ࡱ> oHbjbjW\\`V~V~$PVB0,BBB<Yd4q.s.s.s.s.s.s.$4N7T.).BB/FBBq.q. .B7+]./00W,7774.7.L..07V~R :UMOWA NR & & & & & & & & (projekt) zawarta w dniu .................................... w Moskorzewie pomidzy : GMINA MOSKORZEW, Moskorzew 42, 29-130 Moskorzew, NIP 6090000655 reprezentowan przez Wjta Gminy& & & & & & & & & & & .. przy kontrasygnacie Skarbnika - & & & & & & & & & & & & & .. zwan dalej  Zamawiajcym a & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . (nazwa i adres Wykonawcy), wpisanym/ do Rejestru Przedsibiorcw prowadzonego przez Sd Rejonowy w & & WydziaB & Krajowego Rejestru Sdowego pod nr & & & & . /lub/ do Centralnej Ewidencji i Informacji o DziaBalno[ci Gospodarczej) NIP: & & & & & & , REGON:& & & & & & & ., Reprezentowanym/ przez & & & & & & & & & & & & & .., zwanym w tre[ci Umowy Wykonawc. 1 PRZEDMIOT ZAMWIENIA W wyniku udzielonego zamwienia publicznego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt1 ustawy z dnia 11 wrze[nia 2019 r. - Prawo zamwieD publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) [zwanej dalej tak|e  ustawa Pzp ], Zamawiajcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pn.:  Budowa wodocigu oraz ujcia wody na terenie Gminy Moskorzew . Integralnymi cz[ciami niniejszej Umowy, opisujcymi szczegBowo przedmiot zamwienia s: Specyfikacja Warunkw Zamwienia; Oferta Wykonawcy z dnia __.__. r. Opis Przedmiotu zamwienia, zwany dalej  OPZ , w zakres ktrego wchodz : Program Funkcjonalno-U|ytkowy, zwany dalej  PFU , z zaBcznikami, Zakres rzeczowy zamwienia zwany dalej  Przedmiotem Umowy obejmuje w szczeglno[ci wykonanie robt budowlanych na podstawie wBasnego projektu budowlanego i wykonawczego Wykonawcy, zwanego dalej  Dokumentacj Projektow . Wykonanie Przedmiotu Umowy nastpi z materiaBw, sprztu i wyposa|enia dostarczonego przez Wykonawc na jego koszt i ryzyko. Przedmiot Umowy musi by wykonany zgodnie z warunkami Umowy, obowizujcymi przepisami prawa, a tak|e zgodnie z najlepsz wiedz i do[wiadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem najwy|szej staranno[ci oraz zgodnie z normami budowlanymi i tzw.  zasadami sztuki budowlanej . Dokumentacja projektowa winna by na etapie opracowania konsultowana i uzgadniana przez Wykonawc z Zamawiajcym. Brak konsultacji i uzgodnieD przyjtych rozwizaD w dokumentacji projektowej oraz brak jej ostatecznej akceptacji, uprawnia Zamawiajcego do |dania wprowadzenia zmian w dokumentacji na ka|dym etapie realizowanej inwestycji na ryzyko i koszt Wykonawcy. Zmiany te Wykonawca zobowizuje si wykona w ramach wynagrodzenia ryczaBtowego. Wykonanie Dokumentacji Projektowej, obejmuje w szczeglno[ci: wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego w oparciu o PFU, w sposb zgodny zwymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) (zwanej dalej  Prawo budowlane ), innymi przepisami prawa i obowizujcymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz winno by poprzedzone konsultacjami iuzgodnieniami z Zamawiajcym, uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnieD projektowych i wszelkich innych niezbdnych elementw projektu w zakresie wynikajcym z przepisw prawa, uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami Prawa Budowlanego uzgodnieD i pozwoleD na realizacj projektu (w tym w szczeglno[ci pozwolenia na budow), wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robt (zwanego dalej  STWiOR ) i planu BezpieczeDstwa i Ochrony Zdrowia (zwanego dalej  BiOZ ), wykonanie przedmiaru robt i szczegBowego kosztorysu (bdcego rozwiniciem kalkulacji cenowej zaoferowanej ceny) odnoszcego si do opracowanej dokumentacji projektowej, zwanego dalej  Kosztorysem szczegBowym 7. Wykonawca przed rozpoczciem robt budowlanych zobowizuje si do protokolarnego przekazania Zamawiajcemu w jego siedzibie dwch egzemplarzy Dokumentacji Projektowej opracowanej wformie papierowej  opisowej i graficznej w tym: potwierdzenia zBo|enia stosownych wnioskw do wBa[ciwych jednostek i organw administracji publicznej celem uzyskania odpowiednich opinii, uzgodnieD, pozwoleD i decyzji administracyjnych  1 egz., projektw budowlanych i wykonawczych  4 egz., STWiOR, BiOZ, o[wiadczenia, |e projekt zostaB wykonany zgodnie z umow, obowizujcymi przepisami prawa, przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, jest kompletny z punktu widzenia celu, ktremu ma sBu|y, prawomocnej decyzji - pozwolenia na budow, upowa|niajcej do rozpoczcia robt, przy czym Zamawiajcy udzieli Wykonawcy stosownego peBnomocnictwa do reprezentowania w sprawie pozwolenia na budow, Dokumenty opisane w pkt. 1-3 nale|y dodatkowo przedBo|y na no[niku cyfrowym  pByta CD lub pen-drive  3 egz. w wersji PDF i edytowalnej. 8. Zamawiajcy w terminie 7 dni od zBo|enia Dokumentacji Projektowej w sposb opisany w ust. 7 zBo|y Wykonawcy pisemne o[wiadczenie o wyra|eniu zgody na rozpoczcie prac budowlanych. Zamawiajcy zBo|y takie o[wiadczenie, o ile Dokumentacja Projektowa bdzie kompletna, zgodna zprzepisami prawa i PFU. 9. Protokolarne przekazanie placu budowy nastpi w terminie 3 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. Dziennik budowy zostanie przekazany przez Zamawiajcego w terminie 3 dni od uzyskania ostatecznego i prawomocnego (w rozumieniu sdowo-administracyjnego toku postpowania) pozwolenia na budow. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiajcego: w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy - harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania Dokumentacji Projektowej, zwany dalej  harmonogramem projektowym , ktry bdzie okre[laB etapy (cz[ci) jej realizacji i terminy ich wykonania. Zamawiajcy w terminie 7 dni ma obowizek przyj przedstawiony harmonogram projektowy albo wprowadzi swoje uwagi, ktre Wykonawca zobowizany jest uwzgldni. Warunkiem przystpienia przez Wykonawc do wykonania kolejnej, okre[lonej w harmonogramie projektowym cz[ci Dokumentacji Projektowej jest uzyskanie akceptacji Zamawiajcego cz[ci je poprzedzajcych; w terminie  7 dni od daty przekazania opracowanej Dokumentacji Projektowej i po uzyskaniu zgody na rozpoczcie prac budowlanych, o ktrej mowa w ust. 8, harmonogram rzeczowo-finansowy, zwany dalej  Harmonogramem , okre[lajcy kolejno[ wykonywania czynno[ci w trakcie realizacji inwestycji, podziaB robt na etapy wraz ze wskazaniem terminw rozpoczcia i zakoDczenia poszczeglnych etapw oraz podaniem ich zakresu i warto[ci brutto (zgodnych z ofert Wykonawcy). Zamawiajcy ma obowizek w terminie 7 dni zaakceptowa przedstawiony Harmonogram albo wprowadzi swoje uwagi, ktre Wykonawca zobowizany jest uwzgldni. Zaakceptowane przez Zamawiajcego: harmonogram projektowy i Harmonogram, zwane dalej Bcznie  harmonogramami , stanowi bd zaBczniki do Umowy. Postp robt winien odpowiada harmonogramom, a zachowanie uzgodnionych terminw jest podstawowym obowizkiem Wykonawcy. Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniaBe w trakcie wykonywania prac, niespowodowane dziaBalno[ci Wykonawcy, a majce jego zdaniem wpByw na harmonogramy i zachowanie wynikajcych z nich terminw musz by zgBaszane na pi[mie Zamawiajcemu w terminie do 2 dni od zaistnienia zdarzenia. Zamawiajcy po konsultacji z inspektorem nadzoru oceni zaistniaB sytuacj i jej wpByw na termin realizacji prac. Wykonawca, wyBcznie na wniosek Zamawiajcego, w przypadkach opznieD w realizacji etapw inwestycji, opracuje w terminie trzech dni nowy, aktualny Harmonogram, zachowujcy umowny terminu zakoDczenia robt i przedBo|y go do zatwierdzenia Zamawiajcemu. W przypadku zmianyterminu koDcowego robt dokonanego w oparciu o dopuszczalne zmiany wskazane w SWZ, Wykonawca opracuje w terminie trzech dni, nowy aktualny Harmonogram, uwzgldniajcy przedmiotowe zmiany, ktry wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajcego. Nowy Harmonogram zawieraB bdzie roboty i warto[ci robt ju| wykonanych oraz pozostaBe do wykonania. Ka|da zmiana harmonogramw wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa|no[ci. 2 TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY Wykonawca zobowizuje si wykona Przedmiot Umowy okre[lony w 1 w terminie 453 dni oddnia podpisania umowy z uwzgldnieniem nastpujcych terminw: opracowanie peBnej Dokumentacji Projektowej oraz wykonawczej na zakres wskazany wzamwieniu oraz zBo|enie dokumentw do Starostwa Powiatowego we WBoszczowie celem uzyskania pozwolenia na budow bdz braku sprzeciwu dla robt niewymagajcych pozwolenia na budow w terminie 361 dni od daty podpisania niniejszej umowy, wykonanie caBo[ci Przedmiotu Umowy do dnia & & & & .. roku Przez wykonanie caBo[ci Przedmiotu Umowy uwa|a si zakoDczenie wszelkich prac budowlanych potwierdzone wpisem w dzienniku budowy dokonanym przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, podpisanie przez Strony protokoBu odbioru koDcowego bez zastrze|eD w terminach i na zasadach opisanych w 16 oraz uzyskanie pozwolenia na u|ytkowanie wykonanej inwestycji (Zamawiajcy udzieli Wykonawcy stosownego peBnomocnictwa do reprezentowania w sprawie pozwolenia na u|ytkowanie). W przypadku niepodpisania protokoBu odbioru koDcowego zpowodw wskazanych w 16 uwa|a si, i| Wykonawca popadB w zwBok w wykonaniu Przedmiotu Umowy o okres konieczny do usunicia wad w celu dokonania skutecznego odbioru. Wykonawca po zakoDczeniu realizacji Przedmiotu Umowy przeka|e Zamawiajcemu wraz ze zgBoszeniem zakoDczenia Przedmiotu Umowy, dokumentacj powykonawcz oraz [wiadectwa jako[ci wyrobu a tak|e dokumenty potwierdzajce zgodno[ realizacji prac z aktualnymi przepisami oraz inwentaryzacj geodezyjn powykonawcz w trzech egzemplarzach. 3 PRAWA AUTORSKIE DO OPRACOWANEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Wykonawca o[wiadcza, |e przysBuguj lub bd mu przysBugiwa prawa autorskie majtkowe do dokumentacji wykonanej w ramach niniejszej Umowy, bdcej utworem w rozumieniu przepisw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 ze zm.), dalej:  Prawo Autorskie . Za wynagrodzeniem, okre[lonym w 11 ust. 1 Wykonawca: przenosi na Zamawiajcego autorskie prawa majtkowe do wszystkich utworw w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w szczeglno[ci takich jak: projekty , raporty, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i wszelkie inne dokumenty powstaBe przy realizacji Umowy, zwanych dalej utworami; zezwala Zamawiajcemu na korzystanie z opracowaD utworw oraz ich przerbek oraz na rozporzdzanie tymi opracowaniami wraz z przerbkami  tj. udziela Zamawiajcemu praw zale|nych. Nabycie przez Zamawiajcego praw, o ktrych mowa w ust. 2, nastpuje: z chwil faktycznego wydania Zamawiajcemu poszczeglnych cz[ci Dokumentacji Projektowej i innych dokumentw, o ktrych mowa w ust. 2 pkt 1, bez ograniczeD, co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy w zakresie nastpujcych pl eksploatacji: u|ytkowania utworw na wBasny u|ytek, u|ytek swoich jednostek organizacyjnych oraz u|ytek osb trzecich w celach zwizanych z realizacj zadaD Zamawiajcego, utrwalenie utworw na wszelkich rodzajach no[nikw, a w szczeglno[ci na no[nikach video, ta[mie [wiatBoczuBej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach no[nikw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, pendrive, itd.), zwielokrotnianie utworw dowoln technik w dowolnej ilo[ci, w tym technik magnetyczn na kasetach video, technik [wiatBoczuB i cyfrow, technik zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach no[nikw dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakkolwiek technik egzemplarzy utworu, w tym technik drukarska, reprograficzn, zapisu magnetycznego oraz technik cyfrow, wprowadzania utworw do pamici komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu, wy[wietlanie i publiczne odtwarzanie utworu, nadawanie caBo[ci lub wybranych fragmentw utworu za pomoc wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemn, nadawanie za po[rednictwem satelity, reemisja, wypo|yczanie, najem, dzier|awa lub wymiana no[nikw, na ktrych utwr utrwalono, wykorzystanie w utworach multimedialnych, wykorzystywanie caBo[ci lub fragmentw utworu do celw