie, przerwy w realizacji robt z winy Wykonawcy trwajcej dBu|ej ni| 7 dni. Wykonawcy przysBuguje prawo odstpienia od umowy lub jej cz[ci w razie: niewywizania si Zamawiajcego, mimo uzasadnionego wezwania, z obowizku zapBaty faktur, za okres powy|ej 2 miesicy, zawiadomienia Wykonawcy, |e Zamawiajcy - wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno[ci - nie bdzie mgB speBni swoich zobowizaD umownych wobec Wykonawcy. W przypadku odstpienia od umowy Wykonawc i Zamawiajcego obci|aj nastpujce obowizki szczegBowe: w terminie do 7 dni od daty odstpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajcego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, sporzdzi szczegBowy protokB inwentaryzacji robt wg stanu na dzieD odstpienia; Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty, w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt Strony, ktra jest odpowiedzialna za odstpienie od umowy, Wykonawca sporzdzi wykaz materiaBw, ktre mog by wykorzystane przez niego do realizacji innych robt, nie objtych umow, je|eli odstpienie od umowy nastpiBo z przyczyn od niego niezale|nych; Wykonawca zgBosi Zamawiajcemu do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajce, je|eli odstpienie od umowy nastpiBo z przyczyn, za ktre Wykonawca nie odpowiada; NiezwBocznie, jednak najpzniej w terminie 30 dni od odstpienia, Wykonawca usunie z terenu budowy dostarczone bdz wzniesione przez niego urzdzenia na zaplecze budowy, W razie odstpienia od umowy, z przyczyn, za ktre Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajcy jest obowizany do dokonania odbioru robt przerwanych i do zapBaty wynagrodzenia za roboty wykonane, wg stanu na dzieD odstpienia, bez zwrotu za nakBady poniesione na przyszBe wykonanie przedmiotu umowy. Poza okoliczno[ciami okre[lonymi w ust.  REF _Ref71198763 \r \h  \* MERGEFORMAT 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajcy lub Wykonawca mo|e odstpi od realizacji umowy, je|eli druga Strona narusza postanowienia umowy powodujc utrat istotnych korzy[ci wynikajcych dla niej z umowy. Odstpienie od umowy powinno nastpi w formie pisemnej, pod rygorem niewa|no[ci takiego o[wiadczenia i powinno zawiera uzasadnienie. 16 SIAA WY{SZA Strony bd zwolnione od odpowiedzialno[ci za niewykonanie lub nienale|yte wykonanie zobowizaD wynikajcych z umowy, o ile niewykonanie lub nienale|yte wykonanie zobowizania nastpiBo wskutek siBy wy|szej. Przez siB wy|sz rozumie si zdarzenie niemo|liwe do przewidzenia, na ktre Strony nie maj wpBywu i s przez Strony niemo|liwe do pokonania, a w szczeglno[ci: klski |ywioBowe, wojny, zamknicie granic uniemo|liwiajce wykonanie umowy w caBo[ci lub w cz[ci. Na skutek siBy wy|szej terminy okre[lone w niniejszej umowie zostan przedBu|one o czas jej trwania, pod warunkiem dostarczenia w terminie 5 dni od dnia zaistnienia siBy wy|szej, przez Stron dotknit wystpienie siBy wy|szej, dokumentu potwierdzajcego zaistnienie siBy wy|szej wystawionego przez wBa[ciwy organ administracji publicznej oraz wskazania wpBywu zdarzenia na wykonanie umowy. Strona, ktra zamierza |da zwolnienia z odpowiedzialno[ci z powodu siBy wy|szej zobowizana jest poinformowa drug Stron na pi[mie, w cigu 5 dni od jej wystpienia lub ustania. Zaistnienie siBy wy|szej powinno by przez Stron udokumentowane. 17 ZMIANA UMOWY Z zastrze|eniem wyjtkw przewidzianych Umow zmiany tre[ci niniejszej Umowy wymagaj pod rygorem niewa|no[ci zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemnej. Zmiana postanowieD zawartej Umowy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w stosunku do tre[ci Oferty Wykonawcy, na podstawie ktrej dokonano wyboru Wykonawcy jest mo|liwa w przypadkach opisanych w ust.  REF _Ref71798544 \r \h  \* MERGEFORMAT 3 niniejszego paragrafu, z zastrze|eniem, i| zmiany te nie wykraczaj poza okre[lenie przedmiotu zamwienia zawarte w SWZ oraz Strony Umowy wyraziBy zgod na wprowadzenie zmian. Zmiany do Umowy nastpuj na pisemny wniosek jednej ze stron wraz z uzasadnieniem konieczno[ci wprowadzenia tych zmian. Niezale|nie od tre[ci innych zapisw niniejszej Umowy, zmiana postanowieD zawartej Umowy w stosunku do tre[ci oferty Wykonawcy jest mo|liwa w przypadku wystpienia ktrejkolwiek z ni|ej wskazanych okoliczno[ci i na ni|ej okre[lonych zasadach: Zmiany terminu koDcowego w przypadku: wystpienia siBy wy|szej, rozumianej jako zdarzenie niemo|liwe do przewidzenia, na ktre Strony nie maj wpBywu i s przez Strony niemo|liwe do pokonania, a w szczeglno[ci: klski |ywioBowe, wojny, zamknicie granic uniemo|liwiajce wykonanie umowy w caBo[ci lub w cz[ci, pod warunkiem dostarczenia w terminie 5 dni od dnia zaistnienia siBy wy|szej, przez Stron dotknit wystpienie siBy wy|szej, dokumentu potwierdzajcego zaistnienie siBy wy|szej wystawionego przez wBa[ciwy organ administracji publicznej oraz wskazania wpBywu zdarzenia na wykonanie umowy, termin zostanie przedBu|ony o czas jej trwania; wyjtkowo niesprzyjajcych warunkw atmosferycznych uniemo|liwiajcych prowadzenie robt; konieczno[ci wykonania robt nie przewidzianych w przetargu, a polegajcych na podniesieniu warunkw u|ytkowych obiektu, zmianie funkcji, podniesienia jako[ci wykoDczenia lub wyposa|enia, wprowadzeniu zmian polegajcych na obni|eniu kosztu obiektu budowlanego, usunicia kolizji z istniejc infrastruktur techniczn; w zwizku z okoliczno[ciami nie majcymi zwizku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a wynikajcymi z prowadzonej przez inwestora dziaBalno[ci; przedBu|enia procedury udzielenia przedmiotowego zamwienia publicznego poprzez [rodki ochrony prawnej wykorzystywane przez wykonawcw lub inne podmioty przed zawarciem umowy, gdy termin zakoDczenia