ࡱ> C2bjbjnn7 h hDY/#$ -$ 9$9$9$M$M$M$8$L& M$'''''5)5)5)ϝѝѝѝѝѝѝ$Ƣ|9$5)5)5)5)5)9$9$''H***5)9$'9$'ϝ*5)ϝ**^,i' R)")П0͎)pii"9$05)5)*5)5)5)5)5)I*:5)5)5)5)5)5)5)5)5)5)5)5)5)5)5)5)c ":U M O W A zawarta w dniu & & & & .. w Ameryce pomidzy: Wojewdzkim Szpitalem Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce, Ameryka 21,11-015 Olsztynek, reprezentowanym przez: pana dr in|. Romana Lewandowskiego, zwanym w dalszej cz[ci umowy  ZAMAWIAJCYM Regon: 000296236, NIP:739-29-54-381 a firm  & & & & & & ., zwanym dalej  WYKONAWC Regon: & & . NIP:& & & & . 1 Zgodnie z wynikiem przetarg ryb podstawowym z mo|liwo[ci przeprowadzenia negocjacji art. 275 pkt 2 negocjacje Zamawiajcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Dostawa i monta| dwch dzwigw osobowych w budynku gBwnym Wojewdzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce. Wsplny SBownik ZamwieD (CPV): - 45000000-7 Roboty budowlane, Okre[lenie niektrych poj u|ytych w niniejszej umowie a nie okre[lonych w ustawie Prawo zamwieD publicznych: Roboty zaniechane to konieczno[ zaniechania wykonania robt objtych projektem budowlanym i kosztorysem ofertowym na skutek sytuacji niemo|liwej wcze[niej do przewidzenia w celu prawidBowego wykonania przedmiotu Umowy. Roboty zamienne to roboty do wykonania nie objte kosztorysem ofertowym, lecz niewykraczajce poza przedmiot zamwienia okre[lony w CPV, wynikajce z konieczno[ci wykonania rozwizaD zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, o ktrych mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4b ustawy Prawo Budowlane. 2 Jako dat rozpoczcia robt strony ustalaj dzieD & ... 2023 roku. Strony ustalaj, i| zakoDczenie caBo[ci robt objtych niniejsz umow nastpi w terminie do dnia do 15.06.2023 roku. Przez termin  zakoDczenie caBo[ci robt  nale|y rozumie: wykonanie robt, zgBoszenie ich do odbioru w dzienniku budowy, powiadomienie Inspektora nadzoru wymienionego w 4 o zakoDczeniu caBo[ci robt, potwierdzenie wpisem do dziennika budowy faktu zakoDczenia robt przez Inspektora nadzoru wymienionego w 4. Je[li potwierdzenie Inspektora wymienionego w 4 zawiera sformuBowanie  Potwierdzam zakoDczenie robt objtych umow zgodnie ze zgBoszeniem wykonania robt przez Wykonawc z dnia.... wwczas nale|y przyj, |e termin zgBoszenia jest terminem zakoDczenia caBo[ci robt rozumianym zgodnie z ust. 1 pod warunkiem zapisanym w 8 ust. 5. 3 Zamawiajcy przeka|e niezwBocznie Wykonawcy plac budowy wraz z dokumentacj. 4 Ze strony Zamawiajcego uprawnionym do kontroli i nadzoru robt bdzie: Pan in|. PaweB Sikor  inspektor nadzoru bran|y budowlanej - Przedstawiciel In|yniera Kontraktu, Pan in|. Piotr Stolarski - inspektor nadzoru bran|y elektrycznej - Przedstawiciel In|yniera Kontraktu, 5 Wykonawca zobowizuje si zapewni na budowie warunki bezpieczeDstwa i higieny pracy. 6 Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowizany jest do wykonania oznakowania oraz zabezpieczenia miejsc prowadzenia robt na czas ich realizacji. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca zobligowany jest do wykonania oraz zapewnienia: sprawnej organizacji i zagospodarowania zaplecza budowy, tj. zorganizowania zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb wBasnych wraz z zabezpieczeniem dostawy mediw niezbdnych dla ich funkcjonowania (zapewnienie dostawy wody i energii elektrycznej, odprowadzenia nieczysto[ci), zapewnienie zgodnych z przepisami prawa warunkw bhp i ppo|., w przypadku korzystania z podwykonawcw - koordynowania robt podwykonawcw, ponoszc za nich peBn odpowiedzialno[, zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad personelem w zakresie porzdku i dyscypliny pracy, prawidBowego prowadzenia dokumentacji budowy, przy realizacji zamwienia zagwarantowania, aby wszystkie materiaBy u|yte do wykonania przedmiotu umowy posiadaBy dopuszczenie do obrotu oraz dokumenty potwierdzajce ich zgodno[ci z obowizujcymi w tym zakresie normami. Wykonawca, w/w dokumenty dostarczy Zamawiajcemu przy odbiorze koDcowym. Wyklucza si monta| jakichkolwiek materiaBw i sprztu nie posiadajcych potwierdzenia ich zgodno[ci z obowizujcymi normami i dopuszczenia do obrotu, wymagania dotyczce robt  wszystkie prace winny by zrealizowane zgodnie zobowizujcymi przepisami, obowizujcymi normami, warunkami technicznymi isztuk budowlan, przepisami bhp, ppo|. z zalecaniami przedstawiciela Zamawiajcego, oraz zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej i wytycznymi niniejszej Specyfikacji, a tak|e z pozostaBymi zaBcznikami, Wykonawca zobowizany jest do przywrcenia nale|ytego stanu i porzdku terenu (w razie z korzystania) drg, nieruchomo[ci, urzdzeD, obiektw itp., ktre Wykonawca naruszyB przy wykonywaniu przedmiotu zamwienia, dostarczenie Zamawiajcemu, na co najmniej 3 dni przed podpisaniem umowy, o[wiadczenia opodjciu obowizkw kierownika budowy i kierownikw robt bran|owych oraz uwierzytelnionych kopii za[wiadczeD wBa[ciwej izby samorzdu zawodowego potwierdzajcych wpis ww. osb na list czBonkw tej izby i