promocyjnych i reklamy, sporzdzenie wersji obcojzycznych, zarwno przy u|yciu napisw, jak i lektora publiczne udostpnianie utworu w taki sposb, aby ka|dy mgB mie do niego dostp w miejscu i w czasie przez niego wybranym, dokonywanie zmian i modyfikacji samodzielnie lub przez osoby trzecie  wrazie wtpliwo[ci przyjmuje si, i| dzieBa powstaBy w celu dalszego opracowywania, u|ytkowanie utworw lub ich cz[ci, na wBasny u|ytek i u|ytek jednostek podlegBych, dla potrzeb ustawowych i statutowych Zamawiajcego, w tym w szczeglno[ci przekazywanie utworw lub ich cz[ci: innym podmiotom jako podstaw lub materiaB wyj[ciowy do wykonania innych opracowaD, innym podmiotom jako cz[ specyfikacji istotnych warunkw zamwienia lub zaproszenia do udziaBu w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego, innym podmiotom biorcym udziaB w procesie inwestycyjnym. Rwnocze[nie z nabyciem autorskich praw majtkowych do utworw, Zamawiajcy nabywa wBasno[ wszystkich egzemplarzy, na ktrych utwory zostaBy utrwalone. W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystpi z roszczeniem odszkodowawczym albo z roszczeniem o naruszenie osobistych lub majtkowych praw autorskich do utworw przekazanych przez Wykonawc, Zamawiajcy zawiadomi Wykonawc o tym fakcie. Wwczas Wykonawca zobowizany jest do przystpienia do sporu po stronie Zamawiajcego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia i zwrotu wszelkich ewentualnych zasdzonych od Zamawiajcego kwot. Wykonawca wyra|a zgod na dokonywanie przez Zamawiajcego zmian oraz na wyra|anie przez Zamawiajcego zgody na dokonywanie zmian w utworach wykonanych na podstawie niniejszej Umowy lub w ich cz[ciach wedBug uznania Zamawiajcego. Wykonawca wyra|a zgod na rozporzdzanie i korzystanie przez Zamawiajcego z opracowaD utworw wykonanych na podstawie niniejszej Umowy lub z opracowaD ich cz[ci. Wykonawca zobowizuje si, |e wykonujc umow bdzie przestrzegaB przepisw Prawa Autorskiego i nie naruszy praw majtkowych osb trzecich, a utwory przeka|e Zamawiajcemu w stanie wolnym od obci|eD prawami tych osb. W razie poszerzenia przez ustawodawc katalogu pl eksploatacji zawartych w art. 50 Prawa Autorskiego o inne pola eksploatacji, Wykonawca zobowizuje si do przeniesienia praw autorskich do utworw na nowych polach eksploatacji na Zamawiajcego w terminie 30 dni od dnia otrzymania stosownego wezwania od Nabywcy  w ramach wynagrodzenia, o ktrym mowa w 11 ust.1 niniejszej umowy. Wraz z przej[ciem majtkowych praw autorskich nastpuje przej[cie prawa wBasno[ci do egzemplarzy utworw przekazanych Zamawiajcemu Wykonawca zobowizuje si do niewykonywania osobistych praw autorskich do utworw, za wyjtkiem prawa do autorstwa i prawa do oznaczania nazwiskiem lub pseudonimem. Wykonawca wyra|a niniejszym zgod i przenosi na Zamawiajcego prawo do wyra|ania zgody na wykonywanie zale|nych praw autorskich do utworw w rozumieniu art. 2 Prawa Autorskiego bez obowizku uzyskania dodatkowego zezwolenia. 4 WYMAGANIA DOTYCZCE FORMY ZATRUDNIENIA PRZY WYKONYWANIU UMOWY Wykonawca gwarantuje, |e osoby wskazane w SWZ wykonujce Przedmiot Umowy, bd zatrudnione na podstawie umowy o prac w rozumieniu Kodeksu pracy. Obowizek realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy osb zatrudnionych na podstawie umowy o prac, w tym regulacje zawarte w ust. 2, dotycz rwnie| realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcw. W zakresie, w jakim Zamawiajcy na podstawie art. 95 Pzp okre[liB w SWZ wymagania zatrudnienia przez Wykonawc lub podwykonawc na podstawie umowy o prac osb wykonujcych czynno[ci wchodzce w zakres Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowizany jest: niezwBocznie po zawarciu Umowy oraz przed rozpoczciem pracy przez kolejnych - nowo zgBaszanych pracownikw do realizacji czynno[ci, do ktrych odnosi si obowizek okre[lony w ust. 1, przedBo|y Zamawiajcemu list pracownikw wBasnych i pracownikw podwykonawcw wraz z o[wiadczeniem, |e okazane do wgldu kopie umw o prac osb wymienionych na tej li[cie s zgodne z prawd (Zamawiajcy nie bdzie kopiowaB, gromadziB ani przetwarzaB danych osobowych zawartych w okazanych umowach o prac.) NieprzedBo|enie listy osb majcych wykonywa Przedmiot Umowy wraz z okazaniem do wgldu kopii ich umw o prac, upowa|nia Zamawiajcego do niedopuszczenia tych osb do pracy; w przypadku zmiany skBadu osobowego pracownikw, o ktrych mowa w ust.1, postanowienia pkt. 1 stosuje si odpowiednio; na ka|de |danie Zamawiajcego przedBo|y umowy o prac oraz inne dokumenty (na przykBad z ZUS), uwiarygodniajce zatrudnienie osb realizujcych czynno[ci, do ktrych odnosi si okre[lony w ust.1 obowizek. NieprzedBo|enie umw i innych dokumentw (nie okazanie do wgldu), o ktrych mowa w zdaniu poprzednim, stanowi przypadek naruszenia obowizku okre[lonego w ust.1; do umo|liwienia przedstawicielowi Zamawiajcego sprawdzenia to|samo[ci personelu Wykonawcy, ktry uczestniczy w realizacji Przedmiotu Umowy. w przypadku przekazania Zamawiajcemu dokumentw zwizanych z osobami zatrudnionymi (poza okazaniem dokumentw)  do zawarcia umowy o przetwarzaniu danych osobowych tych osb. 5 OBOWIZKI WYKONAWCY PRZY ZGAASZANIU PODWYKONAWCW Wykonawca ponosi peBn odpowiedzialno[ za wszelkie szkody i straty, ktre spowodowaB wczasie realizacji Przedmiotu Umowy, wobec Zamawiajcego i osb trzecich  tak|e przez swoich podwykonawcw i inne osoby dziaBajce na jego zlecenie. Wykonywanie robt przez Wykonawc przy pomocy podwykonawcw odbywa si mo|e za zgod Zamawiajcego wyBcznie na zasadach okre[lonych w art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.), dalej:  Kodeks cywilny zzastrze|eniem postanowieD Pzp. Przy realizacji zamwienia z udziaBem podwykonawcy zastosowanie maj przepisy art. 437, 447, 463,464 i 465 Pzp, w zwizku z czym: Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamwienia na roboty budowlane, zamierzajcy zawrze umow o podwykonawstwo lub dokona zmian wzawartej umowie, jest obowizany do przedBo|enia Zamawiajcemu projektu tej umowy lub propozycji jej zmian wraz z przedBo|on zgod Wykonawcy na zawarcie umowy opodwykonawstwo lub dokonania zmian w zawartej umowie oraz po[wiadczonej za zgodno[ z oryginaBem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane i jej zmiany; Zamawiajcy uprawniony jest w terminie 5 dni od przedBo|enia mu przez Wykonawc, podwykonawc lub dalszego podwykonawc robt budowlanych projektu umowy lub propozycji zmian zawartej umowy do zgBoszenia zastrze|eD, ktre Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowizany jest uwzgldni. W przypadku niezgBoszenia pisemnych zastrze|eD w terminie wskazanym powy|ej projekt umowy uznaje si za zaakceptowany; Wykonawca zobowizany jest w tre[ci umw z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami przestrzega nastpujcych wymagaD: umowa nie mo|e okre[la terminu zapBaty dBu|szego ni| 21 dni od dnia dorczenia faktury, w umowie zakres i wielko[ kar umownych nie mo|e by bardziej rygorystycznie okre[lona ni| te wynikajce z umowy podstawowej pomidzy Zamawiajcym iWykonawc, w umowie wysoko[ i warunki zabezpieczenia nale|ytego wykonania umowy nie mog by bardziej rygorystycznie okre[lone ni| w umowie podstawowej pomidzy Zamawiajcym i Wykonawc, termin realizacji, sposb speBnienia [wiadczenia oraz warunki zmiany zawartej umowy musz by zgodne z wymogami okre[lonymi w SWZ, zakazuje si wprowadzenia do umowy zapisw, ktre bd zwalniaBy Wykonawc z odpowiedzialno[ci wzgldem Zamawiajcego za roboty wykonane przez podwykonawc lub dalszych podwykonawcw. Wykonawca, przedkBada Zamawiajcemu po[wiadczon za zgodno[ z oryginaBem kopi zawartej umowy o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy lub usBugi wterminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Powy|szy obowizek nie dotyczy umw na dostawy lub usBugi je|eli ich warto[ nie przekracza 0,5% warto[ci inwestycji chyba, |e warto[ tej umowy jest wiksza ni| 50.000,00 zBotych. Je|eli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktrego zasoby Wykonawca powoBywaB si, na zasadach okre[lonych w art. 118 ust.1 Pzp w celu wykazania speBniania warunkw udziaBu w postpowaniu, Wykonawca jest obowizany wykaza Zamawiajcemu, i| proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speBnia je w stopniu nie mniejszym ni| wymagany w trakcie postpowania o udzielenie zamwienia stosownie do zapisw w art. 462 ust. 7 Pzp. Podwykonawcami bd ........................................... 6 NADZR NAD WYKONANIEM ROBT Zmawiajcy zastrzega prawo wyznaczenia peBnomocnika/przedstawiciela do reprezentowania Zamawiajcego i prowadzenie w jego imieniu bie|cej obsBugi zadania inwestycyjnego. Zamawiajcy zapewnia nadzr Inwestorski nad robotami budowlanymi stanowicymi Przedmiot Umowy zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. Ustanowionym przez Wykonawc Kierownikiem Budowy jest: & & & & & & & dziaBajcy w granicach umocowania okre[lonego przepisami Prawa Budowlanego. 7 PROCEDURY BEZPIECZECSTWA Zamawiajcy mo|e zwrci si o usunicie okre[lonych osb, gdy osoby te: nie przestrzegaj przepisw BHP; nie prowadz dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym; nie wykonuj robt budowlanych zgodnie z Dokumentacj Projektow. Wykonawca ma obowizek zapewnienia Zamawiajcemu oraz wszystkim osobom upowa|nionym przez niego, jak te| innym uczestnikom procesu budowlanego, dostpu do terenu budowy i do ka|dego miejsca, gdzie roboty w zwizku z Umow bd wykonywane. Wykonawca zobowizany jest prowadzi na bie|co i przechowywa dokumentacj zwizan zrealizacj inwestycji, zgodnie z art. 3 pkt 13 i art. 46 Prawa budowlanego. Wykonawca ma obowizek zapewnienia bezpieczeDstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynno[ci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienale|yte wykonanie tych obowizkw bdzie ponosiB odpowiedzialno[ odszkodowawcz. Od daty protokolarnego przejcia placu budowy do skutecznego koDcowego odbioru robt Wykonawca ponosi odpowiedzialno[ za wszelkie szkody powstaBe na budowie. 8 ZAKRES OBOWIZKW DODATKOWYCH WYKONAWCY Wykonawca w ramach przysBugujcego mu wynagrodzenia, o ktrym mowa w 11 ust. 1, zobowizany jest do: przygotowania zaplecza budowy, tj. odpowiedniego pomieszczenia magazynowego na skBadowanie materiaBw i narzdzi, pomieszczeD socjalnych dla swoich pracownikw, ogrodzenia placu budowy wraz z oznakowaniem (tablica informacyjna), zamontowania licznikw poboru energii elektrycznej i wody, ponoszc koszty ich zu|ycia w okresie realizacji robt; sporzdzenia lub zapewnienia sporzdzenia przed rozpoczciem budowy planu bezpieczeDstwa i ochrony zdrowia w zakresie okre[lonym w art. 21a Prawa budowlanego oraz aktw wykonawczych ( w tym Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczcej bezpieczeDstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeDstwa iochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120, poz. 1126); sporzdzenia zgodnie z PFU inwentaryzacji terenu przed rozpoczciem i po zakoDczeniu inwestycji; przygotowywania i sukcesywnego skBadania do Zamawiajcego raportw o postpie z prac w okresach: dla projektowania 3 miesicznych, a dla etapu wykonania robt w okresach miesicznych; dokonania wszelkich opBat zwizanych z zajciem pasa drogi; zapewnienia dozoru terenu budowy jak rwnie| ochrony znajdujcego si na nim mienia; usunicia z terenu budowy gruzu i materiaBw z rozbirki, dziaBajc zgodnie z ustaw z dnia 14grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699, ze zm.). W przypadku zBomu metalowego nale|y go przekaza do punktu skupu, a uzyskane ze sprzeda|y [rodki finansowe przekaza na konto Zamawiajcego; przeprowadzenia bran|owych prb i odbiorw technicznych i technologicznych, wykonania inwentaryzacji geodezyjnej oraz sporzdzenia dokumentacji powykonawczej; usunicia materiaBw zbdnych z placu budowy na skBadowisko odpadw, uporzdkowania terenu budowy. Wykonawca przedBo|y Zamawiajcemu stosowny dokument z przekazania odpadw do utylizacji podmiotowi uprawnionemu; zapewnienia przywrcenie do stanu pierwotnego wjazdw, ogrodzeD oraz miejsc realizowanych robt. Wykonania wszelkich badaD i analiz, w tym rwnie| inspekcji telewizyjnej kanaBw o wyniku potwierdzajcym mo|liwo[ uruchomienia sieci. 