robt okre[lony zostaB dat; napotkania warunkw fizycznych nieprzewidywalnych, majcych wpByw na wydBu|enie procesu inwestycyjnego, zmian robt budowlanych wprowadzonych decyzjami administracyjnymi wydanymi, lub ktre uzyskaBy walor ostateczno[ci po dniu rozstrzygnicia postpowania skutkujcego podpisaniem niniejszej umowy i dotyczcymi stron umowy, obiektu budowlanego, prowadzonych robt budowlanych lub innych okoliczno[ci majcych zwizek z przedmiotem umowy; zmiany zakresu robt przez inwestora lub konieczno[ci wykonania innych robt dodatkowych (zamiennych); zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczeglno[ci: niewypaBy i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne; odmiennych od przyjtych w dokumentacji projektowej warunkw geologicznych, ale istotnych dla realizacji przedmiotu zamwienia; odmiennych (ale istotnych dla realizacji przedmiotu zamwienia) od przyjtych w dokumentacji projektowej warunkw terenowych, w szczeglno[ci istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzdzeD lub niezinwentaryzowanych albo bBdnie zinwentaryzowanych obiektw budowlanych (bunkry, fundamenty, [ciany szczelne, itp.); zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy na skutek wystpienia okoliczno[ci przewidzianych w pkt  REF _Ref71198274 \r \h  \* MERGEFORMAT 3) - pod warunkiem podpisania przez Strony porozumienia w sprawie zmiany terminu. Sposobu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku: stwierdzenia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, skutkujcych konieczno[ci dokonania poprawek lub uzupeBnieD, ktrych nie mo|na byBo wcze[niej przewidzie; niedostpno[ci na rynku materiaBw lub urzdzeD wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robt spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiaBw lub urzdzeD; pojawienia si na rynku materiaBw lub urzdzeD nowszej generacji, pozwalajcych na zaoszczdzenie kosztw realizacji przedmiotu umowy lub kosztw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umo|liwiajcych uzyskanie lepszej jako[ci robt; pojawienia si nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robt, pozwalajcej na zaoszczdzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztw wykonywanych prac, jak rwnie| kosztw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; celowo[ci lub konieczno[ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwizaD technicznych/technologicznych ni| wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robt, wynikajcej z okoliczno[ci, ktrych nie mo|na byBo przewidzie; wystpienia warunkw terenowych odbiegajcych w sposb istotny od przyjtych w dokumentacji projektowej, w szczeglno[ci braku zinwentaryzowania obiektw budowlanych lub zinwentaryzowania obiektw budowlanych w sposb wadliwy; wystpienia konieczno[ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwizaD technicznych, technologicznych lub materiaBowych ni| wskazano w dokumentacji projektowej, ze wzgldu na zmiany obowizujcego prawa; wystpienia niebezpieczeDstwa kolizji z planowanymi lub rwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbdnym do uniknicia lub usunicia tych kolizji; podjcia przez osoby trzecie dziaBaD uniemo|liwiajcych lub utrudniajcych wykonanie przedmiotu umowy w sposb przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robt, ktre to dziaBania nie s konsekwencj winy ktrejkolwiek ze Stron umowy; Zakresu przedmiotu umowy w przypadku: podjcia przez osoby trzecie dziaBaD uniemo|liwiajcych lub utrudniajcych wykonanie przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robt, ktre to dziaBania nie s konsekwencj winy ktrejkolwiek ze Stron umowy; rezygnacji przez Zamawiajcego z wykonania cz[ci przedmiotu umowy w razie uznania ich wykonania za zbdne, czego nie mo|na byBo wcze[niej przewidzie; wykonania nieprzewidzianych robt niezbdnych do realizacji przedmiotu umowy. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy: Zamawiajcy, zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy Pzp przewiduje mo|liwo[ zmiany Umowy w zakresie wysoko[ci wynagrodzenia nale|nego Wykonawcy w przypadku zmiany: stawki podatku od towaru i usBug oraz podatku akcyzowego, wysoko[ci minimalnego wynagrodzenia za prac albo wysoko[ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. ominimalnym wynagrodzeniu za prac, zasad podlegania ubezpieczeniom spoBecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko[ci stawki skBadki na ubezpieczenia spoBeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysoko[ci wpBat do pracowniczych planw kapitaBowych, o ktrych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitaBowych. je|eli zmiany te bd miaBy wpByw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawc. W przypadku okre[lonym w ust.  REF _Ref71798544 \r \h  \* MERGEFORMAT 3 pkt  REF _Ref71801272 \r \h  \* MERGEFORMAT 4), wysoko[ wynagrodzenia netto Wykonawcy zostanie powikszona o kwot podatku od towarw i usBug oraz podatku akcyzowego zgodnie z obowizujcymi przepisami. Niezale|nie od tre[ci ust.  REF _Ref71798544 \r \h  \* MERGEFORMAT 3 pkt  REF _Ref71801272 \r \h  \* MERGEFORMAT 4) lit.  REF _Ref71801352 \r \h  \* MERGEFORMAT b), w przypadku zaistnienia przesBanek okre[lonych w ust.  REF _Ref71798544 \r \h  \* MERGEFORMAT 3 pkt  REF _Ref71801272 \r \h  \* MERGEFORMAT 4) lit.  REF _Ref71801368 \r \h  \* MERGEFORMAT a), Wykonawca bdzie uprawniony do zBo|enia pisemnego wniosku do Zamawiajcego o dokonanie zmiany wysoko[ci wynagrodzenia. W pisemnym wniosku Wykonawca zobowizany jest do przedstawienia szczegBowego wyliczenia, z ktrego bdzie wynika, w jaki sposb i o ile zmiany okre[lone w ust.  REF _Ref71798544 \r \h  \* MERGEFORMAT 3 pkt  REF _Ref71801272 \r \h  \* MERGEFORMAT 4) lit.  