uwierzytelnionych kopii uprawnieD budowlanych, dostarczenie Zamawiajcemu, na co najmniej 3 dni przed podpisaniem umowy kosztorysu ofertowego w wersji szczegBowej i uproszczonej wraz z tabel elementw scalonych i zestawieniami : materiaBw i sprztu wg. podziaBu na poszczeglne bran|e odpowiednie oznakowanie izabezpieczenie miejsc prowadzenia robt, wygrodzenie stref niebezpiecznych  zgodnie z obowizujcymi przepisami, uzyskanie zatwierdzenia materiaBw budowlanych przed wbudowaniem, udzielanego przez Nadzr Inwestorski oraz przekazywanie Nadzorowi Inwestorskiemu na bie|co: dokumentw potwierdzajcych zgodno[ zastosowanych materiaBw z polsk lub europejsk norm podpisanych przez Kierownika budowy, z adnotacj o miejscu wbudowania. W przypadku zamiaru zastosowania materiaBw i urzdzeD rwnowa|nych dodatkowo wymagana jest akceptacja Projektanta, dostarczenia gwarancji producentw dla zamontowanych urzdzeD przeprowadzenie prb, pomiarw, sprawdzeD i odbiorw przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robt budowlano  monta|owych, wykonanie na wBasny koszt odkrywki elementw robt budzcych wtpliwo[ w celu sprawdzenia jako[ci ich wykonania, je|eli wykonanie tych robt nie zostaBo zgBoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, dostarczenie, monta|, demonta| oraz wykorzystanie rusztowaD, szalunkw i wszelkiego rodzaju sprztu, narzdzi i urzdzeD koniecznych do u|ycia w celu wykonania przedmiotu zamwienia, oznakowanie obiektu zgodnie z instrukcj bezpieczeDstwa po|arowego obiektu, usunicie poza teren budowy wszelkich urzdzeD tymczasowych, zaplecza itp., po zakoDczeniu robt, przestrzegania jako wytwarzajcy odpady przepisw prawnych wynikajcych zustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony [rodowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232  tekst jednolity ze zmianami) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zmianami). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowizek w pierwszej kolejno[ci poddania odpadw budowlanych odzyskowi, a je|eli z przyczyn technologicznych jest on niemo|liwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowizany jest do przekazania powstaBych odpadw do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowizany jest udokumentowa Zamawiajcemu sposb gospodarowaniatymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koDcowego przedmiotu niniejszej umowy. Zamawiajcy wymaga, aby roboty budowlane byBy wykonywane w sposb powodujcy jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a| do zakoDczenia i odbioru ostatecznego robt. ZaBatwienie wszystkich formalno[ci i kosztw zwizanych z wykonaniem przedmiotu umowy le|y po stronie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowizany wykona przedmiot umowy z materiaBw wBasnych, zakupionych przez siebie i zgodnych z dokumentacj projektow. Wszystkie materiaBy z rozbirki, nie nadajce si do ponownego wbudowania, Wykonawca podda unieszkodliwieniu na wBasny koszt. Wszystkie materiaBy z rozbirki nadajce si do ponownego wbudowania nale|y przekaza Zamawiajcemu. W zale|no[ci od specyfiki materiaBu, nale|y uBo|y go na paletach bdz zapakowa Big Bag oraz przewiez irozBadowa na wskazane przez Zamawiajcego miejsce w odlegBo[ci [rednio ok. 10 km. Do wykonania zamwienia Wykonawca zobowizany jest u|y materiaBw gwarantujcych odpowiedni jako[, o parametrach technicznych i jako[ciowych odpowiadajcych wBa[ciwo[ciom materiaBw przyjtych w projekcie i dopuszczonych do stosowania. Przy wykonywaniu robt budowlanych Wykonawca zastosuje wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z zasadami okre[lonymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pzn. zm.) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Wykonawca ma obowizek posiada w stosunku do u|ytych materiaBw i urzdzeD dokumenty potwierdzajce pozwolenie na zastosowanie w budownictwie. Wykonawca przygotuje oraz zBo|y u Zamawiajcego podczas odbioru koDcowego robt (2egz. w formie pisemnej, trwale spite; 2 kopie zapisane na no[niku CD) wszelkie dokumenty za wykonany przedmiot zamwienia, a w szczeglno[ci: protokoBy z badania materiaBw, dokumenty potwierdzajce jako[ materiaBw i urzdzeD u|ytych do wykonania przedmiotu zamwienia, inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamwienia, aodnoszce si do jego realizacji, zwBaszcza rysunki ze zmianami naniesionymi wtrakcie realizacji zadania, projekt powykonawczy, pozostaBe dokumenty niezbdne do zgBoszenia zakoDczenia realizacji robt, dziennik budowy, Wszystkie dokumenty o ktrych mowa powy|ej (lit. a-e) maj by uporzdkowane, aich wersja papierowa ma by to|sama z wersj zapisan na no[niku CD (taka sama numeracja inazewnictwo). Podczas realizacji inwestycji Wykonawca udostpni Zamawiajcemu wgld w materiaBy budowlane, ktre bd u|yte do wykonania przedmiotu zamwienia. Po stronie Wykonawcy le|y prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji inwestycji w formie zdj cyfrowych. 