9 WYMAGANIA MATERIAAOWE Wykonawca zobowizuje si do wykonania Przedmiotu Umowy z materiaBw wBasnych, uzgadniajc z Zamawiajcym wybr materiaBw do robt wykoDczeniowych. MateriaBy i urzdzenia musz odpowiada wymogom wyrobw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustaw z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z2021 r. poz. 1213), art. 10 Prawa budowlanego oraz Dokumentacj Projektow. Musz one posiada certyfikat zgodno[ci z Polsk Norm lub aprobat techniczn. W uzasadnionych przypadkach na |danie Zamawiajcego, Wykonawca musi przedstawi dodatkowe badania laboratoryjne wbudowanych materiaBw. Badania te Wykonawca wykona na wBasny koszt. Wykonawca jest zobowizany na ka|de |danie Zamawiajcego do przekazania [wiadectw jako[ci materiaBw dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczeDstwa, deklaracja zgodno[ci, aprobata techniczna itp.), jak rwnie| do uzyskania akceptacji Zamawiajcego (Inspektora Nadzoru) przed ich wbudowaniem. Je|eli do zakresu robt, podlegajcych zapBaceniu przez Zamawiajcego w danym okresie rozliczeniowym, wchodz urzdzenia oraz systemy mechaniczne, elektryczne lub elektroniczne, Wykonawca dostarczy dodatkowo po 1 egz. instrukcji eksploatacji i konserwacji tych urzdzeD wraz zkopiami ich gwarancji. 10 UBEZPIECZENIE WYKONAWCY Wykonawca zobowizuje si do posiadania, w okresie od zawarcia niniejszej umowy do skutecznego odbioru koDcowego przedmiotu Umowy, polisy ubezpieczeniowej na kwot nie mniejsz ni| warto[ zBo|onej oferty ztytuBu mo|liwych szkd, w tym od wszelkich ryzyk budowlanych i monta|owych, od odpowiedzialno[ci cywilnej za szkody w mieniu oraz od nastpstw nieszcz[liwych wypadkw dotyczcych pracownikw iosb trzecich, ktre powstaBy w zwizku z prowadzonymi robotami. 11 WYSOKOZ WYNAGRODZENIA, PODSTAWY ZAPAATY Strony ustalaj wynagrodzenie ryczaBtowe z tytuBu realizacji Przedmiotu Umowy, okre[lonego w 1 wwysoko[ci & & & & & & & & & & . zB brutto (sBownie: & & & & & & & & & & & & ) Wynagrodzenie okre[lone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty realizacji Umowy, w tym w szczeglno[ci: opracowania Dokumentacji Projektowej niezbdnej do uzyskania zgBoszenia na budow wkwocie & & & & & & & & & & & . zB brutto oraz realizacji pozostaBej cz[ci Przedmiotu Umowy, wynikajcej z opracowanej Dokumentacji Projektowej, niezbdnej dla prawidBowego i kompletnego wykonania Umowy, w szczeglno[ci wszelkie roboty przygotowawcze (w tym np. opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywanych robt budowlanych), organizacyjne, porzdkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy i inne niezbdne do osignicia celu stanowicego Przedmiot Umowy. Strony postanawiaj, |e wynagrodzenie okre[lone w ust. 1 zawiera ryzyko ryczaBtu i jest niezmienne przez caBy okres realizacji Umowy poza przypadkami okre[lonymi w niniejszej umowie oraz przepisami prawa. Wykonawca o[wiadcza iakceptuje fakt, i| zobowizany jest finansowa realizacj przedmiotu niniejszej umowy w cz[ci niepokrytej udziaBem wBasnym Zamawiajcego do czasu otrzymania [rodkw z Promesy dotyczcej dofinansowania inwestycji z programu  Rzdowy Fundusz Polski Aad: Program Inwestycji Strategicznych, nr [ ]  i ich wypBaty na zasadach okre[lonych w 12 poni|ej. Jednocze[nie strony postanawiaj, |e zapBata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w caBo[ci nastpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dBu|szym ni| 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Beneficjenta. Wprowadza si nastpujce zasady dotyczce pBatno[ci wynagrodzenia nale|nego dla Wykonawcy ztytuBu realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej pBatno[ci: Zamawiajcy zastrzega sobie prawo rozliczenia pBatno[ci wynikajcych z umowy za po[rednictwem metody podzielonej pBatno[ci (ang. splitpayment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarw i usBug. Wykonawca o[wiadcza, |e rachunek bankowy na ktry bd dokonywane pBatno[ci to nr& & & & & & & . jest rachunkiem umo|liwiajcym pBatno[ w ramach mechanizmu podzielonej pBatno[ci, oktrym mowa powy|ej. jest rachunkiem znajdujcym si w elektronicznym wykazie podmiotw prowadzonym od 1 wrze[nia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktrym mowa w ustawie opodatku od towarw i usBug. W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie speBnia warunkw okre[lonych w pkt. 2, opznienie w dokonaniu pBatno[ci w terminie okre[lonym w umowie, powstaBe wskutek braku mo|liwo[ci realizacji przez Zamawiajcego pBatno[ci wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej pBatno[ci bdz dokonania pBatno[ci na rachunek objty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do |dania od Zamawiajcego jakichkolwiek odsetek/odszkodowaD lub innych roszczeD z tytuBu dokonania nieterminowej pBatno[ci. Strony postanawiaj, |e nie jest dopuszczalny bez zgody Zamawiajcego przelew wierzytelno[ci ztytuBu wynagrodzenia za zrealizowany przedmiot umowy na osob trzeci. Zamawiajcy przewiduje mo|liwo[ zmiany wysoko[ci wynagrodzenia nale|nego wykonawcy wprzypadku zmiany cen materiaBw lub kosztw zwizanych z realizacj zamwienia, z tym zastrze|eniem, |e: minimalny poziom zmiany ceny materiaBw lub kosztw, uprawniajcy strony umowy do |dania zmiany wynagrodzenia wynosi 15% w stosunku do cen lub kosztw z miesica, wktrym zBo|ono ofert Wykonawcy, poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen materiaBw lub kosztw ogBoszonego w komunikacie prezesa GBwnego Urzdu Statystycznego, ustalonego w stosunku do kwartaBu, w ktrym zostaBa zBo|ona oferta Wykonawcy; poziom zmiany bdzie stanowiB r|nic ceny materiaBw lub kosztw ogBoszonych w komunikacie prezesa GBwnego Urzdu Statystycznego z miesica, za ktry wnioskowana jest zmiana apoziomem cen materiaBw/ kosztw wynikajcych z komunikatu Prezesa GUS za miesic, wktrym zostaBa zBo|ona oferta Wykonawcy, Sposb okre[lenia wpBywu zmiany ceny materiaBw lub kosztw na koszt wykonania zamwienia nastpi na podstawie wniosku strony wnioskujcej o zmian i dokumentw doBczonych do tego wniosku potwierdzajcych m.in. rzeczywiste zastosowanie poszczeglnych materiaBw/poniesienie poszczeglnych kosztw w ramach niniejszego zamwienia, a tak|e na podstawie komunikatw Prezesa GUS, o ktrych mowa w pkt 2 powy|ej. Zmiana wynagrodzenia mo|e nastpi na podstawie aneksu zawartego przez obie Strony Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewa|no[ci. maksymalna warto[ zmiany wynagrodzenia, jak dopuszcza zamawiajcy, to Bcznie 10 % wstosunku do warto[ci caBkowitego wynagrodzenia brutto okre[lonego w 11 ust. 1 umowy; zmiana wynagrodzenia mo|e nastpi co kwartaB, poczwszy od 1 stycznia 2024 r . 12 ZASADY ZMIANY WYNAGRODZENIA Zamawiajcy po 1 stycznia ka|dego roku realizacji przedmiotu zamwienia rozpoczynajc od roku 2024 dokona waloryzacji wynagrodzenia wymienionego w 11 ust. 1 Umowy w nastpujcy sposb: Zwikszajc j o kwot wynikajc ze zmiany stawki podatku od towarw i usBug oraz podatku akcyzowego. Zwikszajc je o kwot wynikajc ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za prac albo wzrostu wysoko[ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie  HYPERLINK "https://sip.lex.pl/#/document/16992095?cm=DOCUMENT" ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac , je|eli zmiany te bd miaBy wpByw na koszty wykonania zamwienia przez Wykonawc. Zmiana ta bdzie obejmowa wyBcznie cz[ wynagrodzenia nale|nego Wykonawcy w odniesieniu do ktrej nastpiBa zmiana wysoko[ci kosztw. Kwota wynagrodzenia ulegnie zmianie o kwot odpowiadajc wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwizku ze zwikszeniem wysoko[ci wynagrodzeD osb [wiadczcych usBugi do wysoko[ci aktualnie obowizujcego minimalnego wynagrodzenia za prac z uwzgldnieniem wszystkich obci|eD publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Zwikszajc je o kwot wynikajc ze zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spoBecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko[ci stawki skBadki na ubezpieczenia spoBeczne lub ubezpieczenie zdrowotne. Zwikszajc je o kwot wzrostw kosztw wykonania zamwienia wynikajc ze zmiany zasad gromadzenia i wysoko[ci wpBat do pracowniczych planw kapitaBowych, o ktrych mowa wustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitaBowych wobec pracownikw i osb zatrudnionych w oparciu o umowy cywilno-prawne otrzymujcych minimalne wynagrodzenie . Zmiana wynagrodzenia okre[lonego w ust. 2-3 opisana wy|ej obowizuje od daty wej[cia w|ycie przepisw podwy|szajcych wy|ej wymienione stawki, jednak nie wcze[niej ni| od 1 stycznia 2024 roku . Wynagrodzenie nale|ne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowizujcej wchwili powstania obowizku podatkowego. W sytuacji wystpienia okoliczno[ci wskazanych w ust. 1 pkt. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony zBo|y Zamawiajcemu pisemny wniosek o zmian Umowy w zakresie pBatno[ci wynikajcych z faktur wystawionych po wej[ciu w |ycie przepisw zmieniajcych stawk podatku od towarw i usBug. Wniosek powinien zawiera wyczerpujce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarw i usBug oraz dokBadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia nale|nego Wykonawcy po zmianie Umowy. W sytuacji wystpienia okoliczno[ci wskazanych w ust. 1"$6<4 8 T V ~   , F H J L x z     > @ °🾟Ÿ¾°°ya.ha0J56CJKHOJQJ\]^JaJ(ha0J5CJKHOJQJ\^JaJ h15CJOJQJ\^JaJ ha5CJOJQJ\^JaJh1CJOJQJ^JaJh1haCJOJQJ^JaJ!ha5CJOJQJ^J_HaJh15CJOJQJ^JaJha5CJOJQJ^JaJ%$8:<V  H L z    @ 4 $ & F*$a$gd* $ & FBa$gd* $1$`a$gd*$a$gd*gd*gd*$a$gd*@ *>P.24*,np6BD`bF^`JL ""##плq"ha0JCJKHOJQJ^JaJhaCJOJPJQJaJ"ha0JCJOJPJQJ^JaJh1CJOJQJaJhaCJOJQJaJh1!hyH5CJOJQJ^J_HaJ!ha5CJOJQJ^J_HaJha5CJOJQJ^JaJhaCJOJQJ\^JaJ',pDb`L "#{{{{$ & F^a$gd*$ & FE^a$gd*  & F1$gd*$ & F*$-DM a$gd* $ & F*$a$gd* $ & F*$a$gd*$ & FD*$^`a$gd*  & Fn^ngd*  & FCn^ngd* ###$%2%%%' '|'~'''6)8))**6+|+~+++<.>.ǶǏq`O!h1CJKHOJQJ\^JaJ!haCJKHOJQJ\^JaJhaCJOJQJ^JaJhaCJKHOJQJ^JaJh1"ha0JCJKHOJQJ^JaJ!ha0J5KHOJQJ^JaJ!ha0JKHOJQJ\^JaJ"ha0JCJKHOJQJ^JaJ%ha0J5CJKHOJQJ^JaJ%ha0JCJKHOJQJ\^JaJ#% '~''8)*~++>.0oaV1$^`Vgd* TVd1$^`Vgd* " 1$gd* & Fd1$^`gd*" & F*$1$^`gd*#$ & Fd*$1$^`a$gd*#$ & Fd*$1$^`a$gd* TVd*$1$^`Vgd* >.D.00115577::;;<<??AADD,E0E4E:E $ & F)*$a$gd* $ & FR*$a$gd*$a$gd*$ & F^a$gd*$ & F(^a$gd*$ & FQ^a$gd*$ & F'n^na$gd*$ & FPn^na$gd*<>DFvx JLƮȮLN*,rtRTfhHJ24ܿ޿>@~&(IJ|IJh9S7h1CJOJQJaJh9S7haCJOJQJaJh9S7CJOJQJaJhaCJOJQJaJ#h156CJOJQJ]^JaJ#ha56CJOJQJ]^JaJh15CJOJQJ^JaJha5CJOJQJ^JaJh1CJOJQJaJ0>Fx LȮN,tThJ $ & F1a$gd* $ & FXa$gd*$ & FW^`a$gd*$ & F)*$^a$gd*$ & F)*$^a$gd*$ & Fp^a$gd*$ & F)^a$gd*$a$gd*J4޿@(.Zz>Hx&x$ & FZ^a$gd*$ & F2^`a$gd*$ & FY^`a$gd*$a$gd* $ & F1a$gd*,.XZ xz<>FHvx$IJIJyfZVGha5CJOJQJ\aJh1haCJOJQJaJ%haCJOJPJQJ\aJnHtH"haCJOJPJQJaJnHtHh9S7CJOJQJ\aJh1CJOJQJ\aJhaCJOJQJ\aJ#h156CJOJQJ]^JaJ#ha56CJOJQJ]^JaJh15CJOJQJ^JaJha5CJOJQJ^JaJh1CJOJQJaJ$&vx<npRT^`PRxj\j\j\j\j\j\j\h1CJOJQJ^JaJhaCJOJQJ^JaJ h9S7h1$h9S7ha0JCJOJQJ^JaJh9S7haCJOJQJaJh1hah1CJOJQJaJh9S7CJOJQJaJhaCJOJQJaJ"h156CJOJQJ\]aJ"ha56CJOJQJ\]aJh15CJOJQJ\aJ xpT`Rs$ & F ^`a$gd*$ & F]^`a$gd*$ & F`a$gd*$ & F\`a$gd*$ & F3^`a$gd* $ & F4a$gd* $ & F[a$gd*$ & F3k^k`a$gd*  & F3^gd* Rd\^pZ@Bp$佮䮟̛}k"ha56CJOJQJ\]aJh15CJOJQJ\aJha5CJOJQJ\aJhah8Fh9S7CJOJQJaJh8FhyHCJOJQJaJh8FhaCJOJQJaJh1CJOJQJaJh9S7CJOJQJaJhaCJOJQJaJhaCJOJQJaJmH sH (R^B&j||||$ & F^`a$gd*$ & F`^`a$gd*$ & F_7^7`a$gd*$a$gd* $^a$gd*gd*$ & F^a$gd8F$ & F^^a$gd8F$ & F^`a$gd*$&hj *,8:hz|    . 0BDƺƪƪƪƺuecUhaCJOJQJaJmH sH "haCJOJQJ^JaJmH sH  hyHh1CJOJQJ^JaJh8FCJOJQJ^JaJh1jhaCJOJQJUaJh1CJOJQJaJhaCJOJQJaJh1CJOJQJ^JaJhaCJOJQJ^JaJ"h156CJOJQJ\]aJ"|  JQXZ[^ ^"^,^^^}$ & FaV^`Va$gd*$a$gd*$ & F3V]^`Va$gd*$ & F3U]^`Ua$gd*$ & F3V^`Va$gd*$ & F3V^`Va$gd*$ & F^`a$gd* pkt. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony zBo|y Zamawiajcemu pisemny wniosek o zmian Umowy w zakresie pBatno[ci wynikajcych z faktur wystawionych po wej[ciu w |ycie przepisw zmieniajcych wysoko[ minimalnego wynagrodzenia za prac. Wniosek powinien zawiera wyczerpujce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokBadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia nale|nego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczeglno[ci Wykonawca zobowizuje si wykaza zwizek pomidzy wnioskowan kwot podwy|szenia wynagrodzenia, a wpBywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prac na kalkulacj wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowa jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktre Wykonawca obowizkowo ponosi w zwizku z podwy|szeniem wysoko[ci pBacy minimalnej. Zamawiajcy o[wiadcza, i| nie bdzie akceptowaB, kosztw wynikajcych z podwy|szenia wynagrodzeD pracownikom Wykonawcy, ktre nie s konieczne w celu ich dostosowania do wysoko[ci minimalnego wynagrodzenia za prac, w szczeglno[ci koszty podwy|szenia wynagrodzenia w kwocie przewy|szajcej wysoko[ pBacy minimalnej. W sytuacji wystpienia okoliczno[ci wskazanych w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony zBo|y Zamawiajcemu pisemny wniosek o zmian Umowy w zakresie pBatno[ci wynikajcych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spoBecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko[ci skBadki na ubezpieczenia spoBeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawiera wyczerpujce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokBadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczeglno[ci Wykonawca zobowizuje si wykaza zwizek pomidzy wnioskowan kwot podwy|szenia wynagrodzenia a wpBywem zmiany zasad, o ktrych mowa w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu na kalkulacj wynagrodzenia. Wniosek mo|e obejmowa jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktre Wykonawca obowizkowo ponosi w zwizku ze zmian zasad, o ktrych mowa w ust. 3 pkt. 3 niniejszego paragrafu. W sytuacji wystpienia okoliczno[ci wskazanych w ust. 1 pkt. 4 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony zBo|y Zamawiajcemu pisemny wniosek o zmian Umowy w zakresie pBatno[ci wynikajcych z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysoko[ci wpBat do pracowniczych planw kapitaBowych. Wniosek powinien zawiera wyczerpujce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokBadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczeglno[ci Wykonawca zobowizuje si wykaza zwizek pomidzy wnioskowan kwot podwy|szenia wynagrodzenia a wpBywem zmiany zasad, o ktrych mowa w ust. 1 pkt. 4 niniejszego paragrafu na kalkulacj wynagrodzenia. Wniosek mo|e obejmowa jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktre Wykonawca obowizkowo ponosi w zwizku ze zmian zasad, o ktrych mowa w ust. 3 pkt. 4 niniejszego paragrafu. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okre[lonych w ust. 1 pkt 1)-4) obejmowa bdzie wyBcznie pBatno[ci za usBugi/dostawy, ktrych w dniu zmiany jeszcze nie wykonano. Obowizek udowodnienia wpBywu zmian, o ktrych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmian wynagrodzenia nale|y do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajcego. Zmiany o ktrych mowa w ust. 1 mog zosta dokonane adekwatnie do okoliczno[ci ktre je uzasadniaj, w szczeglno[ci ewentualna zmiana zasad rozliczeD powodujca podwy|szenie wynagrodzenia Wykonawcy nastpi wyBcznie o wskaznik wynikajcy z obowizujcych przepisw lub zakresu dokonanej zmiany sposobu wykonywania umowy. 13 ZASADY PAATNOZCI WYNAGRODZENIA CZZCIOWEGO Zamawiajcy dopuszcza cz[ciowe fakturowanie robt. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypBacone w czterech pBatno[ciach: PBatno[ I - WkBad wBasny Zamawiajcego wynoszcy minimum 5% wynagrodzenia umownego Wykonawcy, ktry wynosi & & . zB. zostanie wypBacony w pierwszej kolejno[ci. PBatno[ II - Pierwsza transza (dofinansowania): po zakoDczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji (zgodnie z harmonogramem przedBo|onym przez Wykonawc), przy czym zakres rzeczowy wykonanych prac musi odpowiada: nie wicej ni| 20% dofinansowania; PBatno[ III  Druga transza (dofinansowania) po zakoDczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji (zgodnie z harmonogramem przedBo|onym przez Wykonawc), przy czym zakres rzeczowy wykonanych prac musi odpowiada: nie wicej ni| 30% dofinansowania; PBatno[ IV: Trzecia transza po zakoDczeniu realizacji Inwestycji w wysoko[ci pozostaBej do zapBaty kwoty wynagrodzenia, z uwzgldnieniem sumy wypBaconych wcze[niej kwot wynagrodzenia. Podstaw wypBaty ka|dej z transz jest faktura wraz z protokoBem odbioru robt cz[ciowych lub protokoBem odbioru koDcowego. 14 WYMAGANIA OGLNE DOTYCZCE ZAPAATY WYNAGRODZENIA Strony nie dopuszczaj zapBaty wynagrodzenia cz[ciowego przed wykonaniem zadaD lub robt, ktrych wynagrodzenie cz[ciowe dotyczy, co oznacza, |e zapBata z tytuBu realizacji umowy w ka|dym przypadku ma charakter powykonawczy. ZapBata wynagrodzenia ka|dorazowo nastpi w terminie do 30 dni liczc od dnia dorczenia Zamawiajcemu prawidBowo i zasadnie wystawionej faktury wraz z protokoBem odbioru Dokumentacji Projektowej/etapu robt (cz[ciowym lub koDcowym) podpisanym przez Zamawiajcego bez uwag wraz z kompletnymi dokumentami odbiorowymi. ZapBata nastpi na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. Za dzieD zapBaty wynagrodzenia uznaje si dzieD obci|enia rachunku bankowego Zamawiajcego. W przypadku realizacji umowy z udziaBem podwykonawcw warunkiem zapBaty przez Zamawiajcego drugiej i nastpnych cz[ci nale|nego wynagrodzenia z tytuBu realizacji Umowy, w szczeglno[ci za odebrane roboty budowlane, jest przedstawienie przez Wykonawc potwierdzenia (dowodw) zapBaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawc dowodu zapBaty, o ktrym mowa w ust. 5, Zamawiajcy wstrzymuje wypBat cz[ci nale|nego wynagrodzenia, ktre odpowiada warto[ci wymagalnego wynagrodzenia nale|nego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy/, ustalonego woparciu o protokB odbioru cz[ciowego lub koDcowego. Zamawiajcy z nale|no[ci przysBugujcej Wykonawcy ma prawo dokonania bezpo[redniej zapBaty wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek przysBugujcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktry zawarB, uprzednio zaakceptowan przez Zamawiajcego, umow opodwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo. Zamawiajcy przed dokonaniem pBatno[ci, o ktrej mowa w ust. 6 i 7 , zwrci si do Wykonawcy, aby ten w terminie 7 dni zBo|yB pisemne wyja[nienie powodw nie uregulowania zobowizaD wobec podwykonawcy/dalszego podwykonawcy (przy czym Wykonawca nie mo|e powoBa si na potrcenie roszczeD wzgldem podwykonawcy, czy dalszego podwykonawcy). Po uzyskaniu wyja[nieD Wykonawcy, Zamawiajcy mo|e: odmwi bezpo[redniej zapBaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, je|eli Wykonawca wyka|e niezasadno[ takiej zapBaty albo zBo|y do depozytu sdowego kwot potrzebn na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wtpliwo[ci Zamawiajcego co do wysoko[ci nale|nej zapBaty lub podmiotu, ktremu pBatno[ si nale|y, albo dokona bezpo[redniej zapBaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 15 ZABEZPIECZENIE NALE{YTEGO WYKONANIA UMOWY Przed podpisaniem umowy, Wykonawca zBo|y u Zamawiajcego dokument stwierdzajcy zabezpieczenie nale|ytego wykonania Przedmiotu zamwienia. Wykonawca udziela Zamawiajcemu zabezpieczenia nale|ytego wykonania Przedmiotu umowy wkwocie stanowicej 5 % ceny brutto okre[lonej w 11 tj. kwoty .............................................. .- PLN (sBownie: ....................................................................................................../100). Zabezpieczeniem nale|ytego wykonania przedmiotu umowy jest ........................................................................ Cz[ zabezpieczenia, gwarantujca wykonanie robt zgodnie z umow, w wysoko[ci 70 % caBo[ci zabezpieczenia zwrcona zostanie Wykonawcy w cigu 30 dni po odbiorze koDcowym Przedmiotu umowy i uzyskaniu przez Zamawiajcego pozwolenia na u|ytkowanie Przedmiotu zamwienia, oktrym mowa w 1. PozostaBa cz[ zabezpieczenia w wysoko[ci 30 % caBo[ci zabezpieczenia sBu|ca do pokrycia roszczeD w ramach rkojmi , zwrcona zostanie Wykonawcy w cigu 15 dni po upBywie okresu rkojmi za wady i gwarancji jako[ci. Zwrcona Wykonawcy kwota zabezpieczenia nale|ytego wykonania umowy, okre[lona w pkt. 2 mo|e ulec zmniejszeniu z tytuBu potrceD za zB jako[ robt, nie dotrzymania terminu zakoDczenia prac lub nakBadw poniesionych przez Zamawiajcego na usunicie ewentualnych wad, je|eli nie dokonaB tego Wykonawca. 16 PROCEDURA ODBIORU KOCCOWEGO Po wykonaniu robt objtych Umow, Wykonawca przygotuje Przedmiot Umowy do odbioru koDcowego i zawiadomi o tym pisemnie Zamawiajcego. Do zawiadomienia o zakoDczeniu robt Wykonawca ma obowizek zaBczy: dziennik budowy potwierdzajcy gotowo[ do odbioru potwierdzony wpisem kierownika budowy i Inspektora Nadzoru; operat powykonawczy w 3 egzemplarzach, ktry musi zawiera: dokumentacj powykonawcz z naniesionymi zmianami podpisan przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru, o[wiadczenie kierownika budowy, |e roboty zostaBy wykonane zgodnie z dokumentacj, a przy dokonaniu zmian w ramach realizacji Umowy potwierdzenie, |e zmiany zostaBy zaakceptowane przez autora projektu i Inspektora Nadzoru, oraz |e teren budowy zostaB uprztnity  1 egz., atesty, certyfikaty i aprobaty zgodno[ci na u|yte materiaBy zgodnie ze specyfikacj techniczn wykonania i odbioru robt  1 egz, pomiary geodezyjne zakoDczonej inwestycji z naniesieniem inwestycji wraz z podBczeniami sieci na mapy paDstwowego zasoby geodezyjnego, komplet dokumentw niezbdnych do zBo|enia wniosku o pozwolenie na u|ytkowanie Przedmiotu Zamwienia, wyniki inspekcji telewizyjnej poszczeglnych odcinkw sieci potwierdzajcej prawidBowe uBo|enie instalacji. Odbir koDcowy rozpocznie si w cigu 14 dni od daty powiadomienia Zamawiajcego przez Wykonawc o gotowo[ci dokonania odbioru oraz dostarczenia kompletu dokumentw, o ktrych mowa w ust. 2. Zamawiajcy zakoDczy czynno[ci odbioru najpzniej w cigu 14 dni, liczc od daty rozpoczcia odbioru, o ile nie nastpi przerwanie czynno[ci odbiorowych z przyczyn wskazanych poni|ej. Je|eli w toku czynno[ci odbioru zostan stwierdzone wady: Istotne, nadajce si do usunicia  Zamawiajcy przerwie odbir, odmawiajc jego dokonania do czasu usunicia wad lub brakw przez Wykonawc, przy czym na usunicie wad lub uzupeBnienie brakw Zamawiajcy wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin (co powoduje i| nie zostaB dochowany termin zakoDczenia robt budowlanych o ktrym mowa w 2 ust.1 pkt 2) istotne, nie nadajce si do usunicia  Zamawiajcy przewie odbir i za|da ponownego wykonania robt tak, aby stwierdzone wady/ braki zostaBy wyeliminowane  w tym celu wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin, co powoduje i| nie zostaB dochowany termin zakoDczenia robt budowlanych, o ktrym mowa w 2 ust.1 pkt 2, a po bezskutecznym upBywie tego terminu bdzie uprawniony do odstpienia od umowy w terminie kolejnych 21 dni. 3) nieistotne, nadajce si do usunicia  Zamawiajcy dokona odbioru z obowizkiem usunicia wad przez Wykonawc i wyznaczy Wykonawcy termin okre[lony przez Zamawiajcego wynikajcy z wBa[ciwo[ci tych wad  jednak nie dBu|szy ni| 20 dni (po przekroczeniu tego terminu Zamawiajcy bdzie obci|aB Wykonawc karami umownymi ktrych mowa 21 ust. 1 pkt. 8) 4) nieistotne, nienadajce si do usunicia  Zamawiajcy dokona obioru, jednak bdzie miaB prawo do obni|enia wynagrodzenia Wykonawcy stosownie do obni|enia warto[ci u|ytkowej lub jako[ciowej cz[ci Przedmiotu Umowy, biorc za podstaw przede wszystkim wymagan wysok jako[ i nale|yt staranno[ci wykonania robt. 6. Je|eli w toku czynno[ci odbioru zostanie stwierdzone, |e Przedmiot Umowy nie osignB gotowo[ci do odbioru z powodu nieukoDczenia prac lub nie przeprowadzenia wymaganej weryfikacji poprawno[ci realizacji wszystkich prac (przeprowadzenie prb technicznych), z przyczyn le|cych po stronie Wykonawcy, Zamawiajcy mo|e odmwi odbioru. Okoliczno[ci te nie mog by podstaw do przedBu|enia terminu wykonania Przedmiotu Umowy, o ktrym mowa w 2 ust.1 pkt 2, bd natomiast bdzie podstaw do naliczenia przez Zamawiajcego stosownych kar umownych za niewykonanie Przedmiotu Umowy w terminie. 