REF _Ref71801368 \r \h  \* MERGEFORMAT a) wpBynBy na zmian kosztw wykonania przedmiotu Umowy. Wniosek musi rwnie| zawiera uzasadnienie i okre[lenie kwoty, o jak ma wzrosn wynagrodzenie Wykonawcy. W terminie 7 dni od przedBo|enia przez Wykonawc pisemnego wniosku, o ktrym mowa wust.  REF _Ref71798544 \r \h  \* MERGEFORMAT 3 pkt  REF _Ref71801272 \r \h  \* MERGEFORMAT 4) lit.  REF _Ref71801386 \r \h  \* MERGEFORMAT c), Zamawiajcy pisemnie ustosunkuje si do niego i uwzgldni go w caBo[ci albo wniesie swoje zastrze|enia. W przypadku wniesienia zastrze|eD przez Zamawiajcego, Strony przystpi do negocjacji zmiany wysoko[ci wynagrodzenia, ktre powinny si zakoDczy wterminie 7 dni od dnia dostarczenia Wykonawcy tych zastrze|eD. Niezale|nie od postanowieD zawartych w ust.  REF _Ref71798544 \r \h  \* MERGEFORMAT 3 pkt  REF _Ref71801272 \r \h  \* MERGEFORMAT 4) lit.  REF _Ref71801368 \r \h  \* MERGEFORMAT a)- REF _Ref71801412 \r \h  \* MERGEFORMAT d), na podstawie art. 439 ust. 1 ustawy Pzp, Strony przewiduj mo|liwo[ wprowadzenia zmian wysoko[ci wynagrodzenia nale|nego Wykonawcy, w przypadku zmiany cen materiaBw lub kosztw zwizanych z realizacj przedmiotu Umowy. Przez zmian ceny materiaBw lub kosztw rozumie si wzrost odpowiednio cen lub kosztw, jak i ich obni|enie, wzgldem ceny lub kosztu przyjtych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. Je|eli zmiana ceny materiaBw lub kosztw, o ktrej mowa w ust.  REF _Ref71798544 \r \h  \* MERGEFORMAT 3 pkt  REF _Ref71801272 \r \h  \* MERGEFORMAT 4) lit.  REF _Ref71801434 \r \h  \* MERGEFORMAT e), wzgldem ceny lub kosztw przyjtych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, zmieni si o co najmniej 20%, Strona uprawniona bdzie do wystpienia z wnioskiem do drugiej Strony o dokonanie zmiany wysoko[ci wynagrodzenia. Zmieniona warto[ wynagrodzenie, obowizywa bdzie od miesica nastpujcego po miesicu, w ktrym Strona wystpiBa z takim wnioskiem, o ile druga Strona uzna, i| rzeczywi[cie doszBo do zmiany cen materiaBw lub kosztw majcych wpByw na wysoko[ wynagrodzenia. Zmiana wynagrodzenia, o ktrej mowa w ust.  REF _Ref71798544 \r \h  \* MERGEFORMAT 3 pkt  REF _Ref71801272 \r \h  \* MERGEFORMAT 4) lit.  REF _Ref71801434 \r \h  \* MERGEFORMAT e), ustalana bdzie na podstawie poziomu cen zawartych w biuletynie SEKOCENBUD. Strony porwnaj ceny zawarte w biuletynie SEKOCENBUD obowizujce w kwartale, w ktrym byBa skBadana oferta, z cenami zawartymi w SEKOCENBUD na kwartaB poprzedzajcy zBo|enie wniosku, o ktrym mowa w ust.  REF _Ref71798544 \r \h  \* MERGEFORMAT 3 pkt  REF _Ref71801272 \r \h  \* MERGEFORMAT 4) lit.  REF _Ref71801459 \r \h  \* MERGEFORMAT f). Strony bd braBy pod uwag dane zawarte w biuletynie SEKOCENBUD ceny minimalna- roboty budowlane- inwestycyjne- region pomorski. Do porwnania bd brane tylko i wyBczenie ceny materiaBw lub kosztw, ktre Strona wska|e we wniosku, o ktrym mowa w ust.  REF _Ref71798544 \r \h  \* MERGEFORMAT 3 pkt  REF _Ref71801272 \r \h  \* MERGEFORMAT 4) lit.  REF _Ref71801459 \r \h  \* MERGEFORMAT f). Wzrost wynagrodzenia mo|e by dokonany o r|nic wynikajca z wy|ej okre[lonego porwnania cen zwartych w SEKKOCENBUDZIE. Strona wnioskujca o zmian wysoko[ci wynagrodzenia zobowizana jest przedstawi we wniosku, o ktrym mowa w ust.  REF _Ref71798544 \r \h  \* MERGEFORMAT 3 pkt  REF _Ref71801272 \r \h  \* MERGEFORMAT 4) lit.  REF _Ref71801459 \r \h  \* MERGEFORMAT f), w jaki sposb zmiana cen materiaBw lub kosztw miaBa wpByw na koszt realizacji Przedmiotu umowy. Strona mo|e wystpi z wnioskiem, o ktrym mowa w ust.  REF _Ref71798544 \r \h  \* MERGEFORMAT 3 pkt  REF _Ref71801272 \r \h  \* MERGEFORMAT 4) lit.  REF _Ref71801459 \r \h  \* MERGEFORMAT f) nie cz[ciej ni| raz na 6 miesicy. W przypadku, o ktrym mowa w ust.  REF _Ref71798544 \r \h  \* MERGEFORMAT 3 pkt  REF _Ref71801272 \r \h  \* MERGEFORMAT 4) lit.  REF _Ref71801434 \r \h  \* MERGEFORMAT e)- REF _Ref71801488 \r \h  \* MERGEFORMAT h) Bczna maksymalna warto[ zmiany wynagrodzenia, w trakcie obowizywania Umowy nie mo|e przekroczy 1% wynagrodzenia umownego brutto okre[lonego w 4 ust.  REF _Ref71190403 \r \h  \* MERGEFORMAT 2 Umowy. Wykonawca, ktrego wynagrodzenie zostaBo zmienione, zgodnie z postanowieniami ust.  REF _Ref71798544 \r \h  \* MERGEFORMAT 3 pkt  REF _Ref71801272 \r \h  \* MERGEFORMAT 4) lit.  REF _Ref71801434 \r \h  \* MERGEFORMAT e)- REF _Ref71801508 \r \h  \* MERGEFORMAT i), zobowizany jest do zmiany wynagrodzenia przysBugujcego podwykonawcy, z ktrym zawarB umow o ktrej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, w zakresie odpowiadajcym zmianom cen materiaBw lub kosztw dotyczcych zobowizania podwykonawcy, je|eli Bcznie speBnione s nastpujce warunki: przedmiotem umowy s roboty budowlane lub usBugi; okres obowizywania umowy przekracza 12 miesicy. Wykonawca, w sytuacji o ktrej mw ust.  REF _Ref71798544 \r \h  \* MERGEFORMAT 3 pkt  REF _Ref71801272 \r \h  \* MERGEFORMAT 4) lit.  REF _Ref71801525 \r \h  \* MERGEFORMAT j) , zobowizany jest poinformowa pisemnie Zamawiajcego o dokonanej zmianie wynagrodzenia podwykonawcy lub powodach braku dokonania takiej zmiany. Do zawiadomienia Wykonawca zaBczy o[wiadczenie podwykonawcy potwierdzajcego terminow zapBat z tytuBu zmiany wysoko[ci wynagrodzenia. Zmiany kierownika budowy lub robt w przypadkach dopuszczonych przez Prawo budowlane i na wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, |e osoba (osoby) wskazana do przejcia obowizkw kierownika, bdzie posiadaBa przygotowanie co najmniej rwne osobie dotychczas peBnicej t funkcj oraz bdzie speBniaBa wymogi okre[lone w specyfikacji istotnych warunkw zamwienia. Zmiany inspektora nadzoru w przypadkach dopuszczonych przez Prawo budowlane, w wyniku zmian organizacyjnych Zamawiajcego. Zamiany lub wprowadzenia nowych podwykonawcw pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiajcego, na zasadach okre[lonych w Istotnych Warunkach Umowy. Zmiany formy zabezpieczenia na wniosek Wykonawcy, zgodnie z Prawem zamwieD publicznych, pod warunkiem zachowania cigBo[ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego warto[ci. Zmiany danych Wykonawcy np. zmiana siedziby, adresu, nazwy (bez zmiany samego Wykonawcy). W przedstawionych w ust.  