7 1. Zamawiajcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac przez Wykonawc lub podwykonawc osb wykonujcych n/w czynno[ci w zakresie realizacji niniejszej umowy, je|eli wykonanie tych czynno[ci polega na wykonywaniu pracy w sposb okre[lony w art. 22 par 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, z pzn. zm): obsBuga maszyn budowlanych, wykonywanie robt murarskich, wykonywanie zabudowania terenu i robt wykoDczeniowych w budownictwie, wykonywanie rozliczeD finansowo  rzeczowych. 2. W trakcie realizacji Umowy Zamawiajcy uprawniony jest do wykonywania czynno[ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno[nie speBniania przez Wykonawc lub podwykonawc wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac osb wykonujcych wskazane w ust. 1 czynno[ci. Zamawiajcy uprawniony jest w szczeglno[ci do: |dania o[wiadczeD i dokumentw w zakresie potwierdzenia speBniania ww. wymogw i dokonywania ich oceny, |dania wyja[nieD w przypadku wtpliwo[ci w zakresie potwierdzenia speBniania ww. wymogw, przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania [wiadczenia. 3. W trakcie realizacji umowy Zamawiajcego mo|e w wyznaczonym terminie wezwa Wykonawc aby przedBo|yB Zamawiajcemu wskazane poni|ej dowody w celu potwierdzenia speBnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac przez Wykonawc lub podwykonawc osb wykonujcych wskazane w ust. 1 czynno[ci w trakcie realizacji Umowy: o[wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prac osb wykonujcych czynno[ci, ktrych dotyczy wezwanie Zamawiajcego. O[wiadczenie to powinno zawiera w szczeglno[ci: dokBadne okre[lenie podmiotu skBadajcego o[wiadczenie, dat zBo|enia o[wiadczenia, wskazanie, |e objte wezwaniem czynno[ci wykonuj osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac wraz ze wskazaniem liczby tych osb, imion i nazwisk tych osb, rodzaju umowy o prac i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zBo|enia o[wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; po[wiadczon za zgodno[ z oryginaBem odpowiednio przez Wykonawc lub Podwykonawc kopi umowy/umw o prac osb wykonujcych w trakcie realizacji zamwienia czynno[ci, ktrych dotyczy ww. o[wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujcym zakres obowizkw, je|eli zostaB sporzdzony). Kopia umowy/umw powinna zosta zanonimizowana w sposb zapewniajcy ochron danych osobowych pracownikw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczeglno[ci bez adresw, nr PESEL pracownikw). Imi i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac i wymiar etatu powinny by mo|liwe do zidentyfikowania; po[wiadczon za zgodno[ z oryginaBem odpowiednio przez Wykonawc lub Podwykonawc kopi dowodu potwierdzajcego zgBoszenie pracownika przez pracodawc do ubezpieczeD, zanonimizowan w sposb zapewniajcy ochron danych osobowych pracownikw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imi i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 4. Z tytuBu niespeBnienia przez Wykonawc lub Podwykonawc wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac osb wykonujcych czynno[ci wskazane w 7 ust. 1 umowy, Zamawiajcy przewiduje sankcj w postaci obowizku zapBaty przez Wykonawc kary umownej w wysoko[ci okre[lonej w 12 ust. 4 umowy. NiezBo|enie przez Wykonawc w wyznaczonym przez Zamawiajcego terminie |danych przez Zamawiajcego dowodw, w celu potwierdzenia speBnienia przez Wykonawc lub Podwykonawc wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac traktowane bdzie jako niespeBnienie przez Wykonawc lub Podwykonawc wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac osb wykonujcych czynno[ci wskazane w 7 ust 1 umowy. 5. W przypadku uzasadnionych wtpliwo[ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawc lub podwykonawc, Zamawiajcy mo|e zwrci si o przeprowadzenie kontroli przez PaDstwow Inspekcj Pracy. 8 Strony postanawiaj, |e przedmiotem odbioru koDcowego bdzie przedmiot umowy zgodny zSWZ i formularzem ofertowym stanowicym zaBcznik nr 1 do niniejszej umowy. Wykonawca ma obowizek zgBosi Zamawiajcemu i Nadzorowi Inwestorskiemu zakoDczenie robt. Zamawiajcy jest zobowizany do weryfikacji zakoDczenia robt zgodnie z 2 umowy w cigu 5 dni od otrzymania zgBoszenia. Zamawiajcy najdalej w cigu 7 dni od chwili otrzymania pozytywnego potwierdzenia zakoDczenia robt przez Nadzr Inwestorski wyznaczy dat odbioru koDcowego robt. Je[li w trakcie czynno[ci odbiorowych zostanie ujawnione, i| przedmiot umowy nie zostaB wykonany zgodnie z zapisami 8 ust. 1 Zamawiajcy ma prawo do odstpienia od odbioru itraktuje, i| zapisy 2 ust. 1 i 2 nie zostaBy dopeBnione prawidBowo. Oznacza to, |e nie wykonano robt w terminie zgBoszenia ich przez Wykonawc. W wyniku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 4 Wykonawca jest zobowizany dokoDczy wykonanie przedmiotu zamwienia i zgBosi zakoDczenie powtrnie zgodnie z zasadami opisanymi w 2 ust. 1. Je|eli wady stwierdzone w trakcie odbioru koDcowego nie zostaBy przez Wykonawc usunite, anie uniemo|liwiaj u|ytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajcy maprawo obni|enia