17 Po zakoDczeniu robt Wykonawca zobowizany jest uporzdkowa teren budowy, przywrci stan pierwotny drg, drog dojazdow na plac budowy i przekaza go Zamawiajcemu w terminie ustalonym dla odbioru koDcowego robt. 18 W przypadku zBej jako[ci prac, tj. wykonania ich z niedochowaniem nale|ytej staranno[ci, w sposb niezgodny z aktualnie obowizujcymi przepisami prawa, normami technicznymi lub Dokumentacj Projektow, stwierdzonych dwukrotnie poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy lub pisemne powiadomienie Wykonawcy, Zamawiajcy mo|e odstpi od Umowy w terminie kolejnych 21 dni od ostatniego stwierdzenia zBej jako[ci wykonanych prac z winy Wykonawcy  o ile uprzednio bezskutecznie wezwaB go do usunicia zBej jako[ci prac w terminie wskazanym przez Zamawiajcego nie krtszym ni| 7dni. 19 RKOJMIA I GWARANCJA Wykonawca jest odpowiedzialny wzgldem Zamawiajcego, je|eli wykonany Przedmiot umowy ma wady zmniejszajce jego warto[ lub u|yteczno[. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytuBu rkojmi wobec Zamawiajcego na zasadach wskazanych wkodeksie cywilnym i umowie. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytuBu gwarancji jako[ci za wady fizyczne wykonanych robt istniejce w czasie odbioru koDcowego oraz za wady i awarie powstaBe po odbiorze w okresie trwania gwarancji zgodnie z warunkami dokumentu gwarancyjnego stanowicego zaBcznik do umowy. O wykryciu wady Zamawiajcy jest zobowizany zawiadomi Wykonawc pisemnie w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia. Istnienie wady stwierdza si protokolarnie po przeprowadzeniu ogldzin. Odacie ogldzin Zamawiajcy poinformuje Wykonawc na 7 dni przed planowanym terminem. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obci|ajcej Wykonawc, Zamawiajcy wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na jej usunicie. Usunicie wady stwierdza si protokolarnie. W razie nie usunicia, przez Wykonawc, w wyznaczonym terminie ujawnionych wad wykonanych robt, Zamawiajcy mo|e zleci ich usunicie na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu wykonawcy. Je|eli wady uniemo|liwiaj u|ytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajcy mo|e obni|y Wykonawcy wynagrodzenie za ten Przedmiot odpowiednio do utraconej warto[ci u|ytkowej, estetycznej i technicznej. 20 Na zasadach okre[lonych w niniejszej umowie, Wykonawca udziela Zamawiajcemu rkojmi i gwarancji jako[ci wykonanych prac, u|ytych materiaBw i wbudowanych urzdzeD na okres: 60 miesicy rkojmi, & .. miesicy gwarancji. 2. Uprawnienia z tytuBu gwarancji nie naruszaj uprawnieD Zamawiajcego z tytuBu rkojmi. 3. Zamawiajcy mo|e wykonywa uprawnienia z tytuBu rkojmi za wady fizyczne rzeczy niezale|nie od uprawnieD wynikajcych z gwarancji. 5. Rkojmia za wady: Zamawiajcemu, na zasadach okre[lonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie, przysBuguj uprawnienia z tytuBu rkojmi za wady fizyczne i wady prawne Przedmiotu umowy. Odpowiedzialno[ Wykonawcy z tytuBu rkojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter bezwzgldny i jest niezale|na od wiedzy oraz winy Wykonawcy. W okresie trwania rkojmi Wykonawca bdzie usuwaB wady swoim kosztem istaraniem. Uprawnienia z tytuBu rkojmi za wady fizyczne wygasaj po upBywie 60 m-cy liczc od dnia sporzdzenia protokoBu koDcowego odbioru robt. O istnieniu wady Przedmiotu umowy Zamawiajcy obowizany jest zawiadomi wykonawc na pi[mie niezwBocznie po wykryciu wady. W pisemnym powiadomieniu o istnieniu wady, Zamawiajcy wyznacza wykonawcy termin usunicia wady. Termin ten powinien by mo|liwy do dotrzymania przez Wykonawc uwzgldniajc technologi usunicia wady. Usunicie wady powinno by stwierdzone protokoBem podpisanym przez strony umowy. Zabezpieczenie roszczeD z tytuBu rkojmi nastpuje na zasadach okre[lonych w 15 niniejszej umowy. 6. Gwarancja jako[ci: Niezale|nie od rkojmi Wykonawca udziela niniejszym Zamawiajcemu & miesicznej gwarancji jako[ci wykonania prac. Termin gwarancji bdzie liczony od dnia podpisania protokoBu koDcowego odbioru robt. SzczegBowe warunki gwarancji zostaBy okre[lone we wzorze dokumentu gwarancyjnego stanowicego zaBcznik do niniejszej umowy. W dniu sporzdzenia protokoBu koDcowego odbioru robt Wykonawca przeka|e Zamawiajcemu kart gwarancyjn zgodn ze wzorem, o ktrej mowa powy|ej. Bieg gwarancji rozpoczyna si z dniem koDcowym odbioru Przedmiotu umowy przez Zamawiajcego. W okresie gwarancyjnym i trwania rkojmi Wykonawca zobowizuje si do usunicia powstaBych wad (usterek). Koszt serwisowania, przegldw gwarancyjnych Bcznie z wymian materiaBw eksploatacyjnych zamontowanych urzdzeD, w okresie gwarancji ponosi Wykonawca. Wykonawca bdzie usuwaB wady (usterki) w okresie odpowiedzialno[ci swoim kosztem i staraniem. Usunicia wady (usterki) oraz dokonanie napraw bdzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu przez Wykonawc Zamawiajcego o jej usuniciu lub dokonaniu. Czas reakcji na zgBoszenie usterki: przystpienie do usunicia usterki nie przekroczy 7 dni od zgBoszenia usterki (powiadomienia telefonicznego, a nastpnie potwierdza zgBoszenie faksem bdz mailem), z wyBczeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Naprawa gwarancyjna bdzie wykonana w terminie nie dBu|szym ni| 14 dni, liczc od dnia przyjcia zgBoszenia (telefonicznie , faksem lub e-mailem), chyba |e Strony w oparciu o stosowny protokB konieczno[ci wzajemnie podpisany uzgodni dBu|szy czas naprawy. Gwarancja ulega automatycznie przedBu|eniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgBoszenia istnienia wady do usunicia wady stwierdzonego protokolarnie. Zamawiajcemu przysBuguje prawo zlecenia [wiadczenia zastpczego na koszt Wykonawcy w przypadku uchylania usuwania w wyznaczonym terminie zgBoszonych wad i usterek w okresie obowizywania rkojmi i gwarancji. Je|eli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona napraw Przedmiotu umowy w terminie 14 dni liczonym od daty ustalonej przez Zamawiajcego na ich realizacj, Zamawiajcy ma prawo zaanga|owa innego Wykonawc do usunicia wad (usterek) oraz wykonania napraw, aWykonawca zobowizany jest pokry zwizane z tym koszty wraz znaliczonymi karami umownymi za przekroczenie terminu usunicia wad i usterek liczonych do faktycznego terminu ich wykonania przez wykonawc lub innego Wykonawc. 21 KARY UMOWNE W przypadku niewykonania lub nienale|ytego wykonania Umowy naliczone bd nastpujce kary umowne: Wykonawca zapBaci Zamawiajcemu kar umown: za zwBok w wykonaniu Przedmiotu Umowy w zakresie terminw: koDcowego i ka|dego z terminw cz[ciowych wynikajcych z harmonogramw, o ktrych mowa 1 ust. 10 - w wysoko[ci 0,08% wynagrodzenia brutto okre[lonego w 11 ust. 1 Umowy za ka|dy dzieD zwBoki; za stwierdzone przez wBa[ciwy organ na skutek zBo|onego wniosku o pozwolenie na u|ytkowanie nieprawidBowo[ci bdz braki w wykonanym Przedmiocie Umowy i/lub wymaganej do tego wniosku dokumentacji - w wysoko[ci 0,05% wynagrodzenia brutto okre[lonego w 11 ust. 1 Umowy za ka|dy dzieD opznienia w uzyskaniu pozwolenia na u|ytkowanie wynikajcego z tych przyczyn, za nieprzedBo|enie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - za ka|dy stwierdzony przypadek w wysoko[ci 20000 zB; za zwBok w przedBo|eniu do zatwierdzenia zmienionego Harmonogramu wwysoko[ci 0,02 % wynagrodzenia brutto okre[lonego w 11 ust. 1 Umowy za ka|dy dzieD zwBoki; za nieprzedBo|enie po[wiadczonej za zgodno[ z oryginaBem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - za ka|dy stwierdzony przypadek w wysoko[ci po 0,01% wynagrodzenia brutto okre[lonego w 11 ust. 1 Umowy; za brak zapBaty lub nieterminow zapBat wynagrodzenia nale|nego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - za ka|dy stwierdzony przypadek w wysoko[ci po 0,1% wynagrodzenia brutto okre[lonego w 11 ust. 1 Umowy; za niewprowadzenie zmiany w umowie o podwykonawstwo w zakresie terminu zapBaty, je[li wskazany w niej termin zapBaty jest dBu|szy ni| 30 dni - za ka|dy stwierdzony przypadek w wysoko[ci 20000 zB; za zwBok w usuniciu wad i usterek w okresie rkojmi i/lub gwarancji - w wysoko[ci 0,02% wynagrodzenia brutto okre[lonego w 11 ust. 1 Umowy za ka|dy dzieD zwBoki, za odstpienie od Umowy przez Zamawiajcego (niezale|nie, czy na podstawie Umowy, czy te| na podstawie kodeksu cywilnego) z przyczyn zale|nych od Wykonawcy - w wysoko[ci 20% wynagrodzenia brutto okre[lonego w 11 ust. 1 Umowy w przypadku niewykonywania danej cz[ci Umowy za pomoc podwykonawcy, z ktrego zasobw Wykonawca korzystaB skBadajc ofert  w wysoko[ci r|nicy ceny oferty wBasnej a ceny oferty wykonawcy kolejnego w punktacji w postpowaniu, o ktrym mowa w 1 ust. 1 Umowy, nie wicej ni| 10% wynagrodzenia brutto okre[lonego w 10 ust. 1 Umowy; za ujawnienie wykonywania robt za po[rednictwem niezaakceptowanych przez Zamawiajcego podwykonawcw - za ka|dy stwierdzony przypadek po 100000 zB, za naruszenie obowizkw okre[lonych w 4 w wysoko[ci 2.000 zB za ka|dy stwierdzony przypadek. Naliczone kary umowne staj si wymagalne, je|eli Wykonawca w terminie 5-ciu dni od daty otrzymania o[wiadczenia zBo|onego przez Zamawiajcego o naliczeniu kar umownych nie dokonaB ich zapBaty. Zamawiajcy jest uprawniony do potrcenia z wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych bez dodatkowych o[wiadczeD. Ustala si grny limit kar umownych na poziomie do 20% wynagrodzenia brutto okre[lonego w 11 ust. 1 Umowy. Strony zastrzegaj sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeBniajcego na zasadach oglnych przepisw Kodeksu Cywilnego w sytuacji, gdy szkoda przewy|szy wysoko[ kar umownych. 22 ODSTPIENIE OD UMOWY Stronom przysBuguje prawo odstpienia od Umowy. W przypadku odstpienia od Umowy przez jedn ze stron, Wykonawca realizujcy Umow na etapie po uzyskaniu decyzji - pozwolenia na budow, powinien natychmiast wstrzyma i zabezpieczy niezakoDczone roboty oraz plac budowy. Zamawiajcemu przysBuguje prawo do odstpienia od Umowy w terminie 14 dni od ka|dego ze zdarzeD wymienionych poni|ej: w przypadku, gdy zwBoka w wykonaniu Dokumentacji Projektowej wynosi co najmniej 7 dni, w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczB realizacji robt budowlanych w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia si decyzji  pozwolenia na budow i pomimo wezwania i wyznaczenia mu dodatkowego co najmniej 3 dniowego terminu do rozpoczcia prac, nie rozpoczyna ich, w przypadku, gdy Wykonawca przerwaB realizacj Umowy i przerwa ta trwa dBu|ej ni| 7 dni, aZamawiajcy bezskutecznie wezwaB Wykonawc do usunicia naruszenia w terminie co najmniej 14 dni ((w tym terminie bdzie wymagaB wykonania robt zalegBych), w razie, gdy zwBoka Wykonawcy w realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do Harmonogramu przekracza 20 dni i pomimo wezwania do usunicia naruszenia w terminie 30 dni , Wykonawca nie doprowadziB Harmonogramu do zgodno[ci z umow; w przypadku konieczno[ci wielokrotnego dokonania bezpo[redniej zapBaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na sum wiksz ni| 5 % warto[ci niniejszej umowy  poczwszy od drugiego naruszenia. Wykonawcy przysBuguje prawo do odstpienia od Umowy w terminie 14 dni, gdy Zamawiajcy nie przystpiB do odbioru koDcowego, bezpodstawnie odmawia dokonania odbioru robt lub podpisania protokoBu odbioru. Odstpienie od Umowy dla swej wa|no[ci winno zosta zBo|one drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem niewa|no[ci takiego o[wiadczenia i powinno i zawiera uzasadnienie. W przypadku odstpienia od Umowy Wykonawc oraz Zamawiajcego obci|aj nastpujce obowizki: w terminie 7 dni od dnia dorczenia o[wiadczenia o odstpieniu Strony sporzdz szczegBowy protokB inwentaryzacji robt. ProtokB inwentaryzacji stanowi podstaw do wystawienia przez Wykonawc faktury VAT, zgodnie ze stanem ustalonym w protokole inwentaryzacji w odniesieniu do Harmonogramu, z zastrze|eniem ust.6. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystpi do sporzdzenia protokoBu inwentaryzacji prac w ww. terminie, Zamawiajcy ma prawo do jednostronnego sporzdzenia protokoBu. Wykonawca niezwBocznie przerwie i zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym w protokole inwentaryzacji, na koszt tej Strony, z przyczyn ktrej doszBo do odstpienia od Umowy. 