REF _Ref71798544 \r \h  \* MERGEFORMAT 3 pkt  REF _Ref71198552 \r \h  \* MERGEFORMAT 1) przypadkach wystpienia opznieD Strony ustal nowe terminy, z tym |e maksymalny okres przesunicia terminu zakoDczenia realizacji przedmiotu umowy rwny bdzie uzasadnionemu okresowi przerwy lub postoju. 18 PRAWA AUTORSKIE I WYNALAZCZE Je|eli normalne u|ywanie przedmiotu umowy wymaga bdzie korzystania z nale|cych do osb trzecich praw na dobrach niematerialnych, a w szczeglno[ci z praw autorskich, patentw, wzorw u|ytkowych, wzorw zdobniczych, wzorw przemysBowych lub znakw towarowych Wykonawca zobowizuje si przyj na siebie odpowiedzialno[ z tytuBu wszelkich roszczeD, z jakimi osoby trzecie wystpi przeciwko Zamawiajcemu w zwizku z korzystaniem przez niego z tych praw w odniesieniu do przedmiotu umowy. 19 PRZEPISY OBOWIZUJCE I SPORY W sprawach nieuregulowanych niniejsz umow maj zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustaw: Prawo ochrony [rodowiska, o wyrobach budowlanych, Prawo budowlane, o odpadach oraz Prawo zamwieD publicznych. Niewa|no[ jakiegokolwiek z postanowieD umowy nie wpBywa na skuteczno[ pozostaBych postanowieD. Strony zastpi to postanowienie innym  takim, ktre zostaBoby ustalone, gdyby strony wiedziaBy o niewa|no[ci postanowienia uzgodnionego. Spory mogce wynikn w trakcie realizacji umowy, rozstrzygane bd polubownie lub, gdy do porozumienia nie dojdzie w terminie 14 dni od dnia zaistnienia sporu, przez sd wBa[ciwy dla siedziby Zamawiajcego. W przypadku zmiany uregulowaD prawnych rzutujcych na realizacj niniejszej umowy sporzdzony zostanie odpowiedni aneks, po uprzednich negocjacjach, uwzgldniajcy skutki wynikajce z tej zmiany. 20 POSTANOWIENIA KOCCOWE Ka|da ze Stron zobowizana jest niezwBocznie powiadomi drug Stron o zmianie nazwy lub adresu. W przypadku braku takiego powiadomienia wszelk korespondencj wysBan do Strony okre[lonej w niniejszej umowie, na adres wskazany w umowie, uwa|a si za skutecznie dorczon, z dat pierwszego awiza. Umow sporzdzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiajcego, jeden dla Wykonawcy. Umowa wchodzi w |ycie z dniem jej zawarcia. Integraln cz[ niniejszej umowy stanowi zaBczniki: ZaBcznik nr 1  Harmonogram rzeczowo-finansowy ZaBcznik nr 2  Dokumentacja techniczna ZaBcznik nr 3  Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy ZaBcznik nr 4  Kopia wniesienia zabezpieczenia nale|ytego wykonania umowy ZaBcznik nr 5  Dokument gwarancyjny (wzr) ZAMAWIAJCY WYKONAWCA & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & KONTRASYGNATA SKARBNIKA & & & & & & & & & & ZaBcznik nr 5 do umowy WZR KARTY GWARANCYJNEJ GWARANCJA WYKONAWCY NA ROBOTY BUDOWLANE WYKONANE W RAMACH UMOWY NR & ../RI/2022 z dnia & & & & .2022 r. z dnia & & & & & & & r. okre[lajca zobowizania gwarancyjne Wykonawcy i uprawnienia Zamawiajcego jako uprawnionego z tytuBu gwarancji. Zamawiajcy: Powiat Lborski z siedzib w Lborku przy ul. CzoBgistw 5, 84-300 Lbork Wykonawca robt budowlanych  Gwarant: & & & & & & & & & & & & & & & & & & . Umowa: Umowa o roboty budowlane nr & & /RI/2022 z dnia & & & & ..2022 r. Przedmiot umowy: Termomodernizacja budynku ZSO nr 1 w Lborku  etap I. Data odbioru koDcowego: & & & & & & r. Oglne warunki gwarancji: Przedmiotem gwarancji jest: przedmiot umowy okre[lony w punkcie 4 Gwarant o[wiadcza i zapewnia Zamawiajcego, |e objty gwarancj przedmiot umowy zostaB wykonany przez niego prawidBowo, zgodnie z umow, specyfikacjami technicznymi i dokumentacj projektow, a tak|e zgodnie z najlepsz wiedz Gwaranta, aktualnie obowizujcymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowizujcymi przepisami prawa w tym stosujcymi si z Polskimi Normami. Gwarant przyjmuje na siebie wszelk odpowiedzialno[ za wady robt, materiaBw i urzdzeD powstaBe na skutek niezachowania przez Gwaranta ktregokolwiek z obowizkw okre[lonych powy|ej i gwarantuje sprawne u|ytkowanie i dziaBanie przedmiotu umowy. Gwarant ponosi odpowiedzialno[ z tytuBu gwarancji za wady zapewniajc, i| wykonane roboty nie maj wad konstrukcyjnych, materiaBowych lub wynikajcych z bBdw technologicznych lub wykonawczych i zapewniaj bezpieczne i bezawaryjne u|ytkowanie przedmiotu umowy. Okres gwarancji wynosi & .. miesicy od dnia podpisania przez obie Strony protokoBu odbioru koDcowego bez wad z zastrze|eniem w szczeglno[ci pkt  REF _Ref72132590 \r \h  \* MERGEFORMAT 17)- REF _Ref72132597 \r \h  \* MERGEFORMAT 20). W ramach gwarancji Gwarant zobowizany jest do nieodpBatnego usuwania ujawnionych wad, lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad, oraz do wykonywania przegldw gwarancyjnych, a tak|e przegldu pogwarancyjnego. Gwarancja obejmuje wady ujawnione po odbiorze koDcowym, zgBoszone przez Zamawiajcego listem poleconym, faxem lub poczt elektroniczn (gdzie powy|sze sposoby komunikacji s rwnowa|ne). Gwarant zobowizany jest do potwierdzania usunicia Wad protokoBem potwierdzajcym ich usunicie, ktrego wzr stanowi zaBcznik do niniejszej karty gwarancyjnej. Gwarant zapewni wykonywanie usBug serwisowych w sposb gwarantujcy utrzymanie praw z udzielonej gwarancji, aby mc realizowa postanowienia