wynagrodzenia i/lub zlecenia naprawy innemu Wykonawcy. Wraz ze zgBoszeniem zakoDczenia robt Wykonawca przedstawia Nadzorowi Inwestorskiemu/Inspektorowi nadzoru szczegBowe rozliczenie wynagrodzenia przysBugujcego Wykonawcy. Nadzr Inwestorski/Inspektor nadzoru sprawdza zakres wykonanych robt i potwierdza kwot nale|n do zapBaty Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania szczegBowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiajcy wzywa Wykonawc do zBo|enia wyja[nieD lub uzupeBnieD szczegBowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych wtpliwo[ci co do jego prawidBowo[ci. Wykonawca skBada wyja[nienia i uzupeBnienia, o ktrych mowa w pkt 9 oraz dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Nadzorem Inwestorskim/Inspektorem nadzoru. Je|eli rozliczenie koDcowe przedstawione przez Wykonawc po korektach, o ktrych mowa w pkt 10 bdzie nadal nieprawidBowe, Zamawiajcy ustali wysoko[ wynagrodzenia nale|nego Wykonawcy. Rozliczenie potwierdzone przez Inspektorw nadzoru poszczeglnych bran| stanowi zaBcznik do ProtokoBu odbioru koDcowego. 9 Strony ustalaj, |e wynagrodzenie ryczaBtowe Wykonawcy wynosi zgodnie ze zBo|on ofert & & & ..zB brutto (sBownie: & & & & & & .). Cena bez podatku VAT wynosi & & & ..zB (sBownie: & ..), podatek VAT wynosi & & & & zB.(sBownie: & & & & ). 2. Zamawiajcy nie wyra|a zgody na przeniesienie wierzytelno[ci wynikajcej z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiajcego pod rygorem niewa|no[ci. 3. W przypadku zmiany przepisw dotyczcych ustawy o podatku od towarw i usBug, Strony obowizywa bdzie cena z uwzgldnieniem stawki VAT obowizujcej na dzieD wystawienia faktury. 10 1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastpowa bdzie raz w miesicu, na podstawie prawidBowo wystawionej faktury VAT, wystawionej przez Wykonawc w oparciu o protokB odbioru cz[ciowego robt, dowysoko[ci 50% wynagrodzenia umownego, pBatnej w terminie do 14 dni od dnia jej skutecznego dorczenia wraz z protokoBem odbioru cz[ciowego robt budowlanych. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo weryfikacji zrealizowanego zakresu prac objtego protokoBem odbioru cz[ciowego. PozostaBe 50% zostanie zapBacone po odbiorze ostatecznym zadania, na podstawie prawidBowo wystawionej faktury VAT koDcowej, wystawionej przez Wykonawc w oparciu o protokB odbioru koDcowego robt, pBatnej wterminie do 14 dni od dnia ich skutecznego dorczenia. Nale|no[ finansowa zostanie przekazana przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Za dat pBatno[ci przyjmuje si dzieD obci|enia rachunku bankowego pBatnika. Adres skutecznego dorczenia faktur: Wojewdzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce; Ameryka 21, 11-015 Olsztynek NIP 739-29-54-381; REGON 000296236 Wykonawca jest zobowizany przedBo|y, wraz z rozliczeniem nale|nego mu wynagrodzenia, o[wiadczenia Podwykonawcw i dalszych Podwykonawcw o uregulowaniu wzgldem nich wszystkich nale|no[ci lub dowody dotyczce zapBaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. O[wiadczenia, podpisane przez osoby upowa|nione do reprezentowania skBadajcych je Podwykonawcw lub dalszych Podwykonawcw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapBaty wynagrodzenia powinny potwierdza brak zalegBo[ci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeD Podwykonawcw lub dalszych Podwykonawcw wynikajcych z Umw opodwykonawstwo. Je|eli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktur VAT dokumentw, o ktrych mowa w ust. 3, Zamawiajcy jest uprawniony do wstrzymania wypBaty nale|nego Wykonawcy wynagrodzenia doczasu przedBo|enia przez Wykonawc stosownych dokumentw. Wstrzymanie przezZamawiajcego zapBaty do czasu wypeBnienia przez Wykonawc wymagaD, o ktrych mowa w ust. 3, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajcego terminu pBatno[ci inieuprawnia Wykonawcy do |dania odsetek. Zamawiajcy jest uprawniony do |dania i uzyskania od Wykonawcy niezwBocznie wyja[nieD wprzypadku wtpliwo[ci dotyczcych dokumentw skBadanych wraz z wnioskami o pBatno[. Je|eli w terminie okre[lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajcego Umowie opodwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapBaci wymagalnego wynagrodzenia przysBugujcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca mo|e zwrci si z |daniem zapBaty nale|nego wynagrodzenia bezpo[rednio do Zamawiajcego. Wynagrodzenie, o ktrym mowa w ust. 6, dotyczy wyBcznie nale|no[ci powstaBych po zaakceptowaniu przez Zamawiajcego umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane, lub po przedBo|eniu Zamawiajcemu po[wiadczonej za zgodno[ z oryginaBem kopii umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s dostawy lub usBugi. Zamawiajcy niezwBocznie po zgBoszeniu |dania dokonania pBatno[ci bezpo[redniej zawiadomi Wykonawc o |daniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawc do zgBoszenia pisemnych uwag dotyczcych zasadno[ci bezpo[redniej zapBaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorczenia Wykonawcy wezwania. W przypadku zgBoszenia przez Wykonawc uwag podwa|ajcych zasadno[ bezpo[redniej zapBaty, Zamawiajcy mo|e: nie dokona bezpo[redniej zapBaty wynagrodzenia Podwykonawcy, je|eli Wykonawca wyka|e niezasadno[ takiej zapBaty lub, zBo|y do depozytu sdowego kwot potrzebn na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wtpliwo[ci co do wysoko[ci kwoty nale|nej zapBaty lub podmiotu, ktremu pBatno[ si nale|y, dokona bezpo[redniej zapBaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, je|eli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wyka|e zasadno[ takiej zapBaty. Zamawiajcy jest zobowizany zapBaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nale|ne wynagrodzenie, bdce przedmiotem |dania, o ktrym mowa w ust. 6, je|eli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno[ faktur VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajcymi wykonanie i odbir robt, a Wykonawca nie zBo|y w trybie okre[lonym w ust. 8 uwag wykazujcych niezasadno[ bezpo[redniej zapBaty. Bezpo[rednia zapBata obejmuje wyBcznie nale|ne wynagrodzenie, bez odsetek nale|nych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytuBu uchybienia terminowi zapBaty. Wykonawca przekazuje Zamawiajcemu pisemne uwagi, o ktrych mowa w ust. 8 zawierajce szczegBowe uzasadnienie zajtego stanowiska co do zakresu i charakteru robt budowlanych, dostaw i usBug realizowanych przez Podwykonawc lub dalszego Podwykonawc, prawidBowo[ci ich wykonania, oraz co do wypeBnienia przez Podwykonawc lub dalszego Podwykonawc postanowieD Umowy o podwykonawstwo w zakresie majcym wpByw na wymagalno[ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a tak|e co do innych okoliczno[ci majcych wpByw na t wymagalno[. Zamawiajcy jest uprawniony do odstpienia od dokonania bezpo[redniej pBatno[ci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypBaty Wykonawcy nale|nego wynagrodzenia, je|eli Wykonawca zgBosi uwagi, o ktrych mowa w ust. 8 i wyka|e niezasadno[ takiej pBatno[ci, lub je|eli Wykonawca nie zgBosi uwag o ktrych mowa w ust. 8, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wyka| zasadno[ci takiej pBatno[ci. Zamawiajcy mo|e dokona bezpo[redniej pBatno[ci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, je|eli Wykonawca zgBosi uwagi, o ktrych mowa w ust. 8 i potwierdzi zasadno[ takiej pBatno[ci, lub je|eli Wykonawca nie zgBosi uwag, o ktrych mowa w ust. 8, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wyka| zasadno[ takiej pBatno[ci. Dokonanie bezpo[redniej pBatno[ci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wa|ne zBo|enie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytuBu bezpo[redniej pBatno[ci do depozytu sdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelno[ci przysBugujcej Wykonawcy od Zamawiajcego z tytuBu wynagrodzenia do wysoko[ci kwoty odpowiadajcej dokonanej pBatno[ci. Zamawiajcy dokona bezpo[redniej pBatno[ci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajcego uznania pBatno[ci bezpo[redniej za uzasadnion. Zamawiajcy mo|e zBo|y do depozytu sdowego kwot potrzebn na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych wtpliwo[ci co do wysoko[ci nale|nej zapBaty lub co do podmiotu, ktremu pBatno[ nale|y si, co uznaje si za rwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objtym zdeponowan kwot zobowizania Zamawiajcego wzgldem Wykonawcy. Odpowiedzialno[ Zamawiajcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytuBu pBatno[ci bezpo[rednich za wykonanie robt budowlanych jest ograniczona wyBcznie dowysoko[ci kwoty nale|no[ci za wykonanie tych robt budowlanych, wynikajcej z Umowy. Wprzypadku r|nic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomidzy cenami jednostkowymi okre[lonymi Umow o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okre[lonymi Umow Zamawiajcy uzna i wypBaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wyBcznie kwot nale|n na podstawie cen jednostkowych okre[lonych Umow. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajcego pBatno[ci bezpo[rednich, nie wystawili |adnych rachunkw lub faktur VAT i Wykonawca zaBczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT o[wiadczenia Podwykonawcw i dalszych Podwykonawcw potwierdzajce t okoliczno[, caBa kwota wynikajca z faktury VAT lub rachunku zostanie wypBacona przez Zamawiajcego Wykonawcy. Terminem zapBaty jest dzieD obci|enia rachunku bankowego pBatnika. Wykonawca zobowizany jest do pisemnego informowania Zamawiajcego o ka|dej zmianie siedziby, konta bankowego, numeru NIP i REGON. 