6. W przypadku odstpienia od umowy przez Zamawiajcego z przyczyny okre[lonej w ust. 2 pkt.1 wynagrodzenie nie przysBuguje. 7. Wzajemne roszczenia Stron w zakresie kar umownych, gwarancji i rkojmi za wykonane roboty nie wygasaj na skutek odstpienia od Umowy . 8. W przypadku zBo|enia o[wiadczenia o odstpieniu od Umowy przez ktrkolwiek ze stron, Wykonawca bezzwBocznie zaprzestanie wykonywania jakichkolwiek dalszych robt z wyjtkiem tych, ktrych wykonanie jest celowe i konieczne z uwagi na ochron |ycia i zdrowia ludzi lub zabezpieczenia mienia przed kradzie|, usunie z terenu budowy wszelkie niewykorzystane materiaBy, urzdzenia i zaplecze budowy znajdujce si na terenie budowy oraz protokolarnie przeka|e Zamawiajcemu teren budowy. Zamawiajcemu przysBuguje prawo nabycia tych urzdzeD imateriaBw podlegajcych usuniciu, ktre wykona przez zBo|enie stosownego o[wiadczenia Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia odstpienia od Umowy. Wwczas przedmiotowe materiaBy iurzdzenia uwzgldnia si w protokole inwentaryzacji, a Wykonawca zobowizany jest nie usuwa ich z terenu budowy, a w razie ich usunicia  dostarczy je z powrotem na teren budowy; jednocze[nie Wykonawca wyda Zamawiajcemu caBo[ dokumentacji zwizanej z ww. materiaBami iurzdzeniami  najpzniej w dniu wystawienia obejmujcej je faktury. 23 POSTANOWIENIA KOCCOWE Dopuszczalne zmiany zawartej umowy zostaBy okre[lone w rozdziale XXII SWZ, ktra stanowi integraln cz[ umowy 24 W sprawach nieuregulowanych niniejsz umow znajduj zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 11 wrze[nia 2019 r. Prawo zamwieD publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) oraz inne obowizujce przepisy prawa. Strony postanawiaj, i| w razie ewentualnych sporw w relacji Zamawiajcy/Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktrych zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddadz si mediacjom lub innemu polubownemu rozwizaniu sporu przed Sdem polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osob prowadzc inne polubowne rozwizanie sporu. 25 Wszelkie zmiany tre[ci Umowy mog nastpi jedynie w formie pisemnej pod rygorem niewa|no[ci. 26 Umowa zostaBa sporzdzona w trzech jednobrzmicych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiajcego, a jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 27 ZAACZNIKI Integraln cz[ niniejszej Umowy stanowi : - Specyfikacja warunkw zamwienia (SWZ) - zaBcznik nr 1 - Oferta wykonawcy - zaBcznik nr 2 - Kalkulacja ceny - zaBcznik nr 3 - Harmonogram finansowo  rzeczowy - zaBcznik nr 4 - Program Funkcjonalno-U|ytkowy - zaBcznik nr 5 - Karta Gwarancyjna - zaBcznik nr 6 ZAMAWIAJCY: WYKONAWCA KARTA GWARANCYJNA DOBREGO WYKONANIA wykonanych robt w okresie gwarancji  Budowa wodocigu oraz ujcia wody na terenie Gminy Moskorzew 1 Przedmiot i termin gwarancji 1. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajcego z tytuBu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caBy Przedmiot Umowy, w tym tak|e za cz[ci realizowane przez podwykonawcw. 2. W okresie gwarancji Wykonawca obowizany jest do nieodpBatnego usuwania wad ujawnionych po dokonaniu odbioru koDcowego. 3. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajcego za realizacj wszystkich zobowizaD powstaBych wwyniku wykonanej Umowy. 4. Ilekro w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nale|y przez to rozumie wad fizyczn, oktrej mowa w art. 5561 1 k.c. 5. Okres gwarancji wynosi & & & miesicy od dnia odbioru koDcowego, 2 Obowizki i uprawnienia stron. 1. W przypadku wystpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajcy jest uprawniony do: 1) |dania usunicia wady Przedmiotu Umowy, a w przypadku gdy dana rzecz wchodzca w zakres Przedmiotu Umowy byBa ju| dwukrotnie naprawiana  do |dania wymiany tej rzeczy na now, woln od wad; 2) wskazania trybu usunicia wady/wymiany rzeczy na woln od wad; 3) |dania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunicie wad na zasadach okre[lonych umow; 4) |dania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunicia wad lub wymiany rzeczy na woln od wad w wysoko[ci przewy|szajcej kwot kary umownej, o ktrej mowa w 21 ust.1 pkt. 9) Umowy 2. W przypadku wystpienia jakiejkolwiek wady w Przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowizany do terminowego speBnienia |dania Zamawiajcego dotyczcego usunicia wady, przy czym usunicie wady mo|e nastpi rwnie| poprzez wymian rzeczy wchodzcej w zakres przedmiotu Umowy na woln od wad; 3. Nie podlegaj z tytuBu gwarancji wady powstaBe na skutek: a) siBy wy|szej - zdarzenia niezale|nego od woli podmiotu, nadzwyczajnego, zewntrznego, ktrego nie mo|na byBo przewidzie, w szczeglno[ci s to zdarzenia tj. stan wojny, klski |ywioBowej, strajku generalnego, itp., b) normalnego zu|ycia budowli lub jego cz[ci c) szkd wynikBych z winy U|ytkownika. 4. W celu umo|liwienia kwalifikacji zgBoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunicia Zamawiajcy zobowizuje si do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej iprotokoBu koDcowego odbioru robt. 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktre spowodowaB w czasie prac nad usuwaniem wad. Wykonawca odpowiada za dziaBanie podwykonawcw i dalszych podwykonawcw. 3 Przegldy gwarancyjne. 1. Komisyjne przegldy gwarancyjne odbywa si bd w poBowie okresu gwarancji i na koniec ostatniego miesica obowizywania niniejszej gwarancji. 2. Dat i godzin dokonania przegldu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajcy, zawiadamiajc o nim Gwaranta na pi[mie na adres wskazany w 5 ust. 2, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 3. W skBad komisji przegldowej bd wchodziBy osoby wyznaczone przez Zamawiajcego oraz co najmniej 1 osoba wyznaczona przez Gwaranta. 4. Je|eli Gwarant zostaB prawidBowo zawiadomiony o terminie dokonania przegldu gwarancyjnego, niestawienie si jego przedstawicieli nie bdzie wywoBywaBo |adnych ujemnych skutkw dla wa|no[ci iskuteczno[ci ustaleD dokonanych przez komisj przegldow. 5. Z ka|dego przegldu gwarancyjnego sporzdza si szczegBowy ProtokB Przegldu Gwarancyjnego, w co najmniej trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiajcego i jeden dla Gwaranta. W przypadku nieobecno[ci przedstawiciela Gwaranta, Zamawiajcy niezwBocznie przesyBa Gwarantowi egzemplarz ProtokoBu Przegldu. 4 Wezwanie do usunicia wady i tryby usuwania wad. W przypadku ujawnienia wady w czasie innym ni| podczas przegldu gwarancyjnego, Zamawiajcy niezwBocznie, lecz nie pzniej ni| w cigu 7 dni od daty ujawnienia wady, zawiadomi na pi[mie Gwaranta o stwierdzonych wadach i usterkach. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obci|ajcej Gwaranta, Zamawiajcy wyznacza Gwarantowi odpowiedni termin na jej usunicie. W przypadku usterki 3 dni a pozostaBe naprawy gwarancyjne 14 dni. Usunicie wady stwierdza si protokolarnie W razie nie usunicia, przez Gwaranta, w wyznaczonym przez Zamawiajcego terminie ujawnionych wad wykonanych robt, Zamawiajcy mo|e zleci ich usunicie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Gwaranta. 4. Je|eli w ramach gwarancji Gwarant dostarczyB Zamawiajcemu rzecz woln od wad, albo dokonaB naprawy, gwarancja ulega automatycznie przedBu|eniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgBoszenia zaistnienia wady do chwili usunicia wady stwierdzonego protokolarnie. 5. Terminy do wykonania napraw gwarancyjnych lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad mog zosta wydBu|one w szczeglnie uzasadnionych przypadkach po wyra|eniu pisemnej zgody Zamawiajcego. 5 Komunikacja. 1. Wszelka komunikacja pomidzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej. 2. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nale|y wysyBa na adres: [adres Wykonawcy] 3. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajcego nale|y wysyBa na adres: Gmina Moskorzew, Moskorzew 42, 29-130 Moskorzew 4. O zmianach w danych teleadresowych, o ktrych mowa w ust. 2 i 3 strony obowizane s informowa si niezwBocznie, nie pzniej ni| 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania skutecznego dorczenia korespondencji na adres wskazany w 5 ust. 2 lub 3. 5. Gwarant jest obowizany w terminie 7 dni od daty zBo|enia wniosku o upadBo[ lub likwidacj powiadomi na pi[mie o tym fakcie Zamawiajcego. 6 Postanowienia koDcowe. 1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maj odpowiednie przepisy prawa powszechnego polskiego, w szczeglno[ci Kodeksu cywilnego. 2. Integraln cz[ci niniejszej Karty Gwarancyjnej jest Umowa oraz inne dokumenty bdce jej integraln cz[ci. 3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaj formy pisemnej pod rygorem niewa|no[ci. 4. Niniejsz Kart Gwarancyjn sporzdzono w trzech egzemplarzach na prawach oryginaBu, dwa egzemplarze dla Zamawiajcego, jeden dla Gwaranta Warunki gwarancji podpisali: Udzielajcy gwarancji Przyjmujcy gwarancj Wykonawca/Gwarant: Zamawiajcy:     Numer referencyjny: GKZ.271.1.11.2022 ZaBcznik nr 7 do SWZ  PAGE 1 DDJJJJQQQXXYZZ(Z[[[^^"^*^,^^^^ӿӿӿӿӿӠp^OhaCJOJQJ\^JaJ#h156CJOJQJ]^JaJ#ha56CJOJQJ]^JaJh15CJOJQJ^JaJha5CJOJQJ^JaJh8F5CJOJQJ^JaJhyHB*CJOJQJaJph'haB*CJOJQJaJmH phsH h1CJOJQJaJhaB*CJOJQJaJphhaB*CJOJQJaJph^^p_r_``abbb&cddddNfPfFgHgPgRgggxizi,jjkkdlfl𲣑o_oNoo_!haCJKHOJQJ\^JaJh1CJKHOJQJ^JaJhaCJKHOJQJ^JaJ#h156CJOJQJ]^JaJ#ha56CJOJQJ]^JaJh15CJOJQJ^JaJha5CJOJQJ^JaJh1haCJOJQJ\^JaJh1CJOJQJ^JaJhaCJOJQJ^JaJh1CJOJQJ\^JaJ^r_`bdPfHgRggzikfl moPrtwxzZ{d{ $ & Fi*$a$gd* & F7Vd1$^`Vgd*$a$gd*$ & F^a$gd*$ & FV^`Va$gd*flm mooNrPrttwwxxzzX{Z{b{d{{{|| }}}}}}ȹxjxYxxUh1 ha5CJOJQJ\^JaJh1CJOJQJ^JaJhaCJOJQJ^JaJ#h156CJOJQJ]^JaJ#ha56CJOJQJ]^JaJh15CJOJQJ^JaJha5CJOJQJ^JaJh1CJOJQJaJhaCJOJQJaJh1CJKHOJQJ^JaJhaCJKHOJQJ^JaJd{{|}ZbXnތ $ & Fk*$a$gd* $ & Fl*$a$gd*$ & Fj*$^a$gd*$a$gd* $^a$gd*$ & F V^`Va$gd*$ & FbV^`Va$gd*$a$gd*}}XZ`bBVX<N߿ͮui\i\iXIB hkh1hkhaCJOJQJaJhkhaCJOJQJ\aJhaCJOJQJaJ&h156CJOJQJ\]^JaJ&ha56CJOJQJ\]^JaJ h15CJOJQJ\^JaJ ha5CJOJQJ\^JaJh*CJOJQJ^JaJh1CJOJQJ^JaJh1haCJOJQJ^JaJ$ha5CJOJPJQJ\^JaJƈȈڈlnZ\ŒČ܌ތ(*D*÷򷪷hkhaCJOJQJaJhkhaCJOJQJ\aJhkhaCJOJQJ\aJhaCJOJQJaJh1CJOJPJQJaJha7CJOJPJQJaJh1haCJOJPJQJaJhaCJOJPJQJaJ0ތ ֜R|$a$gd* $ / a$gd*$ TV^`Va$gd*$ n7^7`a$gd*$ 7^7`a$gd*$ & F7*$^7`a$gd*$ & Fj*$^a$gd* $ & Fk*$a$gd*<*  bԜ֜ڜܜ,PRVX(:0L*@&8TV׶ɶ׶ŶɧŶŏvivivŏvivivhaCJOJQJ\aJhaCJOJQJaJh15CJOJQJaJha5CJOJQJaJhaOJQJ\^Jha5CJOJQJ^JaJhaCJOJQJ\^JaJh1haCJOJQJ^JaJ ha5CJOJQJ\^JaJ hkh1 hkhaCJOJQJ^JaJ'V`ް<hrζ($ & F;`a$gd*$ & Fd`a$gd*$ & F ^`a$gd*'$d^a$gd*'$ & F hd^ha$gd*'$ & Fchd^ha$gd*$a$gd*$a$gd*V^`ܰް:<fhpr̶ζ&(ܷ޷prʶui]i]uuuuuh1CJOJQJaJhaCJOJQJaJh1CJOJQJ^JaJhaCJOJQJ^JaJha5OJQJ\^Jh1h1OJQJ^JhaOJQJ^J&h156CJOJQJ\]^JaJ&ha56CJOJQJ\]^JaJ h15CJOJQJ\^JaJ ha5CJOJQJ\^JaJ$(޷r2D<пr8:n$ & F SW^S`Wa$gd*$,^,`a$gd* $S^Sa$gd*$ & FSW^S`Wa$gd*$ & FeSW^S`Wa$gd*$0^`0a$gd*$V^`Va$gd*02BD:<οпpr68:ln Ŵ~haCJOJPJQJaJ&h156CJOJQJ\]^JaJ&ha56CJOJQJ\]^JaJ h15CJOJQJ\^JaJ ha5CJOJQJ\^JaJh*CJOJQJ^JaJh1CJOJQJ^JaJhaCJOJQJ^JaJ. P $ & Fm*$a$gd* $ & Fm*$a$gd*  & Fg*$^gd*$a$gd*$a$gd*$ & FV^`Va$gd*$ & FfV^`Va$gd*NP68hjz|FHbd<>֭}#ha56CJOJPJQJ]aJh15CJOJPJQJaJha5CJOJPJQJaJhaCJOJPJQJaJha7CJOJQJaJhaCJOJQJ^JaJh1h1CJOJQJaJhaCJOJQJaJh1CJOJPJQJaJ*8j|Hd>$ & F>h*$^h`a$gd*$a$gd* & F<*$^`gd*$ & F<*$^`a$gd*$ & F<*$^`a$gd* $ & Fm*$a$gd*ZZ\ .@Lfrt  b d ߾߾߰߾߰߾߾߾߾߾̣hkCJOJQJ\aJh1CJOJQJ\aJhaCJOJQJ\aJhkCJOJPJQJaJh1CJOJPJQJaJh1haCJOJPJQJ\aJhaCJOJPJQJaJ#h156CJOJPJQJ]aJ0\td n  zZ$ & FA*$^a$gd*$a$gd*$a$gd*$V^`Va$gd* $ & Fo*$a$gd*$ & F>h*$^h`a$gd* $ & Fn*$a$gd*d l n   xzXZZ^fh"$,.FHPRfŹsdUssC#ha56CJOJPJQJ]aJhT_h8FCJOJQJ^JhT_h8FCJOJQJ^Jh1CJOJPJQJaJhaCJOJPJQJaJh15CJOJPJQJaJha5CJOJPJQJaJh1CJOJQJaJhaCJOJQJaJh156CJOJQJ]aJha56CJOJQJ]aJh15CJOJQJaJha5CJOJQJaJZ^h$.HRh60 "$gd* ^`gd* $ +a$gd*$a$gd*$a$gd*$ & FAdx*$1$8$9D^a$gd8Ffh46\~.0p$68~ÿÿÿÿÿÿt_(h15CJOJQJ\^JaJnH tH (ha5CJOJQJ\^JaJnH tH h*$h15CJOJPJQJ\^JaJ$ha5CJOJPJQJ\^JaJh1CJOJQJaJh1haCJOJQJ^JaJh1CJOJPJQJaJhaCJOJPJQJaJ#h156CJOJPJQJ]aJ$&(*,.02468JLTbdl$*$^`a$gd*$*$-DM a$gd* $*$a$gd*gd*FHJLRTɸpp_N_N_N_;_$haCJH*OJQJ\aJnH tH !h1CJOJQJ\aJnH tH !haCJOJQJ\aJnH tH !h15CJOJQJaJnH tH !ha5CJOJQJaJnH tH !hk5CJOJQJaJnH tH h1!hyH5CJOJQJ^J_HaJ!ha5CJOJQJ^J_HaJ%ha5CJOJQJ_HaJnH tH "h1CJOJQJ^JaJnH tH "haCJOJQJ^JaJnH tH `bdjlnp  z!