Umowy dotyczce gwarancji przez caBy okres obowizywania Umowy. Nieusunicie przez Gwaranta wad w wyznaczonym terminie lub usunicie wad w sposb nienale|yty daje Zamawiajcemu, poza uprawnieniami przysBugujcymi mu na podstawie KC oraz Umowy, prawo do zlecenia ich usunicia na koszt i ryzyko Gwaranta. Je|eli z powodu nieusunicia w wyznaczonym terminie wad, ktre ujawni si w okresie gwarancji, wystpi udokumentowane szkody poniesione przez Zamawiajcego lub osoby trzecie, Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwizane z napraw tych szkd lub pokryje wysoko[ tych szkd. Ustala si terminy usuwania Wad: je|eli wada zagra|a |yciu, zdrowiu lub bezpieczeDstwu u|ytkownikw lub nieusunicie wady uniemo|liwia prowadzenie dziaBalno[ci przez Zamawiajcego: natychmiast, lecz nie pzniej ni| w cigu 24 godzin od chwili zgBoszenia, a w przypadku gdy usuniecie wady z przyczyn technicznych jest w tym terminie niemo|liwe, w terminie tym Gwarant wykona wszelkie prace zabezpieczajce (tymczasowe) tak, aby wyeliminowa zagro|enie |ycia, zdrowia lub zapewni bezpieczeDstwo u|ytkownikw, lub umo|liwi prowadzenie dziaBalno[ci przez Zamawiajcego, w pozostaBych przypadkach terminy usunicia wad bd ustalane w zale|no[ci od czasu niezbdnego na usunicie wad ze wzgldw technicznych i technologicznych. Ustalenie wad nastpi protokolarnie z udziaBem Zamawiajcego i Gwaranta oraz U|ytkownika obiektu, w trakcie przegldu, ktrego termin wyznacza Zamawiajcy. ProtokB, okre[lajcy stwierdzone wady oraz sposb i termin ich usunicia, zostanie spisany przez przedstawiciela Zamawiajcego. Sporzdzenie protokoBu bez udziaBu zawiadomionego Gwaranta ma taki sam walor jak protokB sporzdzony z udziaBem Gwaranta. ProtokB stanowi wezwanie Gwaranta do usunicia wad w okre[lonym w tym protokole terminie. Je|eli Gwarant nie usunie wad w terminie okre[lonym w protokole, Zamawiajcemu przysBuguje prawo wykonania zastpczego. Je|eli wada jakiegokolwiek elementu przedmiotu umowy o dBu|szym okresie gwarancji spowoduje uszkodzenie elementu, dla ktrego okres gwarancji ju| upBynB, Gwarant zobowizuje si nieodpBatnego usunicia wad obu elementw na warunkach z tej gwarancji. Je|eli w wykonaniu obowizkw z tytuBu gwarancji, Gwarant dokonaB wymiany urzdzenia na nowe, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego urzdzenia. Termin gwarancji ulega przedBu|eniu o czas, w cigu ktrego Zamawiajcy lub korzystajcy z przedmiotu objtego gwarancj, wskutek wady, nie mgB z tego przedmiotu korzysta zgodnie z jego przeznaczeniem. Je|eli warunki gwarancji udzielonej przez producenta (albo sprzedawc, albo importera) materiaBw lub urzdzeD przewiduj dBu|sz gwarancj ni| gwarancja udzielona przez Gwaranta, obowizuje dBu|szy okres gwarancji. Zamawiajcemu przysBuguje |danie dostarczenia nowych urzdzeD, je|eli w okresie gwarancji dokonane zostaBy co najmniej 3 jego naprawy, a urzdzenie nadal jest wadliwe. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktre spowodowaB w czasie prac nad usuwaniem wad. Gwarant zobowizany jest do weryfikacji zgBoszonych przez Zamawiajcego wad w przedmiocie Umowy wyBcznie na wBasny koszt i ryzyko. Gwarant o[wiadcza, |e wszelkie informacje dotyczce wykonanych robt (w tym karty materiaBowe, wykazy urzdzeD, charakterystyki materiaBowe i specyfikacje wykonanych robt oraz instrukcje u|ytkowania) zostaBy szczegBowo opisane w przekazanej Zamawiajcemu dokumentacji powykonawczej. Gwarant zobowizuje si odebra wadliwe urzdzenie/a osobi[cie lub pokry koszty jego transportu do i z siedziby Gwaranta, lub do i z wskazanego przez Gwaranta autoryzowanego punktu serwisowego, wBa[ciwego dla producenta dostarczonego urzdzenia. W pozostaBym zakresie do gwarancji stosuje si postanowienia Umowy, w szczeglno[ci 6. ZaBcznik: - wzr protokoBu potwierdzajcego usunicie wad ZaBcznik do wzoru karty gwarancyjnej PROTOKA POTWIERDZAJCY USUNICIE WAD spisany dnia & & & & & & & & r. w obecno[ci: & & & & & & & & & & & & & & wystpujcy(-a) w imieniu: & & & & & & & & & & ... & & & & & & & & & & & & & & wystpujcy(-a) w imieniu: & & & & & & & & & & ... & & & & & & & & & & & & & & wystpujcy(-a) w imieniu: & & & & & & & & & & ... & & & & & & & & & & & & & & wystpujcy(-a) w imieniu: & & & & & & & & & & ... Niniejszy protokB spisano w wyniku zgBoszenia wad okre[lonych w pi[mie/mailu z dnia & & & & & & & & r. OPIS WADY: .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... Komisja skBadajca si z osb wskazanych powy|ej stwierdza, co nastpuje: Wady ujte w ww. zgBoszeniu uznaje si za: .......................................................... Wady, co do ktrych ww. Komisja potwierdza ich usunicie, zostaBy usunite w terminie do: & & & & & & & & r. Zakres wykonanych prac: .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. Komisja zgBasza nastpujce uwagi: .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. Podpisy wskazanej na wstpie protokoBu Komisji: ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... .......................................................................  