11 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamwienia zamierzajcy zawrze umow o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane, jest obowizany, w trakcie realizacji zamwienia publicznego na roboty budowlane, do przedBo|enia zamawiajcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowizany doBczy zgod Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre[ci zgodnej z projektem umowy. Zapisy umw z podwykonawc i z dalszymi podwykonawcami nie mog sta w sprzeczno[ci z przedmiotowo istotnymi postanowieniami umowy zawartej midzy Zamawiajcym i Wykonawc. Umowa z Podwykonawc dla robt budowlanych z dalszymi podwykonawcami musi zawiera klauzul o obowizku uzyskania zgody od Zamawiajcego przez Podwykonawcw na zawarcie umowy z dalszym Podwykonawcom. Zamawiajcy w terminie 7 dni od dnia dorczenia projektu umowy, o ktrej mowa w ust. 1, mo|e zgBosi pisemne zastrze|enia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem zamwienia s roboty budowlane w przypadku: 1) niespeBnienia wymagaD okre[lonych w SWZ, 2) gdy okre[la termin zapBaty wynagrodzenia dBu|szy ni| 14dni. Je|eli Zamawiajcy nie zgBosi pisemnych zastrze|eD do przedBo|onego projektu umowy opodwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane w terminie 14 dni, uwa|a si tozaakceptacj projektu umowy przez Zamawiajcego. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamwienia na roboty budowlane przedkBada zamawiajcemu po[wiadczon za zgodno[ z oryginaBem kopi zawartej umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajcy, w terminie 14 dni, zgBasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane, w przypadkach, o ktrych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Je|eli Zamawiajcy nie zgBosi pisemnego sprzeciwu do przedBo|onej umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane w terminie 14 dni, uwa|a si to za akceptacj umowy przez Zamawiajcego. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamwienia na roboty budowlane przedkBada Zamawiajcemu po[wiadczon za zgodno[ z oryginaBem kopi zawartej umowy opodwykonawstwo, ktrej przedmiotem s dostawy lub usBugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyBczeniem umw o podwykonawstwo o warto[ci mniejszej ni| 50.000,00 zB oraz umw o podwykonawstwo, ktrych przedmiot zostaB wskazany przez Zamawiajcego wspecyfikacji istotnych warunkw zamwienia, jako niepodlegajcy niniejszemu obowizkowi. WyBczenie, o ktrym mowa wzdaniu pierwszym, nie dotyczy umw o podwykonawstwo owarto[ci wikszej ni| 50 000 zB. W przypadku, o ktrym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, je|eli termin zapBaty wynagrodzenia jest dBu|szy ni| 30 dni, Zamawiajcy poinformuje o tym Wykonawc i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystpienia o zapBat kary umownej. Wykonawca wraz z po[wiadczon za zgodno[ z oryginaBem kopi zawartej umowy opodwykonawstwo przedBo|y aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sdowego lub inny dokument wBa[ciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajcy uprawnienia osb zawierajcych umow w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do jego reprezentowania. Powy|szy tryb udzielenia zgody bdzie mie zastosowanie do wszelkich zmian, uzupeBnieD oraz aneksw do umw z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami. Zamawiajc  8BFXpһ馑|gR=)h ;hv +B*CJOJQJ^JaJph)h ;hGB*CJOJQJ^JaJph)h ;hQ 8B*CJOJQJ^JaJph)h ;hwB*CJOJQJ^JaJph)h ;hB*CJOJQJ^JaJph)h ;hmQB*CJOJQJ^JaJph,h ;hG5B*CJOJQJ^JaJph,h ;h,5B*CJOJQJ^JaJph,h ;h5B*CJOJQJ^JaJphpr( B D J L n 8 , $7`7a$gdQ 8$a$gd&Dgd ;1$x1$5$7$8$9DH$a$gdG $xa$gdG$a$gdG$ a$$a$$a$gd 15pr " & ( F V   ٽٰx`O h ;hGCJOJQJ^JaJ/h ;hGB*CJOJQJ\]^JaJph)h ;hmQB*CJOJQJ^JaJph)h ;hGB*CJOJQJ^JaJphh ;hG5OJQJ^Jh ;h<OJQJ^Jh ;h ;OJQJ\^Jh ;hGOJQJ\^Jh ;h<OJQJ\^J/h ;hB*CJOJQJ\]^JaJph  B D J L Z h j l n v z îuddS>>)h ;hQ 8B*CJOJQJ^JaJph!h ;hmQB*OJQJ^Jph!h ;h{6B*OJQJ^Jphh(B*OJQJ^Jph!h ;hGB*OJQJ^Jphh ;hQ 8OJQJ^Jh ;hGOJQJ^J)h ;hB*CJOJQJ^JaJph)h ;hmQB*CJOJQJ^JaJph)h ;hGB*CJOJQJ^JaJph#h ;h ;5CJOJQJ^JaJ 6 8 ( * , һ|ggRBB22h ;hQ 85OJPJQJ^Jh ;hQ 85OJQJ\^J)h ;hEZ B*CJOJQJ^JaJph)h ;h 15B*CJOJQJ^JaJph)h ;hmQB*CJOJQJ^JaJph)h ;h ;B*CJOJQJ^JaJph)h ;hQ 8B*CJOJQJ^JaJph,h ;h&D5B*CJOJQJ^JaJph,h ;hG5B*CJOJQJ^JaJph,h ;h 155B*CJOJQJ^JaJph, . 0 r x HNxȷ||||gR;;||R||,h ;h5B*CJOJQJ^JaJph)h ;h>OB*CJOJQJ^JaJph)h ;h:B*CJOJQJ^JaJph)h ;hB*CJOJQJ^JaJph)h ;h{6B*CJOJQJ^JaJph h ;h#CJOJQJ^JaJ h ;h~#CJOJQJ^JaJ)h ;hmQB*CJOJQJ^JaJph&h ;hIT"5CJOJQJ\^JaJh ;hQ 85B*\ph, . 0 r q$ <^a$gd{6.$ & F <`a$gd>M.$ <^a$gd>O.$ & F V<^`Va$gd>M $ a$gd$a$"$dh^a$gd~# .$^a$gdQ 8$a$gdv +%$a$gdQ 8 ^PVXlՒ{fffM41h ;hB*CJOJQJ^JaJmHphsH1h ;hQ 8B*CJOJQJ^JaJmHphsH)h ;hmQB*CJOJQJ^JaJph,h ;h>O5B*CJOJQJ^JaJph,h ;h&D5B*CJOJQJ^JaJph,h ;h5B*CJOJQJ^JaJph)h ;hSm<B*CJOJQJ^JaJph)h ;hB*CJOJQJ^JaJph)h ;h>OB*CJOJQJ^JaJphPX@bb@B B $ & Fa$gdax$a$$a$$a$gd&D $<^a$gd4g$ & F<`a$gd>M.$ & FV<^`Va$gd>M$a$gd$ <^a$gdR@`bзxcззL777)h ;h#oB*CJOJQJ^JaJph,h ;h t5B*CJOJQJ^JaJph)h ;hR;$B*CJOJQJ^JaJph)h ;h8E.B*CJOJQJ^JaJph)h ;hwB*CJOJQJ^JaJph)h ;hmQB*CJOJQJ^JaJph1h ;hQ 8B*CJOJQJ^JaJmHphsH1h ;hB*CJOJQJ^JaJmHphsH+h(B*CJOJQJ^JaJmHphsHbb|>@Bj<`RիꖁlWWBl)h ;h2,iB*CJOJQJ^JaJph)h ;hB*CJOJQJ^JaJph)h ;hB*CJOJQJ^JaJph)h ;h7=B*CJOJQJ^JaJph)h ;hmQB*CJOJQJ^JaJph)h ;hQ B*CJOJQJ^JaJph)h ;hXB*CJOJQJ^JaJph)h ;h#oB*CJOJQJ^JaJph)h ;h4gB*CJOJQJ^JaJphR 6Pz|թ}hS>թ)h ;hB*CJOJQJ^JaJph)h ;h5RB*CJOJQJ^JaJph)h ;hzFB*CJOJQJ^JaJph)h ;hQ 8B*CJOJQJ^JaJph,h ;h&D5B*CJOJQJ^JaJph,h ;hmQ5B*CJOJQJ^JaJph)h ;h/B*CJOJQJ^JaJph)h ;hmQB*CJOJQJ^JaJph)h ;hB*CJOJQJ^JaJph>BJT6^իիlU>,h ;hmQ5B*CJOJQJ^JaJph,h ;h&D5B*CJOJQJ^JaJph)h ;hQ 8B*CJOJQJ^JaJph)h ;hB*CJOJQJ^JaJph)h ;hi<^B*CJOJQJ^JaJph)h ;h}B*CJOJQJ^JaJph)h ;hB*CJOJQJ^JaJph)h ;hmQB*CJOJQJ^JaJph)h ;hMjB*CJOJQJ^JaJphB^!h.