|!<">"##&&&&6(8((((((*h***, ,",(,*,V,X,~--..00h1122f4h4j4p4r4446̻̻̻̻̻̻̔"haCJOJPJQJaJnHtH!hkCJOJQJ\aJnH tH h1!ha5CJOJQJaJnH tH !h15CJOJQJaJnH tH !h1CJOJQJ\aJnH tH !haCJOJQJ\aJnH tH 8p |!>"#&&8(((* ,",*,X,-.02h4j4r44 $*$a$gd*$7*$^7`a$gd*$*$^`a$gd*468:$<====\>??B&C(C0C^ClDPEF0G*$gd* $*$a$gd*$*$^`a$gd*$ & F *$^`a$gd*$ & Fh*$^`a$gd*6688 ::"<$<=======Z>\>>??????BB$C&C(C.C̼̼xeaLaxx)haCJOJQJ\^J_HaJnH tH h1$ha>*CJOJQJ\aJnH tH !h1CJOJQJ\aJnH tH !haCJOJQJ\aJnH tH !ha5CJOJQJaJnH tH !h15CJOJQJaJnH tH h1CJOJQJaJnH tH haCJOJQJaJnH tH "haCJOJPJQJaJnHtH"h1CJOJPJQJaJnHtH.C0C\C^CbCjDlDpDNEPETEFFF.G0G2GjGlGnGGGGG"H&H(H,H.H2H4H8H:H>H@HhHHHH͹ɬtpahaCJOJPJQJ\^Jha%ha5CJOJQJ^J_HnHtHha5CJOJQJ^JhaCJOJQJ^Jjh-NUh-Njh-NB*Uphh1CJOJQJaJnH tH h1haCJOJQJaJnH tH !ha5CJOJQJaJnH tH !h15CJOJQJaJnH tH &0G2GlGnGG$H&H*H,H0H2H6H8HH@HHHHHHHHH&&$a$$a$gd**$gd* $*$a$gd*HHHHHHHHHHHHHh1h-Nh-NmHnHujhaUhahCJOJQJ\^JhaCJOJQJ\^J (. A!"#$% + 0. A!"#$% Ys666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666p62&6FVfv2(&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@_HmHnHsHtHR`R Normalny*$1$8$9DCJKH_HmHsHtHff NagBwek 1$$@&$5CJOJPJQJ\^JaJph.tV"V NagBwek 2 $@&a$5CJOJPJQJ^JaJJA`J Domy[lna czcionka akapituPiP 0 Standardowy4 l4a ,k`, 0 Bez listy joj Standard*$1$8$9D0CJKHOJPJQJ^J_HaJmHnHsHtHXX Heading$xa$ CJKHOJ PJQJ ^J _H9aJbb Text bodyd x1$5$9Da$CJOJPJQJ^JaJ./". ListaCJ^JH"2H Legenda  $xx6CJ]^JaJ2B2 Index $CJ^JNRN NagBwek1a$5CJOJPJQJ^JaJVbV Tekst komentarza1CJOJPJQJ^JaJHrH GBwka i stopka $%D@D NagBwekCJOJPJQJ^JaJLJL PodtytuBa$5CJOJPJQJ^JaJn`n Bez odstpw *$8$9D0CJKHOJPJQJ^J_HaJmHnHsHtHL@L Akapit z list]^`JJ Style5 d=a$KHOJ PJ QJ ^J _H9FOF Style13a$KHOJ PJ QJ ^J _H9VOV Style7d]^`a$KHOJ PJ QJ ^J _H9FOF Style15a$KHOJ PJ QJ ^J _H9XOX Style18 d]^` a$KHOJ PJ QJ ^J _H9BB Style16!KHOJ PJ QJ ^J _H9BO"B Style12"a$KHOJ PJ QJ ^J DO2D Style22#dKHOJ PJ QJ ^J JBJ Tekst dymka$CJOJ PJ QJ ^J aJRjaRR Temat komentarza%5OJPJQJ\^J0 @b0 Stopka&CJaJrOrr Tekst podstawowy wcity 21'dx]^`CJaJJJ w2zmart (CJOJPJQJ^JaJLL w5pktart )CJOJPJQJ^JaJhh Tekst podstawowy 21*dxCJOJPJQJ^JaJDD Tekst komentarza+CJaJ*/* WW8Num1z0*/* WW8Num1z1*/* WW8Num1z2*/* WW8Num1z3*/* WW8Num1z4*/* WW8Num1z5*/!* WW8Num1z6*/1* WW8Num1z7*/A* WW8Num1z8L/QL WW8Num2z0!CJOJPJQJ\^JaJph*/a* WW8Num2z1*/q* WW8Num2z2*/* WW8Num2z3*/* WW8Num2z4*/* WW8Num2z5*/* WW8Num2z6*/* WW8Num2z7*/* WW8Num2z8B/B WW8Num3z0CJOJPJQJ^JaJ*/* WW8Num3z1*/* WW8Num3z2*/* WW8Num3z3*/!* WW8Num3z4*/1* WW8Num3z5*/A* WW8Num3z6*/Q* WW8Num3z7*/a* WW8Num3z8T/qT WW8Num4z0*CJOJPJQJ^J_HaJmHph sH*/* WW8Num4z1*/* WW8Num4z2*/* WW8Num4z3*/* WW8Num4z4*/* WW8Num4z5*/* WW8Num4z6*/* WW8Num4z7*/* WW8Num4z8*/* WW8Num5z0*/* WW8Num5z1*/!* WW8Num5z2*/1* WW8Num5z3*/A* WW8Num5z4*/Q* WW8Num5z5*/a* WW8Num5z6*/q* WW8Num5z7*/* WW8Num5z8H/H WW8Num6z05CJOJPJQJ\^JaJ*/* WW8Num6z1*/* WW8Num6z2*/* WW8Num6z3*/* WW8Num6z4*/* WW8Num6z5*/* WW8Num6z6*/* WW8Num6z7*/* WW8Num6z8:/!: WW8Num7z0OJPJQJ^J:/1: WW8Num7z1OJ PJ QJ ^J :/A: WW8Num7z2OJPJQJ^JF/QF WW8Num8z05CJOJPJQJ^JaJ*/a* WW8Num8z1*/q* WW8Num8z2*/* WW8Num8z3*/* WW8Num8z4*/* WW8Num8z5*/* WW8Num8z6*/* WW8Num8z7*/* WW8Num8z8B/B WW8Num9z0CJOJPJQJ^JaJ*/* WW8Num9z1*/* WW8Num9z2*/* WW8Num9z3*/!* WW8Num9z4*/1* WW8Num9z5*/A* WW8Num9z6*/Q* WW8Num9z7*/a* WW8Num9z8,/q, WW8Num10z0,/, WW8Num10z1,/, WW8Num10z2,/, WW8Num10z3,/, WW8Num10z4,/, WW8Num10z5,/, WW8Num10z6,/, WW8Num10z7,/, WW8Num10z8N/N WW8Num11z0!5CJOJPJQJ^JaJph,/, WW8Num11z1,/!, WW8Num11z2,/1, WW8Num11z3,/A, WW8Num11z4,/Q, WW8Num11z5,/a, WW8Num11z6,/q, WW8Num11z7,/, WW8Num11z8,/, WW8Num12z0,/, WW8Num12z1,/, WW8Num12z2,/, WW8Num12z3,/, WW8Num12z4,/, WW8Num12z5,/, WW8Num12z6,/ , WW8Num12z7,/ , WW8Num12z8,/! , WW8Num13z0,/1 , WW8Num13z1,/A , WW8Num13z2,/Q , WW8Num13z3,/a , WW8Num13z4,/q , WW8Num13z5,/ , WW8Num13z6,/ , WW8Num13z7,/ , WW8Num13z8D/ D WW8Num14z0CJOJPJQJ^JaJ,/ , WW8Num14z1,/ , WW8Num14z2,/ , WW8Num14z3,/ , WW8Num14z4,/ , WW8Num14z5,/ , WW8Num14z6,/! , WW8Num14z7,/1 , WW8Num14z80/A 0 WW8Num15z0^J8/Q 8 WW8Num15z2 CJ^JaJD/a D WW8Num16z0CJOJPJQJ^JaJ,/q , WW8Num16z1,/ , WW8Num16z2,/ , WW8Num16z3,/ , WW8Num16z4,/ , WW8Num16z5,/ , WW8Num16z6,/ , WW8Num16z7,/ , WW8Num16z8H/ H WW8Num17z0CJOJPJQJ\^JaJ,/ , WW8Num17z1,/ , WW8Num17z2,/! , WW8Num17z3,/1 , WW8Num17z4,/A , WW8Num17z5,/Q , WW8Num17z6,/a , WW8Num17z7,/q , WW8Num17z8D/ D WW8Num18z0CJOJPJQJ^JaJ,/ , WW8Num18z1,/ , WW8Num18z2,/ , WW8Num18z3,/ , WW8Num18z4,/ , WW8Num18z5,/ , WW8Num18z6,/ , WW8Num18z7,/ , WW8Num18z8P/ P WW8Num19z0$7CJOJPJQJS*^JaJph,/! , WW8Num19z1,/1 , WW8Num19z2,/A , WW8Num19z3,/Q , WW8Num19z4,/a , WW8Num19z5,/q , WW8Num19z6,/ , WW8Num19z7,/ , WW8Num19z80/ 0 WW8Num20z05@/ @ WW8Num20z15OJPJQJ^J,/ , WW8Num20z2,/ , WW8Num20z3,/ , WW8Num20z4,/ , WW8Num20z5,/ , WW8Num20z6,/ , WW8Num20z7,/! , WW8Num20z8</1 < WW8Num21z0OJPJQJ^J,/A , WW8Num21z1,/Q , WW8Num21z2,/a , WW8Num21z3,/q , WW8Num21z4,/ , WW8Num21z5,/ , WW8Num21z6,/ , WW8Num21z7,/ , WW8Num21z8D/ D WW8Num22z0CJOJPJQJ^JaJ,/ , WW8Num22z1,/ , WW8Num22z2,/ , WW8Num22z3,/, WW8Num22z4,/, WW8Num22z5,/!, WW8Num22z6,/1, WW8Num22z7,/A, WW8Num22z8,/Q, WW8Num23z0H/aH WW8Num24z0CJOJPJQJ\^JaJ,/q, WW8Num24z1,/, WW8Num24z2,/, WW8Num24z3,/, WW8Num24z4,/, WW8Num24z5,/, WW8Num24z6,/, WW8Num24z7,/, WW8Num24z8D/D WW8Num25z0CJOJPJQJ^JaJ,/, WW8Num25z1,/, WW8Num25z2,/!, WW8Num25z3,/1, WW8Num25z4,/A, WW8Num25z5,/Q, WW8Num25z6,/a, WW8Num25z7,/q, WW8Num25z8D/D WW8Num26z0CJOJPJQJ^JaJ,/, WW8Num26z1,/, WW8Num26z2,/, WW8Num26z3,/, WW8Num26z4,/, WW8Num26z5,/, WW8Num26z6,/, WW8Num26z7,/, WW8Num26z8D/D WW8Num27z0CJOJPJQJ^JaJ,/!, WW8Num27z1B/1B WW8Num27z25OJPJQJ\^J,/A, WW8Num27z3,/Q, WW8Num27z4,/a, WW8Num27z5,/q, WW8Num27z6,/, WW8Num27z7,/, WW8Num27z8,/, WW8Num28z0,/, WW8Num28z1,/, WW8Num28z2,/, WW8Num28z3,/, WW8Num28z4,/, WW8Num28z5,/, WW8Num28z6,/, WW8Num28z7,/!, WW8Num28z8H/1H WW8Num29z05CJOJPJQJ^JaJ,/A, WW8Num29z1,/Q, WW8Num29z2,/a, WW8Num29z3,/q, WW8Num29z4,/, WW8Num29z5,/, WW8Num29z6,/, WW8Num29z7,/, WW8Num29z8,/, WW8Num30z0,/, WW8Num30z1,/, WW8Num30z2,/, WW8Num30z3,/, WW8Num30z4,/, WW8Num30z5,/!, WW8Num30z6,/1, WW8Num30z7,/A, WW8Num30z8J/QJ WW8Num31z05CJOJPJQJ\^JaJ,/a, WW8Num31z1,/q, WW8Num31z2,/, WW8Num31z3,/, WW8Num31z4,/, WW8Num31z5,/, WW8Num31z6,/, WW8Num31z7,/, WW8Num31z8D/D WW8Num32z0CJOJPJQJ^JaJ,/, WW8Num32z1,/, WW8Num32z2,/, WW8Num32z3,/!, WW8Num32z4,/1, WW8Num32z5,/A, WW8Num32z6,/Q, WW8Num32z7,/a, WW8Num32z8</q< WW8Num33z0OJPJQJ^J,/, WW8Num33z1,/, WW8Num33z2,/, WW8Num33z3,/, WW8Num33z4,/, WW8Num33z5,/, WW8Num33z6,/, WW8Num33z7,/, WW8Num33z8P/P WW8Num34z0$5CJOJPJQJ\^JaJph,/, WW8Num34z3,/!, WW8Num34z4,/1, WW8Num34z5,/A, WW8Num34z6,/Q, WW8Num34z7,/a, WW8Num34z8H/qH WW8Num35z05CJOJPJQJ^JaJ,/, WW8Num35z1,/, WW8Num35z2,/, WW8Num35z3,/, WW8Num35z4,/, WW8Num35z5,/, WW8Num35z6,/, WW8Num35z7,/, WW8Num35z8H/H WW8Num36z0CJOJPJQJ\^JaJ,/, WW8Num36z1,/!, WW8Num36z2,/1, WW8Num36z3,/A, WW8Num36z4,/Q, WW8Num36z5,/a, WW8Num36z6,/q, WW8Num36z7,/, WW8Num36z8</< WW8Num37z0OJPJQJ^J</< WW8Num37z1OJ PJ QJ ^J </< WW8Num37z2OJPJQJ^J,/, WW8Num38z0,/, WW8Num38z1,/, WW8Num38z2,/, WW8Num38z3,/, WW8Num38z4,/, WW8Num38z5,/!, WW8Num38z6,/1, WW8Num38z7,/A, WW8Num38z8,/Q, WW8Num39z0,/a, WW8Num39z1,/q, WW8Num39z2,/, WW8Num39z3,/, WW8Num39z4,/, WW8Num39z5,/, WW8Num39z6,/, WW8Num39z7,/, WW8Num39z8D/D WW8Num40z0CJOJPJQJ^JaJ,/, WW8Num40z1,/, WW8Num40z2,/, WW8Num40z3,/!, WW8Num40z4,/1, WW8Num40z5,/A, WW8Num40z6,/Q, WW8Num40z7,/a, WW8Num40z8D/qD WW8Num41z0CJOJPJQJ^JaJ,/, WW8Num41z1,/, WW8Num41z2,/, WW8Num41z3,/, WW8Num41z4,/, WW8Num41z5,/, WW8Num41z6,/, WW8Num41z7,/, WW8Num41z8H/H WW8Num42z057>*S*\phwh*/* WW8Num7z3*/!* WW8Num7z4*/1* WW8Num7z5*/A* WW8Num7z6*/Q* WW8Num7z7*/a* WW8Num7z8,/q, WW8Num15z1,/, WW8Num15z3,/, WW8Num15z4,/, WW8Num15z5,/, WW8Num15z6,/, WW8Num15z7,/, WW8Num15z8,/, WW8Num23z1,/, WW8Num23z2,/, WW8Num23z3,/, WW8Num23z4,/!, WW8Num23z5,/1, WW8Num23z6,/A, WW8Num23z7,/Q, WW8Num23z8,/a, WW8Num34z1,/q, WW8Num34z2,/, WW8Num37z3,/, WW8Num37z4,/, WW8Num37z5,/, WW8Num37z6,/, WW8Num37z7,/, WW8Num37z8,/, WW8Num42z3,/, WW8Num42z4,/, WW8Num42z5,/, WW8Num42z6,/!, WW8Num42z7,/1, WW8Num42z80/A0 WW8Num43z0^JH/QH WW8Num44z05CJOJPJQJ^JaJ,/a, WW8Num44z1,/q, WW8Num44z2,/, WW8Num44z3,/, WW8Num44z4,/, WW8Num44z5,/, WW8Num44z6,/, WW8Num44z7,/, WW8Num44z8H/H WW8Num45z0CJOJPJQJ\^JaJ,/, WW8Num45z1,/, WW8Num45z2,/, WW8Num45z3,/!, WW8Num45z4,/1, WW8Num45z5,/A, WW8Num45z6,/Q, WW8Num45z7,/a, WW8Num45z8</q< WW8Num46z0OJPJQJ^J</< WW8Num46z1OJ PJ QJ ^J </< WW8Num46z2OJPJQJ^J,/, WW8Num47z0,/, WW8Num47z1,/, WW8Num47z2,/, WW8Num47z3,/, WW8Num47z4,/, WW8Num47z5,/, WW8Num47z6,/, WW8Num47z7,/!, WW8Num47z8,/1, WW8Num48z0,/A, WW8Num48z1,/Q, WW8Num48z2,/a, WW8Num48z3,/q, WW8Num48z4,/, WW8Num48z5,/, WW8Num48z6,/, WW8Num48z7,/, WW8Num48z8D/D WW8Num49z0CJOJPJQJ^JaJ,/, WW8Num49z1,/, WW8Num49z2,/, WW8Num49z3,/, WW8Num49z4,/, WW8Num49z5,/!, WW8Num49z6,/1, WW8Num49z7,/A, WW8Num49z8D/QD WW8Num50z0CJOJPJQJ^JaJ,/a, WW8Num50z1,/q, WW8Num50z2,/, WW8Num50z3,/, WW8Num50z4,/, WW8Num50z5,/, WW8Num50z6,/, WW8Num50z7,/, WW8Num50z8L/L Domy[lna czcionka akapitu1R/R NagBwek 2 Znak5CJOJPJQJ^JaJB/B Internet link>*phwhZ/Z Tekst komentarza ZnakCJOJPJQJ^JaJJ/!J NagBwek ZnakCJOJPJQJ^JaJN/1N PodtytuB Znak5CJOJPJQJ^JaJ>/A> Akapit z list ZnakP/QP OdwoBanie do komentarza1CJaJDoaD Font Style32CJOJ PJ QJ ^J D/qD Font Style35CJOJ PJ QJ ^J DoD Font Style55CJOJ PJ QJ ^J J/J Font Style405CJ$OJ PJ QJ \^J JoJ Font Style565CJOJ PJ QJ \^J P/P Tekst dymka ZnakCJOJ PJQJ ^J aJ`/` Temat komentarza Znak5CJOJPJQJ\^JaJ>/> Stopka ZnakOJPJQJ^J</< NagBwek Znak1CJaJZ/Z NagBwek 1 Znak$5CJOJPJQJ\^JaJph.tZ/Z Tekst podstawowy ZnakCJOJPJQJ^JaJH/H TytuB Znak5CJOJPJQJ^JaJT!T Tekst podstawowy wcity 2 Znak^/1^ Tekst podstawowy 2 ZnakCJOJPJQJ^JaJT/AT Tekst podstawowy Znak1OJPJQJ^JT/QT TytuB Znak1&@CJ4KHOJPJQJ^JaJ4ph2>Of/af Tekst podstawowy wcity 2 Znak1OJPJQJ^JX/qX Tekst podstawowy 2 Znak1OJPJQJ^J2( 2 Numer wiersza6X 6 Uwydatnienie6]N' N OdwoBanie do komentarzaCJaJ\/\ Tekst komentarza Znak1OJPJQJ^JnHtHJ/J ListLabel 1CJPJ^J_HaJmHsH:/: ListLabel 2 CJ^JaJ>/> ListLabel 3CJ\^JaJ:/: ListLabel 4 CJ^JaJ2/ 2 ListLabel 5^J@/ @ ListLabel 65CJ\^JaJF/! F ListLabel 75CJ\^JaJphF/1 F ListLabel 85CJ\^JaJph B/A B ListLabel 95CJPJ^JaJL/Q L ListLabel 1057>*S*\phwh>/a > ListLabel 115CJ\^J4/q 4 ListLabel 12^J </ < ListLabel 13 CJPJ^J>/ > ListLabel 145PJ\^J@/ @ ListLabel 15CJPJ^JaJ4/ 4 ListLabel 16^J>/ > ListLabel 17 5^Jph6/ 6 ListLabel 185\6/ 6 ListLabel 195\4/ 4 ListLabel 20^J8/!8 ListLabel 21CJaJ6/!6 ListLabel 225\</!!< ListLabel 23 CJ^JaJ</1!< ListLabel 24 56\]L/A!L ListLabel 2557>*S*\ph wh4/Q!4 ListLabel 265D/a!D Bullet SymbolsOJPJQJ^J:/q!: Numbering Symbols,O!,No List F.!.WW8Num37 F,!,WW8Num5 F.!.WW8Num10 F.!.WW8Num11 F.!.WW8Num13 F*O!*WWNum1 F*!*WWNum2 F*O"*WWNum3  F *O"*WWNum4! F *O!"*WWNum5" F *1"*WWNum6# F *OA"*WWNum7$ F *OQ"*WWNum8% F*Oa"*WWNum9& F,Oq",WWNum10' F,O",WWNum11( F,O",WWNum12) F,O",WWNum13* F,O",WWNum14+ F,O",WWNum15, F,O",WWNum16- F,",WWNum17. F,O",WWNum18/ F,O#,WWNum190 F,O#,WWNum201 F,O!#,WWNum212 F,1#,WWNum223 F,OA#,WWNum234 F,OQ#,WWNum245 F,Oa#,WWNum256 F,Oq#,WWNum267 F ,O#,WWNum278 F!,O#,WWNum289 F",O#,WWNum29: F#,O#,WWNum30; F$,O#,WWNum31< F%,O#,WWNum32= F&,O#,WWNum33> F',O#,WWNum34? F(,O$,WWNum35@ F),$,WWNum36A F*,!$,WWNum37B F+,1$,WWNum38C F,,A$,WWNum39D F-,Q$,WWNum40E F.,a$,WWNum41F F/,Oq$,WWNum42G F0,O$,WWNum43H F1,O$,WWNum44I F2,O$,WWNum45J F3,O$,WWNum46K F4,$,WWNum47L F5,$,WWNum48M F6,O$,WWNum49N F7,$,WWNum50O F8,%,WWNum51P F9,%,WWNum52Q F:,O!%,WWNum53R F;,O1%,WWNum54S F<,A%,WWNum55T F=,OQ%,WWNum56U F>,a%,WWNum57V F?,q%,WWNum58W F@,O%,WWNum59X FAPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V4з>mSz%[M5,cܫ{]r/N8aq-_*GlLi˽5Lj?D#}̷P m|È_b3oDHdZ'FX)jub=& ,΍ɄGaXp90@N3}eN3J/-nl5 m_~  |@ xyJxJ |zu@!%תr9d~9_"SLX,(eIpO #3/@X*/~/[!0wc&`a*&s|0DDhSb$g@__ ,6#x;a2Z=h%(\sia}dn"td;@|JKl.4) G1!F\(aMs8D!VF;$,l!Fln;Fm# wCL0^Es"!]$B")16 WK5{"2 61eA ; qc?Pgc"CP|jo@l5ʪ[ D2O,Q geUU Q;k2~n].n^Kw/+[tǮY t rР}Ou. i0  D3]d3Sݿx:8}x-j!xCZ}@WlyI@ھ m2DBARO4 w¢iaѐ`ʁ}W=0#xBeT/.3}Z0 IJVnJ.O.