Forma zabezpieczenia musi by zgodna z zapisami SWZ  Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty  Tre[ niniejszego paragrafu zostanie zmodyfikowana odpowiednio do zBo|onej oferty     Powiat Lborski  Sekretariat: 59863 28 25 , 84-300 Lbork, ul. CzoBgistw 5 fax: 59862 14 06, e-mail: sekretariat@starostwolebork.pl RI.272.1.5.2022  PAGE \* MERGEFORMAT 3 n<(RrZjR^l  & F/ *$gd*?m$ & F. *$gd*?m$ & F- *$gd*?m$ & F edh^e`gdDm$ &(XZz| lnoaI/jh$hDCJOJQJU^JaJhCJOJQJ^JaJ/jwh$hDCJOJQJU^JaJ/jh$hDCJOJQJU^JaJ h$hDCJOJQJ^JaJ h$hCJOJQJ^JaJ)jh$hDCJOJQJU^JaJ h$h$CJOJQJ^JaJ/jh$hDCJOJQJU^JaJ      p r      ȰȋvdvvvKv1jh$hDCJOJQJU^JaJmHsH"h!HaCJOJQJ^JaJmHsH(h$hDCJOJQJ^JaJmHsH&h$hD5CJOJQJ\^JaJ h$h$CJOJQJ^JaJ/jmh$hDCJOJQJU^JaJ h$hDCJOJQJ^JaJ h$hCJOJQJ^JaJ)jh$hDCJOJQJU^JaJ       2}}} & F1 *$gd*?m$ & F e*$^e`gdDm$$dh7$a$gdDm$Vdh7$8$H$^`VgdDm$ & F edh^e`gdDm$ & F0 *$gd*?m$68:<t$&(*ε}hP?h.h h$hCJOJQJ^JaJ h$h$CJOJQJ^JaJ/jch$hDCJOJQJU^JaJ)jh$hDCJOJQJU^JaJ"h!HaCJOJQJ^JaJmHsH h$hDCJOJQJ^JaJ(h$hCJOJQJ^JaJmHsH1jh$hDCJOJQJU^JaJmHsH(h$h$CJOJQJ^JaJmHsH7jh$hDCJOJQJU^JaJmHsH248F24@Brt*,LNPR\^گ~iM~i7jYh$hDCJOJQJU^JaJmHsH(h$hCJOJQJ^JaJmHsH(h$h$CJOJQJ^JaJmHsH7jh$hDCJOJQJU^JaJmHsH1jh$hDCJOJQJU^JaJmHsH"h!HaCJOJQJ^JaJmHsH h$hDCJOJQJ^JaJ(h$hDCJOJQJ^JaJmHsH^@Bbdfhr~Ϻ{i{{{M{i{{{7jOh$hDCJOJQJU^JaJmHsH"h!HaCJOJQJ^JaJmHsH h$hDCJOJQJ^JaJ(h$hCJOJQJ^JaJmHsH1jh$hDCJOJQJU^JaJmHsH(h$h$CJOJQJ^JaJmHsH7jh$hDCJOJQJU^JaJmHsH(h$hDCJOJQJ^JaJmHsH @BDFjlvxzhjvxεzzz^εzzzBε7jh$hDCJOJQJU^JaJmHsH7jEh$hDCJOJQJU^JaJmHsH(h$hDCJOJQJ^JaJmHsH h$hDCJOJQJ^JaJ(h$hCJOJQJ^JaJmHsH1jh$hDCJOJQJU^JaJmHsH(h$h$CJOJQJ^JaJmHsH7jh$hDCJOJQJU^JaJmHsHX\ "%F(b*P,-/135Z78.;;= & F e*$^e`gdDm$ & F1 dhgd*?m$ & F1 *$gd*?m$&(HJNP"$DFHJ8:FHxҬ{Ҭ_{Ҭ7jh$hDCJOJQJU^JaJmHsH(h$h$CJOJQJ^JaJmHsH7j;h$hDCJOJQJU^JaJmHsH(h$hDCJOJQJ^JaJmHsH h$hDCJOJQJ^JaJ1jh$hDCJOJQJU^JaJmHsH(h$hCJOJQJ^JaJmHsH xz!!z!|!!!!!!!!!""h##*$εzzz^εL:"ht 1CJOJQJ^JaJmHsH"h!HaCJOJQJ^JaJmHsH7j h$hDCJOJQJU^JaJmHsH(h$hDCJOJQJ^JaJmHsH h$hDCJOJQJ^JaJ(h$hCJOJQJ^JaJmHsH1jh$hDCJOJQJU^JaJmHsH(h$h$CJOJQJ^JaJmHsH7j1 h$hDCJOJQJU^JaJmHsH*$,$|$~$$$$$$$$$$'&'2'4'd'f'''''R)T)`)b))륐{_{7j!h$hDCJOJQJU^JaJmHsH(h$hCJOJQJ^JaJmHsH(h$h$CJOJQJ^JaJmHsH7j'!h$hDCJOJQJU^JaJmHsH1jh$hDCJOJQJU^JaJmHsH h$hDCJOJQJ^JaJ(h$hDCJOJQJ^JaJmHsH))))))h***+//$:,;;.<0<`<b<<<<< =$=&=2=4=d=εzzlzzzPεzzz7j"h$hDCJOJQJU^JaJmHsHh!HaCJOJQJ^JaJ(h$hDCJOJQJ^JaJmHsH h$hDCJOJQJ^JaJ(h$hCJOJQJ^JaJmHsH1jh$hDCJOJQJU^JaJmHsH(h$h$CJOJQJ^JaJmHsH7j"h$hDCJOJQJU^JaJmHsHd=f========@@QR0R2RεzfzXzCz+/j#h$hDCJOJQJU^JaJ)jh$hDCJOJQJU^JaJh!HaCJOJQJ^JaJ&h$hD5CJOJQJ\^JaJ h$hDCJOJQJ^JaJ(h$hDCJOJQJ^JaJmHsH(h$hCJOJQJ^JaJmHsH1jh$hDCJOJQJU^JaJmHsH(h$h$CJOJQJ^JaJmHsH7j#h$hDCJOJQJU^JaJmHsH====J>>,@:AAB*DDLE & F"5dh^5`gd*?m$ & Fdh^`gd*?m$ & F edh^e`gd*?m$$dh7$a$gdDm$ h*$^h`gdDm$ LE:FG`HJ$KL NbOQSTTUU$dh7$a$gdDm$dh^gdDm$ & Fdh^`gd*?m$ & F edh^e`gd*?m$ & F#5dh^5`gd*?m$2RRRTRVRXRTU]]````aaa adzfzzzzzzz.0`bėڸڸڸڸtڸڸ\ڸڸ/j$h$hDCJOJQJU^JaJ/j$h$hDCJOJQJU^JaJ/j $h$hDCJOJQJU^JaJ&h$hD5CJOJQJ\^JaJ h$hDCJOJQJ^JaJ h$hCJOJQJ^JaJ)jh$hDCJOJQJU^JaJ h$h$CJOJQJ^JaJ#UVX[B]]]]](_tc\eetjx & F8dh7$8$H$^8gd*?m$ & F$dh^`gd*?m$ & Fedh*$^e`gd*?m$$dh7$a$gdDm$dh*$gdDm$ & Fedh*$^e`gd*?m$ tj(kmnptt$v&wyz`{{"}~ԀЄ & F dh7$8$H$gd*?m$ & F$dh^`gd*?m$8dh7$8$H$^8gdDm$ & F8dh7$8$H$^8gd*?m$`‰FNܑP̓@}}}} & F(dh7$8$H$^gd*?m$ & F(dh7$8$H$gd*?m$ & F$dhgd*?m$ & F!dh7$8$H$gd*?m$ & F$dh^`gd*?m$ & F dh7$8$H$gd*?m$ @,ʠ"`(\ L & F$dh^gd*?m$ & F(dh7$8$H$^gd*?m$ & F(dh7$8$H$gd*?m$"dh7$8$H$^"gdDm$ėƗbdƙș ".0`b,oW/j&h$hDCJOJQJU^JaJ/jp&h$hDCJOJQJU^JaJ/j%h$hDCJOJQJU^JaJ h$hDCJOJQJ^JaJ h$hCJOJQJ^JaJ)jh$hDCJOJQJU^JaJ h$h$CJOJQJ^JaJ/jz%h$hDCJOJQJU^JaJ ,.NPRT^`ƛț "XZoW/j(h$hDCJOJQJU^JaJ/j\(h$hDCJOJQJU^JaJ/j'h$hDCJOJQJU^JaJ h$hDCJOJQJ^JaJ h$hCJOJQJ^JaJ)jh$hDCJOJQJU^JaJ h$h$CJOJQJ^JaJ/jf'h$hDCJOJQJU^JaJ $&VXxz~|~Сҡԡ֡46:<HJzoW/j*h$hDCJOJQJU^JaJ/jH*h$hDCJOJQJU^JaJ/j)h$hDCJOJQJU^JaJ h$hDCJOJQJ^JaJ h$hCJOJQJ^JaJ)jh$hDCJOJQJU^JaJ h$h$CJOJQJ^JaJ/jR)h$hDCJOJQJU^JaJ z|z|ΥХҥԥޥ248:FHxz֦oW/j,h$hDCJOJQJU^JaJ/j4,h$hDCJOJQJU^JaJ/j+h$hDCJOJQJU^JaJ h$hDCJOJQJ^JaJ h$hCJOJQJ^JaJ)jh$hDCJOJQJU^JaJ h$h$CJOJQJ^JaJ/j>+h$hDCJOJQJU^JaJ ֦ئ468:DFvxޫXZoW/j.h$hDCJOJQJU^JaJ/j .h$hDCJOJQJU^JaJ/j-h$hDCJOJQJU^JaJ h$hDCJOJQJ^JaJ h$hCJOJQJ^JaJ)jh$hDCJOJQJU^JaJ h$h$CJOJQJ^JaJ/j*-h$hDCJOJQJU^JaJ $&VXxz~ NoW/j0h$hDCJOJQJU^JaJ/j 0h$hDCJOJQJU^JaJ/j/h$hDCJOJQJU^JaJ h$hDCJOJQJ^JaJ h$hCJOJQJ^JaJ)jh$hDCJOJQJU^JaJ h$h$CJOJQJ^JaJ/j/h$hDCJOJQJU^JaJ NPprvxشڴ޴8:<>HJz|oW/js2h$hDCJOJQJU^JaJ/j1h$hDCJOJQJU^JaJ/j}1h$hDCJOJQJU^JaJ h$hDCJOJQJ^JaJ h$hCJOJQJ^JaJ)jh$hDCJOJQJU^JaJ h$h$CJOJQJ^JaJ/j1h$hDCJOJQJU^JaJ   >@BDNP  HJzoW/j_4h$hDCJOJQJU^JaJ/j3h$hDCJOJQJU^JaJ/ji3h$hDCJOJQJU^JaJ h$hDCJOJQJ^JaJ h$hCJOJQJ^JaJ)jh$hDCJOJQJU^JaJ h$h$CJOJQJ^JaJ/j2h$hDCJOJQJU^JaJ z|޼FHhjnp24TVXZdfoW/jK6h$hDCJOJQJU^JaJ/j5h$hDCJOJQJU^JaJ/jU5h$hDCJOJQJU^JaJ h$hDCJOJQJ^JaJ h$hCJOJQJ^JaJ)jh$hDCJOJQJU^JaJ h$h$CJOJQJ^JaJ/j4h$hDCJOJQJU^JaJ ̾ξ "&(*,\^~oW/j78h$hDCJOJQJU^JaJ/j7h$hDCJOJQJU^JaJ/jA7h$hDCJOJQJU^JaJ h$hDCJOJQJ^JaJ h$hCJOJQJ^JaJ)jh$hDCJOJQJU^JaJ h$h$CJOJQJ^JaJ/j6h$hDCJOJQJU^JaJ "$&(24df*,LNRToW/j#:h$hDCJOJQJU^JaJ/j9h$hDCJOJQJU^JaJ/j-9h$hDCJOJQJU^JaJ h$hDCJOJQJ^JaJ h$hCJOJQJ^JaJ)jh$hDCJOJQJU^JaJ h$h$CJOJQJ^JaJ/j8h$hDCJOJQJU^JaJ BDdfjlxz46fhoW/j<h$hDCJOJQJU^JaJ/j;h$hDCJOJQJU^JaJ/j;h$hDCJOJQJU^JaJ h$hDCJOJQJ^JaJ h$hCJOJQJ^JaJ)jh$hDCJOJQJU^JaJ h$h$CJOJQJ^JaJ/j:h$hDCJOJQJU^JaJ |~zyhhhWF h$h KCJOJQJ^JaJ hf0P5CJOJQJ\^JaJ h$he$CJOJQJ^JaJ#h$hDCJOJQJ\^JaJ&h$hD5CJOJQJ\^JaJ h$hDCJOJQJ^JaJ h$hCJOJQJ^JaJ)jh$hDCJOJQJU^JaJ h$h$CJOJQJ^JaJ/j<h$hDCJOJQJU^JaJ(yyyy & F hedh*$^e`gdDm$ T dh*$] gdDm$ dh*$] gdDm$$dh7$a$gdDm$ qodh*$gdDm$ & Fdh*$gd*?m$ <Bbl$dh7$a$gdDm$ & F dh*$^`gd*?m$$ & Fedh*$^e`a$gdDm$$dh7$a$gdDm$ T hdh*$] ^hgdDm$"bd|24 2$ & Fedh^e`a$gd*?$dha$gdD$dha$gdD dhgdD $da$gdDgdD dhgdDm$ 02^绦vePeee?e? h$hmCJOJQJ^JaJ(h$hDCJOJQJ^JaJmHsH h$hDCJOJQJ^JaJ.h$hD5CJOJQJ\^JaJmHsH.h$hm5CJOJQJ\^JaJmHsH(hf0P5CJOJQJ\^JaJmHsH&h$hD5CJOJQJ\^JaJ/h$he$CJOJPJQJ\^JaJnH tH /h$hDCJOJPJQJ\^JaJnH tH 2DHBtvƵơƵƵƵƵzeM< h$h$CJOJQJ^JaJ/j=h$hDCJOJQJU^JaJ)jh$hDCJOJQJU^JaJ"hf0PCJOJQJ^JaJmHsH(h/p5CJOJQJ\^JaJmHsH&h$hm5CJOJQJ\^JaJ h$hDCJOJQJ^JaJ&h$hD5CJOJQJ\^JaJ h$hmCJOJQJ^JaJ(h$hmCJOJQJ^JaJmHsH2HDBR6L,:|$&$ & Fdha$gd*?$ & Fdha$gd*?$edh^ea$gdD$ & Fedh^e`a$gd*?(*02Pf` "pt:BȰȍ|kWkWkWkWkWk&h$h}5CJOJQJ\^JaJ h$h}CJOJQJ^JaJ h$h KCJOJQJ^JaJ#h$hD>*CJOJQJ^JaJ h$h$CJOJQJ^JaJ/j=h$hDCJOJQJU^JaJ h$hDCJOJQJ^JaJ h$hCJOJQJ^JaJ)jh$hDCJOJQJU^JaJ&   RhrNPf$dha$gd}$dha$gdDd8gdD$ & Fedh^e`a$gd*?