$ & F'*$1$5$7$8$9DH$^a$gdQ 8$ & F'^a$gdQ 8$$*$1$5$7$8$9DH$^a$gdIT"$a$gd{6$a$$a$$a$gd&D $S^Sa$gd$ & F SSW^S`Wa$gdi<^$ & F SSW^S`Wa$gdQ   Q[\]^gwԽvvavvPvCvvvvvCh ;h{6OJQJ^J h ;h>OCJOJQJ^JaJ)h ;h{6B*CJOJQJ^JaJph h ;h{6CJOJQJ^JaJh ;h{65,h ;h{65B*CJOJQJ^JaJph,h ;h&D5B*CJOJQJ^JaJph,h ;hmQ5B*CJOJQJ^JaJph)h ;hmQB*CJOJQJ^JaJph,h ;hCIO5B*CJOJQJ^JaJph !"$""#$$b$$&&'((***,\,,,,,,....B/D/|//00(1*12B224456,66H7888:t:x:z::;;ݳ)h ;h53B*CJOJQJ^JaJph+h ;hQ 8CJOJQJ\^JaJmHsH&h ;h535CJOJQJ\^JaJ#h ;h53CJOJQJ\^JaJ h ;h53CJOJQJ^JaJ:!$"#$b$'*\,D/*1B25,6H78z:;; BBC.$ & F'*$1$5$7$8$9DH$^a$gd=,3gd{6.$ & F'*$1$5$7$8$9DH$^a$gdQ 8;;<x<<<>>@@B BBBB`CCCCCCD4DlDxDDDDDDEEEEڴ}}}h}}h}h})h ;hFLTB*CJOJQJ^JaJph)h ;h{6B*CJOJQJ^JaJph h ;h=,3CJOJQJ^JaJ h ;hFLTCJOJQJ^JaJ h ;h{6CJOJQJ^JaJ(h ;hQ 8CJOJQJ^JaJmHsH h ;h53CJOJQJ^JaJ(h ;hW<CJOJQJ^JaJmHsH!CCDDEEFFII2M4MTNPZPQ$ & F$*$1$5$7$8$9DH$^`a$gdQ 8.^gdWVQ.$ & F'^a$gdFLT.gdFLT.$ & F'^a$gdi.$*$1$5$7$8$9DH$^a$gd=,3EEEF4FFFFFFHHHHIIIIIJJJKKKڴڛmmmTm?)h ;hFLTB*CJOJQJ^JaJph1h ;hQ 8B*CJOJQJ^JaJmHphsH)h ;h{6B*CJOJQJ^JaJph1h ;h,B*CJOJQJ^JaJmHphsH1h ;hTB*CJOJQJ^JaJmHphsH(h ;hTCJOJQJ^JaJmHsH h ;h{6CJOJQJ^JaJ h ;hFLTCJOJQJ^JaJ(h ;hFLTCJOJQJ^JaJmHsHKLL0M2M4MNRNTNNNNNOOPPPXPZPPQQRR곚jS>>S>>)h ;hJz/B*CJOJQJ^JaJph,h ;hJz/CJOJPJQJ^JaJnH tH 5h ;hJz/B*CJOJPJQJ^JaJnH phtH )h ;h=,3B*CJOJQJ^JaJph1h ;hQ 8B*CJOJQJ^JaJmHphsH)h ;hQ 8B*CJOJQJ^JaJph h ;hFLTCJOJQJ^JaJ h ;h{6CJOJQJ^JaJ)h ;h{6B*CJOJQJ^JaJphQRRJSlSnSTTVV{hh & F' $7$^gdFLT  $7$gdQ 8 $7$^gd{6$ & F$ $*$1$5$7$8$9DH$^`a$gdQ 8#$ & F$ $ *$1$5$7$8$9DH$^`a$gdQ 8#$ & F$ $ 8*$1$5$7$8$9DH$^`a$gdQ 8 RRRJSjSlSnSSSSTTTTTTVVV.VVVVVVVVlU,h ;h5B*CJOJQJ^JaJph)h ;hB*CJOJQJ^JaJph)h ;hFLTB*CJOJQJ^JaJph)h ;hQ 8B*CJOJQJ^JaJph)h ;hB*CJOJQJ^JaJph)h ;h{6B*CJOJQJ^JaJph)h ;h=,3B*CJOJQJ^JaJph)h ;hJz/B*CJOJQJ^JaJphVVVYY.ZZ[~]P^__iii0$ & F) 2( Px 4 #\'*.25@9*$1$5$7$8$9DH$a$gd,.$ & F+*$1$5$7$8$9DH$^`a$gdFLT.$ & F+*$1$5$7$8$9DH$^`a$gd$$a$gdFLT$$a$gd$<*$1$5$7$8$9DH$^a$gd VVVX"XBXXzYYYYZ.ZZZ[[[[[\*\.\\\\\]J]L]|]~]^^^^^P^^^^_~__________``0`2`4`ԲԲ h ;h/BCJOJQJ^JaJ h ;hFLTCJOJQJ^JaJ h ;hCJOJQJ^JaJ)h ;hFLTB*CJOJQJ^JaJph,h ;hFLT5B*CJOJQJ^JaJph8__bbff[1*$ 2( Px 4 #\'*.25@9W^`Wa$gd,8$ & F( 4( Px 4 #\'*.25@9W1$5$7$8$9DH$^`Wa$gd,"$ 2( Px 4 #\'*.25@9a$gdFLT#$ 2( Px 4 #\'*.25@9*$a$gdFLT&$ 2( Px 4 #\'*.25@9^a$gdFLT4`<`P`T`l`n``aa aJaaaaabbbbbbdbb@cBcddeefFfHfffff:glghFhhij@jBjͻͻͪͪͻ͕̈́ h ;h=,3CJOJQJ^JaJ)h ;hFLTB*CJOJQJ^JaJph h ;hCJOJQJ^JaJ#h ;hFLT5CJOJQJ^JaJ h ;hFLTCJOJQJ^JaJ h ;h$ICJOJQJ^JaJ h ;hSyCJOJQJ^JaJ,BjxjjjkklllnlpllmmnDnnnnoofohojoporop>pppppxqqܴܢܑ܀oZZZZZZZZZ)h ;hFLTB*CJOJQJ^JaJph h ;hCJOJQJ^JaJ h ;hIpCJOJQJ^JaJ h ;h=,3CJOJQJ^JaJ#h ;hFLT5CJOJQJ^JaJ h ;hCJOJQJ^JaJ-jh ;hFLT0J9CJOJQJU^JaJ h ;hFLTCJOJQJ^JaJ#h ;hFLT6CJOJQJ^JaJ fnlplhojotXvZvqgE@gdOy"$ 2( Px 4 #\'*.25@9a$gdFLT $xa$gdFLT+$ 2( Px 4 #\'*.25@91$5$7$8$9DH$a$gd*$ 2( Px 4 #\'*.25@9W^`Wa$gd,8$ & F( 4( Px 4 #\'*.25@9W1$5$7$8$9DH$^`Wa$gd,qqrZr`rrrrt t|ttttttttt`uuuuvXvZv^v`vbvվhQ,h ;hmQ5B*CJOJQJ^JaJph,h ;h.:5B*CJOJQJ^JaJph,h ;h&D5B*CJOJQJ^JaJph,h ;h5B*CJOJQJ^JaJph h ;hFLTCJOJQJ^JaJ,h ;hFLT5B*CJOJQJ^JaJph)h ;hFLTB*CJOJQJ^JaJph)h ;h:B*CJOJQJ^JaJphZvbvwXyz*}~H^2o & F <^`gdSy$ & F <^`a$gd$- & F <*$1$5$7$8$9DH$^`gd>M$ & F <^`a$gd$ & F <^`a$gd>M$a$gd&D bvv w www w^wwxx x)h ;hmQB*CJOJQJ^JaJph)h ;hB*CJOJQJ^JaJph-h ;hB*OJQJ^JaJmHphsH-h ;h/B*OJQJ^JaJmHphsH-h ;hB*OJQJ^JaJmHphsH-h ;hmQB*OJQJ^JaJmHphsH)h ;hvB*CJOJQJ^JaJph%h ;hSyB*CJOJQJ^Jph%h ;hmQB*CJOJQJ^JphB}}~V~~~~~bd ^bd>DjFHl իՖիՁpp_ppNppp h ;hBCJOJQJ^JaJ h ;h:CJOJQJ^JaJ h ;h2OCJOJQJ^JaJ)h ;h2OB*CJOJQJ^JaJph)h ;h=,3B*CJOJQJ^JaJph)h ;hB*CJOJQJ^JaJph)h ;hB*CJOJQJ^JaJph)h ;hmQB*CJOJQJ^JaJph)h ;hB*CJOJQJ^JaJph L\^bdtx02ˆVXZ^޴ޣ޴޴޴jS,h ;h&D5B*CJOJQJ^JaJph,h ;h5B*CJOJQJ^JaJph h ;h=,3CJOJQJ^JaJ h ;hG?CJOJQJ^JaJ h ;h|pCJOJQJ^JaJ)h ;h2OB*CJOJQJ^JaJph)h ;h`B*CJOJQJ^JaJph h ;h2OCJOJQJ^JaJ h ;hl"3CJOJQJ^JaJ2XZb8 ܓ0zwh$hdd^ha$gd*$ & F ddxa$gd*$ ^`a$gd$a$gdG?$a$gd9$^`a$gd$ & F ^`a$gd$a$gd&DgdB$ & F <^`a$gd>M ^`b".0BDRĊ֊܊(*28:><X|| h ;h=,3CJOJQJ^JaJ#h ;h5CJOJQJ^JaJ h ;h)|MCJOJQJ^JaJ h ;hSyCJOJQJ^JaJ h ;hCJOJQJ^JaJ,h ;hmQ5B*CJOJQJ^JaJph,h ;h.:5B*CJOJQJ^JaJph( ZdŽ Ӽp[pF1FF[p1p1)h ;hXB*CJOJQJ^JaJph)h ;h0KB*CJOJQJ^JaJph)h ;hB*CJOJQJ^JaJph)h ;hMZ.B*CJOJQJ^JaJph)h ;hB*CJOJQJ^JaJph h ;hCJOJQJ^JaJ h ;h0KCJOJQJ^JaJ,h ;h0K5B*CJOJQJ^JaJph,h ;hMZ.5B*CJOJQJ^JaJph)h ;hJTB*CJOJQJ^JaJph"&j’Ēړܓ$.0:zիիՖlWWWWWWW)h ;h*B*CJOJQJ^JaJph)h ;h`B*CJOJQJ^JaJph)h ;hB*CJOJQJ^JaJph)h ;hBB*CJOJQJ^JaJph)h ;hMZ.B*CJOJQJ^JaJph)h ;hSyB*CJOJQJ^JaJph)h ;hXB*CJOJQJ^JaJph)h ;hsB*CJOJQJ^JaJphz0<җ. "؟(,\^nnnY)h ;h~>B*CJOJQJ^JaJph)h ;hNB*CJOJQJ^JaJph)h ;h*B*CJOJQJ^JaJph0h ;h95B*CJOJQJ^JmHphsHh ;h90J#OJQJ^J(h ;h95B*CJOJQJ^Jphh ;h95OJQJ^Jh ;h9OJQJ^Jh ;h95OJQJ\^J"z"؟^XĮJܺ$ & F<*$1$5$9Da$gd*$ & F<*$1$5$9Da$gd~>$ & F SSW<*$1$5$9D^S`Wa$gd*$ & Fddxa$gd$ & Fddxa$gd* gdh`hgd9ģ<X:j\~®ĮHJv(<>ܺ 4d^`NP8)h ;h~>B*CJOJQJ^JaJph)h ;h*B*CJOJQJ^JaJph)h ;hNB*CJOJQJ^JaJphL`P8N>x~.