-7ȴAB+7jeZ2ApEt /F"Io(,ᢋx\N8q(Z\~+ Q K rA$vmDF: jWe~~dsH ;tDPb~,8&^h ̅lUk)]tYy WRQh߲5C@d`*T]#pj=HFNU4TEvM3,Z,5V>um.nmw x?K}Q[MfP7eXjv6jϠ&MBSZanjah^HC»9\!ړ=prTPjWJ߮ھ_-r۩<"¨2}x#Eٱ8/.XTd갥r8IcX@xPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!.Etheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] ry4$$* RR_________b@ #>.E^c<$R$D^fl}Vd f6.CHH%&(*+-/13579;<?@B#0.I[u<>JxR|^d{ތ(Z$40GH'),.02468:=>AS{{{4XRY[b!8@0(  B S  ? _Hlk60839608 _Hlk70407244 _Hlk65489687 _Hlk65485202 _Hlk118657209 _Hlk62886124 _Hlk62885859 _Hlk62886256 _Hlk3384407 _Hlk3546681 _Hlk61776837 _Hlk62899590|b aX5 $  5>A< ?    &&<<9EBJKVϏ؏ "25j q {E|E.t.tqyqyϑёrro%/5Je} :n.3 , ox |DJBi#3,M3uhk;[c4[% M}̷@O%jUJ֡Tldp]`{@(6@0u(XnK*~jaC* h~:6K4"y"j9j%X+'(>,&(ײO9rL)V*,M"..nG.GbyU1X`j4 ?a4> :6 Jk;Yst;n/ΗX=,(=ߊ~U&{>^֌w@`n" D_tD@_D?V-HtoH+bPZAD+aQŨ6DXR!.VV XW!LbXDsLUY,.pZ`/ ]Ft_>{RF`hk?Le`&tvc" 3bg>h}kVހm"mJ:Rm~dM8xnFboDVSpv4u;'uhP%uӚl8vVOt;wPwZ ]wTf2yoD3&|9N,(*2~TTt ^`CJ^JaJ)^`)pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`^`pL^p`L5\@ ^@ `^`L^`L^`^`PL^P`L^`5CJ\^JaJph.' ^'` 5CJ\^JaJph ) 0^ `05CJ\^JaJph) 0^ `0.... ^` ..... ^` ...... B`^B``....... !`^!``........ h^h`.........^`.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`)d^d`.4 L^4 `L.^`.^`.L^`L.t^t`.D^D`.L^`L.^`.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`)^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`^J.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.8^8`CJ\^JaJ.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`OJQJ- ^`OJ QJ ^J op^p`OJQJ@ ^@ `OJQJ ^`OJ QJ ^J o^`OJQJ^`OJQJ ^`OJ QJ ^J oP^P`OJQJ^`CJPJ^J_HaJsH)p^p`.@ L^@ `L.^`.^`.L^`L.^`.P^P`. L^ `L.^`)^`)pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`)^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`5^`pL^p`L@ ^@ `^`L^`L^`^`PL^P`Lh ^`hH)h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.h^`CJOJPJQJ^JaJ)h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.^`)^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`)^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.h ^`hH)h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.^`^`pL^p`L@ ^@ `^`L^`L^`^`PL^P`L^`)^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`5^J.^`^J.pL^p`L^J.@ ^@ `^J.^`^J.L^`L^J.^`^J.^`^J.PL^P`L^J. ^`CJ^JaJ)^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.h ^`hH)^`pL^p`L5\@ ^@ `^`L^`L^`^`PL^P`L0^`0.8^8`.^`.^`.p^p`. ^ `.@ ^@ `. ^ `.^`.^`.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`.8^8`.^`.^`.p^p`. ^ `.@ ^@ `. ^ `.^`.CJPJ^JaJ.^J) 5^Jph.^J.^J.^J.^J.^J.^J.^`5\^`L^`Lo ^o `?^?`L^`L^`^`L^`L^`5\' ^'` 5OJPJQJ\^J) 0^ `05\ 0^ `0^`^`B`^B``!`^!``h^h`^`)^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^J.^J.^J.^J.^J.^J.^J.^J.^J.^`)^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`OJQJ  ^ `OJ QJ ^J o ^ `OJQJb^b`OJQJ 2^2`OJ QJ ^J o^`OJQJ^`OJQJ ^`OJ QJ ^J or^r`OJQJ^J^J^J^J^J^J^J^J^Jh^h`57>*S*\ph wh^`pL^p`L@ ^@ `^`L^`L^`^`PL^P`Lh^h`57>*S*\phwh.8^8`.^`.^`.p^p`. ^ `.@ ^@ `. ^ `.^`.8^8`5CJ\^JaJ.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`5CJ\^J.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`.8^8`.^`.^`.p^p`. ^ `.@ ^@ `. ^ `.^`.^`)^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.h^`CJOJQJaJo(hH)h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH. ^`56\]^`pL^p`L@ ^@ `^`L^`L^`^`PL^P`L^`5PJ\^J^`pL^p`L@ ^@ `^`L^`L^`^`PL^P`L8^8`5\^`pL^p`L@ ^@ `^`L^`L^`^`PL^P`Lh^`OJQJo(hH-he^e`OJ QJ ^J o(hHoh5 ^5 `OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJ QJ ^J o(hHoh^`OJQJo(hHhu^u`OJQJo(hHhE^E`OJ QJ ^J o(hHoh^`OJQJo(hH8^8`5CJ\^JaJ.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`.8^8`.^`.^`.p^p`. ^ `.@ ^@ `. ^ `.^`. CJPJ^J)OJ QJ oOJQJOJQJOJ QJ oOJQJOJQJOJ QJ oOJQJ^`^`pL^p`L@ ^@ `^`L^`L^`^`PL^P`L^`^`L^`L^`` ^` `0 L^0 `L^`^`L^`L^J^J^J^J^J^J^J^J^J CJ^JaJ.^J.^J) CJ^JaJ.^J.^J.^J.^J.^J.^`5CJPJ^JaJ.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.8^8`CJ\^JaJ.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`.8^8`.^`.^`.p^p`. ^ `.@ ^@ `. ^ `.^`.^`OJQJ-^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^J)^J.^J.^J.^J.^J.^J.^J.^J. ^`^J.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^J^J^J^J^J^J^J^J^J^`)^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`)^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.w^w`5\o^o`? L^? `L ^ `^`L^`L^`O^O`L^`L^`CJaJ.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`5\^`pL^p`L@ ^@ `^`L^`L^`^`PL^P`L^`.8^8`.^`.^`.p^p`. ^ `.@ ^@ `. ^ `.^`.^`OJQJ- ^`OJ QJ ^J ov^v`OJQJF ^F `OJQJ ^`OJ QJ ^J o^`OJQJ^`OJQJ ^`OJ QJ ^J oV^V`OJQJ^`.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.h ^`hH)h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH. z^z`CJ^JaJ)J^J`. L^ `L. ^ `.^`.L^`L.Z^Z`.*^*`.L^`L.^`.8^8`.^`.^`.p^p`. ^ `.@ ^@ `. ^ `.^`. CJPJ^J)^`5\^`pL^p`L@ ^@ `^`L^`L^`^`PL^P`Lq'uw@6DXR?Le`2y9rL)[c"3uZ ]w3,M+'[8v=.3 ]x e}X=U&{> :6.VV3&|-HMC* *, ?a4nG.DJRm8xn{@(&tvch}k]i#U1Spj4sLUYbgJk;m"m".,&(" Dv4u+aQP%upZ XWt_oH_DK*(*2~t;:bobX@OU&{>M :6C* h}k-H, ?a4DJRm8xn{@(&tvc]i#U1SpsLUYJk;m"m".,&(" Dv4u=P%ue}Z ]we}+aQ[cX=3u3,Mx 8v(*2~ ]UF`u(T_tDt;wj%bP6K4" h CJOJPJQJ^JaJo() !^`5CJOJPJQJ\^JaJo( ^`CJOJQJaJo()!' ^'` 5CJOJPJQJ\^JaJ) ^`CJOJQJ^JaJo(.(dt(d3? (d (d(d)d'd)d'd(d(d(dЛd'd'd)d)d'dP(d'd(d)d(d)d(d3?P(d'dP(dP(d'd(d(d)d'd3?3?(dJJ,vrz4  1-a.9S7xb76D8FyH63Mk*-Na@$ %&()/05:CERSUm~4     " . F R T X Z f h r |          BUnknownG.[x Times New Roman5Symbol3. .[x Arial7$BCambriaKWenQuanYi Zen Hei7..{$ Calibri?Times-RomanCTTE1FA5458t00C.,.{$ Calibri LightA. Arial NarrowI. ??Arial Unicode MS_. Franklin Gothic BookCorbel9. . Segoe UI?= .Cx Courier New;Wingdings5. .[`)Tahoma=OpenSymbolA$BCambria Math"1Gᤇ@%H%H!0MMCQHP $P12o!xx  Baska Beata GKZ-Stan034J*U'4)7>"  R  $ 1 X  =: Q2  #G3F6?A 5!-"D#T$+%&&,'(H) *P+0,O- .J/0.1M2W3B4L5(6N7 89;:C;<<E=8>9?V@@AIBCKD%E F!GH/IS Oh+'0Z   , 8 D P\dlt| Baska Beata Normal.dotm GKZ-Stan037Microsoft Office Word@@Z@Pyx@@b%HGX Rt n,  d.@Cambria---  2 ;_c  @Cambria---@Times New Roman------ )2 K_cNumer referencyjny:   %2 KcGKZ.271.1.11.2022 ---  2 KTc  @Cambria--------------- 2 [(c --- 2 [@ cZacznik nr   2 [c7  2 [c  2 [cdo SWZ ---  2 [c  @"Calibri------  2 c1  2 c    2 0_c  @Cambria------ %2 k@cUMOWA NR     2 kc   2 zr c(projekt)  2 zc    2 _c    2 _c   }2 _Lczawarta w dniu .................................... w Moskorzewie pomidzy :        2 c  ------@"Calibri------ =2 _!cGMINA MOSKORZEW, Moskorzew 42, 29         2 Rc- 2 V c130 Moskorzew  --- 2 c, ---  2 cNIP 6090000655 ---  2 %c  --- )2 _creprezentowan przez   2 c  ---@"Calibri------ 2 _ cWjta Gminy   2 c.. ---  2 c  --- 82 _cprzy kontrasygnacie Skarbnika   2 c-  2 #c  2 'c  2 mc..   2 c  --------- 2 _ czwan dalej  --- 2 cZamawiajcym   ---  2 c  ---  2 _ca  2 fc  ------ V2 _2c. (nazwa i adres Wykonawcy),    --- .2  cwpisanym/ do Rejestru    2 &_`cPrzedsibiorcw prowadzonego przez Sd Rejonowy w Wydzia Krajowego Rejestru Sdowego pod            U2 6_1cnr . /lub/ do Centralnej Ewidencji i Informac          O2 6-cji o Dziaalnoci Gospodarczej) NIP: ,      --- "2 E_cREGON:.,  ---  2 Ec  --- .2 U_cReprezentowanym/ przez    2 Uc   #2 e_c..,   2 ec  --- ,2 t_czwanym w treci Umowy      --- 2 t cWykonawc.  ---  2 t:c  ---  2 _c  "Arial Unicode MS------ 2 c1---  2 c  @Cambria- - - - - -  )2 @cPRZEDMIOT ZAMWIENIA    ---  2 c  ---@"Arial- - - ------ 2 wc1.- - -   2 c --- 2 XcW wyniku udzielonego zamwienia publicznego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275           2 cpkt  2 c  2 c1 us ;2  ctawy z dnia 11 wrzenia 2019 r.     2 zc-  2 ~c  _2 8cPrawo zamwie publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.      --- S2 0c1710 ze zm.) [zwanej dalej take ustawa Pzp],    --- 2  cZamawiajcy  ---  2 c  2  czleca, a --- 2 ' cWykonawca  ---  2 oc  2 t cprzyjmuje do   ------ @2 #cwykonania zadanie inwestycyjne pn.:  ---  2 cc   2 hc C2 m%cBudowa wodocigu oraz ujcia wody na      2 dcterenie Gminy   --- 2  cMoskorzew   2 c.---  2 c  --- 2 wc2.- - -   2 c --- 2 YcIntegralnymi czciami niniejszej Umowy, opisujcymi szczegowo przedmiot zamwienia s:           2 c  --- 2 c1)- - -   2 c --- =2 !cSpecyfikacja Warunkw Zamwienia;      2 }c  --- 2 c2)- - -   2 c --- =2 !cOferta Wykonawcy z dnia __.__. r.     2 _c  --- 2 0c3)- - -   2 0c --- w2 0HcOpis Przedmiotu zamwienia, zwany dalej OPZ, w zakres ktrego wchodz          2 0Vc   2 0Zc:  2 0]c  @Symbol- - - ---- - -   2 Ac - - -   2 Ac --- )2 AcProgram Funkcjonalno   2 A<c- O2 A@-cUytkowy, zwany dalej PFU, z zacznikami,     2 AAc  ------ 2 Pwc3.- - -   2 Pc --- 2 PUcZakres rzeczowy zamwienia zwany dalej Przedmiotem Umowy obejmuje w szczeglnoci w            2 Pcy-  2 `Yckonanie robt budowlanych na podstawie wasnego projektu budowlanego i wykonawczego Wyko-         2 o cnawcy, zwane   2 oNcgo dalej Dokumentacj Projektow. Wykonanie Przedmiotu Umowy nastpi z mate-         --- 2 Tcriaw, sprztu i wyposaenia dostarczonego przez Wykonawc na jego koszt i ryzyko.    ---  2 wc  ------ 2 wc4.- - -   2 c --- 2 WcPrzedmiot Umowy musi by wykonany zgodnie z warunkami Umowy, obowizujcymi przepisami               2 cprawa,   2 Uca take zgodnie z najlepsz wiedz i dowiadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem naj-         2 \cwyszej starannoci oraz zgodnie z normami budowlanymi i tzw. zasadami sztuki budowlanej.          2 c  --- - @ !Iu-   --- 2 wc5.- - -   2 c --- 2 OcDokumentacja projektowa winna by na etapie opracowania konsultowana i uzgadnia       2  cna przez  c-  -   '' - @ !Iu-    22 cWykonawc z Zamawiajcym.       2 >c  m2 CAcBrak konsultacji i uzgodnie przyjtych rozwiza w dokumentacji      - @ !Iu-    2 ^cprojektowej oraz brak jej ostatecznej akceptacji, uprawnia Zamawiajcego do dania wprowadze-        - @ !Iu-    h2 >cnia zmian w dokumentacji na kadym etapie realizowanej inwesty       =2 !ccji na ryzyko i koszt Wykonawcy.     - @ !Iu-   --- 2 PcZmiany te Wykonawca zobowizuje si wykona w ramach wynagrodzenia ryczatowego.         ---  2 c  c-  -   ''"Arial Unicode MS- - - - - -  2 wc6.- - -   2 c --- g2 =cWykonanie Dokumentacji Projektowej, obejmuje w szczeglnoci:      ---  2 c  --- 2 c1)- - -   2 c --- 2 Ocwykonanie projektu budowlanego i wykonawczego w oparciu o PFU, w sposb zgodny               2 /cz  2 /c  2 /^cwymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze         2 ?Yczm.) (zwanej dalej Prawo budowlane), innymi przepisami prawa i obowizujcymi Polskimi             w2 NHcNormami, zasadami wiedzy technicznej oraz winno by poprzedzone konsulta            2 Nccjami     2 ^ci  2 ^c  72 ^cuzgodnieniami z Zamawiajcym,      2 ^]c  --- 2 nc2)- - -   2 nc --- 2 nQcuzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnie projektowych i wszelkich innych            --- y2 }Icniezbdnych elementw projektu w zakresie wynikajcym z przepisw prawa,       ---  2 }\c  --- 2 c3)- - -   2 c --- j2 ?cuzyskanie wszystkich wymaganych przepisami Prawa Budowlanego uz       ,2 :cgodnie i pozwole na    m2 Acrealizacj projektu (w tym w szczeglnoci pozwolenia na budow),       2 c  --- 2 c4)- - -   2 c --- 2 ocwykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robt (zwanego dalej STWiOR)      --- a2 9ci planu Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia (zwanego dalej     2 cBiOZ), ---  2 c  --- 2 c5)- - -   2 c --- 2 Xcwykonanie przedmiaru robt i szczegowego kosztorysu (bdcego rozwiniciem kalkulacji       2 Tccenowej zaoferowanej ceny) odnoszcego si do opracowanej dokumentacji projektowej,                G2 (czwanego dalej Kosztorysem szczegowym      2 c  "Systemc--ccbbaassi ՜.+,D՜.+,, hp|  M  Tytu P _PID_HLINKS AppVersion DocSecurityHyperlinksChangedLinksUpToDate ScaleCrop ShareDocAVhttps://sip.lex.pl//document/16992095?cm=DOCUMENT15.0000   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~      !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~     !Root Entry F@ 1TableD8WordDocument WSummaryInformation(ZDocumentSummaryInformation8MsoDataStorepVX5HPUKTYIAA==2pVItem PropertiesUCompObj {   F)Dokument programu Microsoft Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q