$ & Fdha$gd*?bd"rtv8:Pz$dha$gdD$dha$gde$$hdh^ha$gd}$ & F2dha$gd}$dha$gd} dhgd}BDtxz<*>*@*B*111"2$2&2222̷ڥ~m_TPC<8.jh\r0JUh\r h\r6]jh\r0J6U]hDhD6CJ]aJjhD0JCJUaJ h$hzCJOJQJ^JaJ(hf0Phf0PCJOJQJ^JaJmHsH"hf0PCJOJQJ^JaJmHsH"hDCJOJQJ^JaJmHsH(hf0PhDCJOJQJ^JaJmHsHhf0PCJOJQJ^JaJ h$hDCJOJQJ^JaJ(h$h}CJOJQJ^JaJmHsH"!L""#x$$%&( )>*@*B**+,-//b/d/f/$hdh^ha$gdD$ & Fdha$gd*?$dha$gdDf////0001 1"11111$22F3gd\rgd\r d^`gdDgdD dhgdDm$$hdh^ha$gdD$dha$gdD$ & Fdha$gd*?2D3F3H3J3N3P3T3V3Z3\3`3333333444ͺnS85hLwhLwB* CJOJQJaJmH nH phsH tH 5hLwhLwB* CJOJQJaJmH nH phsH tH -hLwhLwB* CJOJQJaJnH phtH %hEhLwB* OJQJnH phtH hEhLwCJaJnH tH hEhLwnH tH h$nH tH $jhEhLwUmHnHtH u/hEhLw56@<B* CJ0OJQJ^Jphjh@LUh@Lh\rh\r6CJ]aJF3H3L3N3R3T3X3Z3^3`33333344  #&d P^gdr  $d N^gdLw p#gdLw 9gd$S&#$+D;/gdLwgdQ44455555 5 55gdDgdLw!gd, !$*$a$gd, !$*$a$gd gdNT 4444444445555 5 55 h$hzCJOJQJ^JaJhLwh@Lh-1hY=mHnHujh,UmHnHuh mHnHuh,jh,UhY=h h mHsHh%iC0P&P 1h:p`#v. A!"#$%7  DpC0P&P 1h:p`#v. A!"#$%7  DpC0P&P 1h:p`#v. A!"#$%7  Dp`!mMS'kDp6 Z g xڥyPUƟ $D! Jh)Hl*h,"*EiԔ9:VLMLYP2٘Y|/JSQ{}wj Zu BszF_$<^SO!%ݙ ![6-Kd%JXBlVToM^| ܅2u|G|bGO=K(Ն.ҏ% fp-qr%㹀8S,Nfps124#OzʥZ!y 8F0C(`41_OEe=5;Fj_-R ps'܋B-oYw]>]7I^{iW.aSD:tL|rv ,D.c6ˑ fds_Nͭ#|cxH8x~:M, wK1 hvcÎWWkS8]V &~x@UT]qRo l2UL)S?^uTWЃ͹Y)rE  e9[e[!]TIs:,ȖgqkQ"4LlK,KVVe ⨞ϩomaҭXmm_>5am1iC4o[Pkl5l?|-^ 57gu`0~ 0n0R+DXYoYG7"-e{%RK.%yiBm5|F[mW~dղN#,QN, , 6سb:6Z86ʭpwdq/((7,@, ̵^H0Ƣkkbch)homLl\d.Ll\|ȅxK]ʯUbrV {DyK  _Ref71189458{DyK  _Ref71803166{DyK  _Ref71189458{DyK  _Ref71189458{DyK  _Ref71189541{DyK  _Ref71629290{DyK  _Ref71629320{DyK  _Ref71189546{DyK  _Ref71189588{DyK  _Ref71802745{DyK  _Ref71637590{DyK  _Ref71799366{DyK  _Ref71799370{DyK  _Ref71637590{DyK  _Ref71799206{DyK  _Ref71637590{DyK  _Ref71799366{DyK  _Ref71802770{DyK  _Ref71189684{DyK  _Ref71189774{DyK  _Ref71189684{DyK  _Ref71189682{DyK  _Ref71189700{DyK  _Ref71189774{DyK  _Ref71189684{DyK  _Ref71190083{DyK  _Ref71802770{DyK  _Ref71713715{DyK  _Ref71190107{DyK  _Ref71190107{DyK  _Ref71190167{DyK  _Ref71190208{DyK  _Ref71802859{DyK  _Ref71190240{DyK  _Ref71190208{DyK  _Ref71190208{DyK  _Ref71190167{DyK  _Ref71190360{DyK  _Ref71190403{DyK  _Ref71803102{DyK  _Ref71190431{DyK  _Ref71190449{DyK  _Ref71199091{DyK  _Ref71189588{DyK  _Ref71196659{DyK  _Ref71189588{DyK  _Ref71196802{DyK  _Ref71196853{DyK  _Ref71196885{DyK  _Ref71196908{DyK  _Ref71196885{DyK  _Ref71196943{DyK  _Ref71196943{DyK  _Ref71196977{DyK  _Ref71196943{DyK  _Ref71196943{DyK  _Ref71190403{DyK  _Ref71197062{DyK  _Ref71190403{DyK  _Ref71190167{DyK  _Ref71197160{DyK  _Ref71190403{DyK  _Ref71190403{DyK  _Ref71197264{DyK  _Ref71190403{DyK  _Ref71198120{DyK  _Ref71190403{DyK  _Ref71190403{DyK  _Ref71190403{DyK  _Ref71190403{DyK  _Ref71190403{DyK  _Ref71190403{DyK  _Ref71190167{DyK  _Ref71190403{DyK  _Ref71198763{DyK  _Ref71798544{DyK  _Ref71198274{DyK  _Ref71798544{DyK  _Ref71801272{DyK  _Ref71798544{DyK  _Ref71801272{DyK  _Ref71801352{DyK  _Ref71798544{DyK  _Ref71801272{DyK  _Ref71801368{DyK  _Ref71798544{DyK  _Ref71801272{DyK  _Ref71801368{DyK  _Ref71798544{DyK  _Ref71801272{DyK  _Ref71801386{DyK  _Ref71798544{DyK  _Ref71801272{DyK  _Ref71801368{DyK  _Ref71801412{DyK  _Ref71798544{DyK  _Ref71801272{DyK  _Ref71801434{DyK  _Ref71798544{DyK  _Ref71801272{DyK  _Ref71801434{DyK  _Ref71798544{DyK  _Ref71801272{DyK  _Ref71801459{DyK  _Ref71798544{DyK  _Ref71801272{DyK  _Ref71801459{DyK  _Ref71798544{DyK  _Ref71801272{DyK  _Ref71801459{DyK  _Ref71798544{DyK  _Ref71801272{DyK  _Ref71801459{DyK  _Ref71798544{DyK  _Ref71801272{DyK  _Ref71801434{DyK  _Ref71801488{DyK  _Ref71190403{DyK  _Ref71798544{DyK  _Ref71801272{DyK  _Ref71801434{DyK  _Ref71801508{DyK  _Ref71798544{DyK  _Ref71801272{DyK  _Ref71801525{DyK  _Ref71798544{DyK  _Ref71198552{DyK  _Ref72132590{DyK  _Ref72132597jC  9999999996666666666666666666666666666666666666666 6666666666 666666666666iI6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662&6FVfv2&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv8XV~ OJPJQJ_HmHnHsHtHV`V QNormalny$xxa$OJPJQJ_HmHsHtH^@^ (<0 NagBwek 1$$ & F@&a$5CJ\aJmHsHtHn@n )<0 NagBwek 2$ & F<@&(56CJOJQJ\]aJmHsHtHR@R *<0 NagBwek 3$ & F@&CJaJmHsHtHX@X +<0 NagBwek 4$ & F@&5CJ\aJmHsHtHj@j ,<0 NagBwek 5 & F<@&(56CJOJQJ\]aJmHsHtHd@d -<0 NagBwek 6 & F<@&"5CJOJQJ\aJmHsHtH^@^ .<0 NagBwek 7 & F<@&CJOJQJaJmHsHtHd@d /<0 NagBwek 8 & F<@&"6CJOJQJ]aJmHsHtH^ @^ 0<0 NagBwek 9 & F<@&CJOJQJaJmHsHtHJA`J 0Domy[lna czcionka akapituPi@P 0 Standardowy4 l4a ,k , 0 Bez listy lC@l Q0Tekst podstawowy wcitydh`CJPJaJmHsHror Q0Tekst podstawowy wcity Znak1 CJOJQJ^JaJmHsHtHpop Q0Tekst podstawowy wcity Znak CJOJQJ^JaJmHsHtHVB@"V Q0Tekst podstawowy$a$CJPJaJmHsHdo1d Q0Tekst podstawowy Znak1 CJOJQJ^JaJmHsHtHboAb Q0Tekst podstawowy Znak CJOJQJ^JaJmHsHtHFOQF Q0Znaki przypisw dolnych^@b^ Q0Tekst przypisu dolnego*$1$PJmHsHtHtoqt Q0Tekst przypisu dolnego Znak1$CJOJQJ^J_HaJmHsHtHnon Q0Tekst przypisu dolnego Znak CJOJQJ^JaJmHsHtHT^@T Q0Normalny (Web) AACJOJQJ^JaJP&`P Q0OdwoBanie przypisu dolnegoH*O Q0Tekst podstawowy wcity 21$d*$^a$CJKHaJmH sH tH4W`4 /` Pogrubienie5\ '#0h2 '#0h1L@L   0NagBwek p# PJmHsHRoR   0 NagBwek Znak CJOJQJ^JaJmHsHtHH @H "  Stopka! p# PJmHsHNo!N !  Stopka Znak CJOJQJ^JaJmHsHtH@2@ [NZ0List Paragraph #^0) A0 M Numer stronyV@RV &x0 Tekst dymka %CJOJQJaJmHsHtHPoaP %x0Tekst dymka ZnakCJOJPJQJ^JaJ<oq< v0NagBwek Znak1CJaJ\o\ <0NagBwek 1 Znak&5CJOJPJQJ\aJmHsHtHbob <0NagBwek 2 Znak,56CJOJPJQJ\]aJmHsHtHVoV <0NagBwek 3 Znak CJOJPJQJaJmHsHtH\o\ <0NagBwek 4 Znak&5CJOJPJQJ\aJmHsHtHZoZ <0NagBwek 5 Znak$56CJPJ\]aJmHsHtHToT <0NagBwek 6 Znak5CJPJ\aJmHsHtHNoN <0NagBwek 7 ZnakCJPJaJmHsHtHToT <0NagBwek 8 Znak6CJPJ]aJmHsHtHVoV <0NagBwek 9 Znak CJOJPJQJaJmHsHtH8U`8 <0 HiperBcze >*B*phX@"X %Akapit z list2$*$^a$m$CJZO2Z 0pkt&3Sdh<<7$8$^S`CJOJQJ^JaJf"@f W>Legenda*4$V&#$+D/a$6@<CJ<OJQJH`RH>0Poprawka5OJPJQJ_HmHsHtH|Ob| WW-Tekst podstawowy wcity 2%6$d*$^`a$CJN'`qN =0OdwoBanie do komentarzaCJaJ<@< 9=0Tekst komentarza8NoN 8=0Tekst komentarza Znak OJPJQJBj@B ;=0Temat komentarza:5\ToT :=0Temat komentarza Znak5OJPJQJ\L+L =D0Tekst przypisu koDcowego<^o^ <D0Tekst przypisu koDcowego Znak OJPJQJT*`T D0OdwoBanie przypisu koDcowegoH*^o^ DDefault ?7$8$H$)B*CJOJQJ_HaJmHphsHtH8/8D0 1. / ust. 1@ F)@ DTabela - Siatka7:VA0A CJaJtH 6X`!6 D@ Uwydatnienie6]PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭VFMG.|H" rxx5aKFXKS1,G-TNz b1UB8;^e9nNӨZ=dwqŷ7͠iލ.éIB'º;z~ݡOCQJ ˦96M .*!ޞovngUVo UYC<7^S*C0ױDzRA#8ꍉU47U6K|Ptu̹'Yv@~ !E1 ۰Nh4Of**byp/36Ĵ^NhwQV5nhϿ~Tڲ7ac$bL.Xܢ5w97[ Cֳ6|O(c5c4-h܇EMnUD !~`ϘJ0A?My71e1ۭ.Ѣ-4RUn{uSLɟ)nL \BuB7Ji\Cbw@m/k_֜aΒjFHP؏T,مdf|,Yd̬#r@PU(T7$ow<缂Frz:Y'[`߇@ST滪7_ǬFQ Zyٿ ڎ`rPh1,QWIDANT~AoE)C3`]dm2iVֵ褽Vl _pí e6s ei=fV eE  $ 2/6;LCFIQH`h|؍v@ȿTh$3<ci^x*$)d=2Rė,z֦NzB245 <6:Fexpb" &\>^n =LEUtj@2&f/F345ZQ { } S}#%'QTJtv !!!+#,%,?C?E?]@@@AHAJACCCCCCE1E3EG0G2GH:HNgTTTVVVWWWZ@ZBZZZZg[[[[\\\<\>\\ ] ]];]>]^^^n___j+j.j4j^jaj<?Q{}_6`b٭[EG'QSǹɹ[?Bs"LN(*0Z] 35"$=gi&)z%OQFprEG2\^EGCEKux3]_e)+1[^e  >A@jlr?ikq  $ N Q X   """" # ##>#A#^$$$$$$$$$%& &&&P&S&Z&&&w'''''''( ((((()) )6)9))))))))***A*D** + +i++++++++++(,+,-.. .4.7.>.h.k.3F3H3N3x3{3}?]@AAcABCGH@HYJ8PPiQgTUWW YZZZ\])g#h4j(limpQ_٭{zH+s \<02e'`)++33333N3; <3<l<<FIKNSQ e@ @ @ @@@@@@@ @!@"#@$@%&@'@()*@+,-./@10@2@34@56789:<;@=>@?@A@BCD@EFGHJI@MK@L@NPO@QRSUT@V@W@X@Y@Z@[@\]^_`abcdeL y"&,/<>|?@KAKAbABCDD3G=HmHKP!T!TTFVWWYZZ$[ ]?]ghbjhmopň@~ "г_66.UbnF"^)+,,K-I3I3I3I3I3|3 <2<k<<<FKNO*R e^c&d(d)d+d,d.d/d1d2deee e|BK 0J0J-~.~ϏϏqwzX^6DJPFFyyooEEK K > > r r BB"!"!####I$I$%%V'V'1(1(((,,5656K:K:::<<Y=Y=Z=Z===??CCXXSYSYYY}Z}Z[[[[d]d]]]^^____T`T```rarabb&d&d(d)d)d+d,d.d/d1d2ddeeeee e|BK 0J0J-~.~ϏϏqwzX^6DJPFFyyooEEK K > > r r BB"!"!####I$I$%%V'V'1(1(((,,5656K:K:::<<Y=Y=Z=Z===??CCXXSYSYYY}Z}Z[[[[d]d]]]^^____T`T```rarabb&d&d(d)d)d+d,d.d/d1d2ddeeee e5 zD !t4"tl fM6| 6s]N Rv@ue!TD"\?4(й \ZLCz. > fM6%lfcrR^!PS[!#.*I%.*=(Lԡ2mV-(H.&O.G\_ 2G\X^:.*);RV^<ޘY8?rsta@n.t$GזV6T+raiL U{"j%Klm.*,.n[lGpL,0txB_f(j,y 'IxLz6s]-}P6]TT^T`.  ^ `o(.OJPJQJ^Jo(...^...^....  .....  ...... ........ ......... .........^`.^`.^`.^`.^`.^`.  ^ `.  ^ `.77^7`.^`.88^8`)^`)^`)pp^p`)  ^ `)@ @ ^@ `)  ^ `)^`)^`)^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.h^h`o(.8^8`.L^`L. ^ `. ^ `.xL^x`L.H^H`.^`.L^`L.^`o()^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L. ^`5\o(.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.o(.56CJOJQJ\]aJp.@ .....P.h^`B*phhH)h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.^`5\.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.h ^`o(hH)^`o()^`o()YY^Y`o()  ^ `o()) ) ^) `o()  ^ `o()  ^ `o()aa^a`o()h ^`o(hH)^`o()L^`L.W ^W `.'^'`.L^`L.^`.^`.gL^g`L.&h^h`56CJOJQJ\^Jo(hH.&^`56CJOJQJ\^Jo(hH)8^8`56CJOJQJo(hH) ^`o(hH) ^`o(hH() p^p`o(hH()  ^ `o(hH. @ ^@ `o(hH.  ^ `o(hH.h^h`o(.8^8`.L^`L. ^ `. ^ `.xL^x`L.H^H`.^`.L^`L.^`.^`.mL^m`L.= ^= `. ^ `.L^`L.^`.}^}`.ML^M`L.*h^h`56CJOJQJ\^JaJo(hH."^`56CJOJQJ\o(hH)8^8`56CJOJQJo(hH) ^`o(hH) ^`o(hH() p^p`o(hH()  ^ `o(hH. @ ^@ `o(hH.  ^ `o(hH.^`.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.h ^`hH)^`)^`)VV^V`)  ^ `)& & ^& `)  ^ `)  ^ `)^^^^`)h ^`hH)^`)^`)VV^V`)  ^ `)& & ^& `)  ^ `)  ^ `)^^^^`)h^h`5o(.8^8`.L^`L. ^ `. ^ `.xL^x`L.H^H`.^`.L^`L.-^-`)^`. L^ `L. ^ `.m^m`.=L^=`L. ^ `.^`.L^`L.OJPJQJ^Jo(...^...^....  .....  ...... ........ ......... .........h z^z`o(hH)J^J`. L^ `L. ^ `.^`.L^`L.Z^Z`.*^*`.L^`L.h z^z`o(hH)J^J`. L^ `L. ^ `.^`.L^`L.Z^Z`.*^*`.L^`L.h ^`hH)^`)^`)VV^V`)  ^ `)& & ^& `)  ^ `)  ^ `)^^^^`)^`.88^8`)^`)^`)pp^p`)  ^ `)@ @ ^@ `)  ^ `)^`);^`;5CJOJQJ^Jo( .;^`;OJPJQJ^J.;^`;o()N<N^N`a@_V6TdgV8?kZrai,.nO.H.| #T^<[! dGp.t$GI%[!#X^:Klm \lf2mV-4TD5WW8Num1WW8Num6WW8Num19WW8Num27 WW8Num142222WW8Num14222222222222WW8Num14222222222232225 zDl^ XB zD  >(<t zDo6PVqdER#d*y0Ems}~Dv9<Ma[ts!U!u!K!;A"e$%!% F%B_&_&7'h'A'`'a'((c((:(7)Z) *e,*e*[,m,,6- l-. //<LGL@LBLpL\NnNGOLyOf0P}QJQ4MQ[Q5 R RSASVS'&T"UU3UOUmU}UVv)V_3XLNXv Y=Y>LYZZ[NZyxZQ8[l[ \;\5F\]8,]>]?]vB]Y^O_`#.`;`!HaolaRc2`cDuc{c~cIdgdIem[eqe.f :fAfbgYegogLhvh1Mi4j,j5j{lJlcTlTlYlm muman(n UnYnlnoaom$o"roro}p/pqCqq+qPBqNqeqm!rMNrYr\rkr umuv`#v(Av#wT=wbwBx\x#yUybzaRz~{n+|~q/~@~uW~$Tpz(05%iu q1[[_ArWlo)DV3r= -0Mub+p/p}'0Ik }9CL !*\A*#n0@AT%/&DDKO^pK)1`QpaLp|HaPk 0itT4_fx&_`by )+HJ+i3LUnn2 s|skJ}OeB)sX.,6MLw\rXX= HO[k6Ne yRd{-LW$QSU6 }Ha0 +mB+\i-~.=R>\xB aK^dc}lQyEgwh'A)O5~B%eU]P|:_\Hk w}W9s(@fQSY{~ '#/Ct29} :v0? LOWbLU t 3+X;R[dFXe[gE .HR8C!,eo 8K,<^z 7DUw,eH?A~r`|"=,Ux _ Wd?k|2I\I=JxKlI$_ &_'.Fn(4e>2]/q:pz 4Q^/pu8N"gXqf#45e$ 1x=}e~{$|\4^c`c@ !"#$%&(*+,.1269<=?ACDEFGHMNOQRTYZ[\]`dfgijkoptuwxz|}~ e "&,0468:>@JLNPRTX\^`djltz $(,0268:<BFLNRX\^bdjlUnknown G* Times New Roman5Symbol3. * Arial7..{$ Calibri7$BCambria7. [ @Verdana9. . Segoe UIU& Univers-PLCourier NewK,Bookman Old StyleA$BCambria Math".jg) -20+20+!0bb 3q$PQ21! xx ZaBcznik nr 9joanna_gKruk Eliza Magdalena5                       @   ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 Oh+'0  8 D P \hpxZacznik nr 9 joanna_gNormalKruk Eliza Magdalena12Microsoft Office Word@NSI@.@"O@Y6l+20՜.+,0 hp|  ugb Zacznik nr 9 Tytu  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~      !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~      !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\^_`abcdfghijklstwRoot Entry FС;:6lv@Data =1TableWordDocument SummaryInformation(]DocumentSummaryInformation8eMsoDataStoreС;:6lС;:6l2XP4LSAJSBWUA12==2С;:6lС;:6lItem  6PropertiesUCompObj {   F)Dokument programu Microsoft Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q