$ & F Vx^`Va$gd%<^`gdY%$ & FW<^`Wa$gd>M & F hW<^`Wgd>M$a$gd&$<*$1$5$9Da$gd*$ & F<*$1$5$9Da$gd*LN(.0tվyddOdd:d)h ;hUB*CJOJQJ^JaJph)h ;hNB*CJOJQJ^JaJph)h ;h@B*CJOJQJ^JaJph,h ;h>5B*CJOJQJ^JaJph,h ;hV!5B*CJOJQJ^JaJph,h ;h.:5B*CJOJQJ^JaJph,h ;hmQ5B*CJOJQJ^JaJph)h ;hrB*CJOJQJ^JaJph)h ;h*B*CJOJQJ^JaJph.N<>lnx&02JPTVXիՖuh ;hNCJaJh ;hSyCJaJh ;hYCJaJ)h ;hQ B*CJOJQJ^JaJph)h ;hYB*CJOJQJ^JaJph)h ;hLeB*CJOJQJ^JaJph)h ;h@B*CJOJQJ^JaJph)h ;h<3XB*CJOJQJ^JaJph&ntDիՁիՁlWB)h ;hrB*CJOJQJ^JaJph)h ;hCB*CJOJQJ^JaJph)h ;hsB*CJOJQJ^JaJph)h ;hQ B*CJOJQJ^JaJph)h ;h1EB*CJOJQJ^JaJph)h ;hYB*CJOJQJ^JaJph)h ;hNB*CJOJQJ^JaJph)h ;h@B*CJOJQJ^JaJph)h ;hB*CJOJQJ^JaJphxzXOPvPP6QQM% & F V^`Vgd>M% & F RW<^R`Wgd>M% & F RW^R`Wgd>M.$ & F Vx^`Va$gd>M8>Hv,2>24FbtxXdjHJxll)h ;hw B*CJOJQJ^JaJph)h ;hG?B*CJOJQJ^JaJph)h ;hB*CJOJQJ^JaJph)h ;hJB*CJOJQJ^JaJph)h ;hQ B*CJOJQJ^JaJph)h ;hCB*CJOJQJ^JaJph)h ;h@B*CJOJQJ^JaJph*xzVXNOOOPPPvPPPP6QQQQRB*CJOJQJ^JaJphU)h ;hazB*CJOJQJ^JaJph)h ;hrB*CJOJQJ^JaJph)h ;hJB*CJOJQJ^JaJph)h ;hw B*CJOJQJ^JaJph)h ;hQ B*CJOJQJ^JaJphy nie ponosi odpowiedzialno[ci za zawarcie umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajcego, za[ skutki z tego wynikajce, bd obci|aBy wyBcznie Wykonawc. Ka|dy projekt umowy musi zawiera w szczeglno[ci postanowienia dotyczce: zakresu robt przewidzianego do wykonania, terminw realizacji, wynagrodzenie i termin pBatno[ci, ktry nie mo|e by dBu|szy ni| 30 dni, rozwizania umowy z podwykonawc w przypadku rozwizania niniejszej umowy. Umowa o podwykonawstwo nie mo|e zawiera postanowieD: uzale|niajcych uzyskanie przez podwykonawc pBatno[ci od Wykonawcy od zapBaty przez Zamawiajcego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmujcego zakres robt wykonanych przez podwykonawc, uzale|niajcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawc, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajcego na rzecz Wykonawcy. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy mo|e: powierzy wykonanie cz[ci robt budowlanych podwykonawcom, mimo niewskazania wofercie takiej cz[ci do powierzenia podwykonawcom, zrezygnowa z podwykonawstwa, zmieni podwykonawc. Je|eli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktrego zasoby Wykonawca powoBywaB si, na zasadach okre[lonych w art. 22a ustawy Prawo ZamwieD Publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 z pzn. zm.), w celu wykazania speBniania warunkw udziaBu w postpowaniu, o ktrych mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo ZamwieD Publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 z pzn. zm.), Wykonawca jest zobowizany wykaza Zamawiajcemu, i| proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speBnia jewstopniu nie mniejszym ni| wymagany w trakcie postpowania oudzielenie zamwienia. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajcego peBn odpowiedzialno[ za roboty wykonane przez podwykonawcw. Zasady dotyczce podwykonawcw maj odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawcw. 12 Strony ustanawiaj form odszkodowania za niewykonanie lub nienale|yte wykonanie zobowizania bd kary umowne na ni|ej opisanych zasadach: Zamawiajcy jest zobowizany do zapBaty Wykonawcy kar umownych: za odstpienie przez Wykonawc od umowy z przyczyn, za ktre odpowiada Zamawiajcy w wysoko[ci 10% wynagrodzenia za wyjtkiem okoliczno[ci okre[lonych w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamwieD publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z pzn. zm.), za zawinion przez Zamawiajcego zwBok w przekazaniu terenu budowy wrazzdokumentacj projektow  w wysoko[ci 0,5 % wynagrodzenia umownego netto za ka|dy dzieD zwBoki. Wykonawca jest zobowizany do zapBaty Zamawiajcemu kar umownych w tym z tytuBu niewykonania lub nienale|ytego wykonania umowy: za zwBok w usuniciu wad stwierdzonych przy odbiorze koDcowym, przegldzie gwarancyjnym, a tak|e stwierdzonych wokresie rkojmi w wysoko[ci 0,05% wynagrodzenia umownego netto za ka|dy dzieD zwBoki liczc od wyznaczonego terminu usunicia wad, za zwBok w oddaniu przedmiotu umowy  w wysoko[ci 0,10% wynagrodzenia umownego netto za ka|dy dzieD zwBoki, w przypadku gdy Wykonawca nie rozpoczB realizacji przedmiotu umowy w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy bez uzasadnionych przyczyn orazichniekontynuuje, pomimo wezwania Zamawiajcego zBo|onego na pi[mie - Zamawiajcy naliczy kar w wysoko[ci 0,5% wynagrodzenia umownego netto za ka|dy dzieD zwBoki liczc od wyznaczonego terminu, w przypadku gdy Wykonawca przerwaB realizacj przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dBu|ej ni| 5 dni - Zamawiajcy naliczy kar w wysoko[ci 0,5% wynagrodzenia umownego netto za ka|dy dzieD nieuzasadnionego przestoju realizacji przedmiotu umowy, w przypadku gdy Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacj projektow oraz nie reaguje na pouczenia Zamawiajcego i Nadzr Inwestorski dotyczce poprawek i zmian sposobu wykonania robt w wyznaczonym przez Zamawiajcego terminie - Zamawiajcy naliczy kar w wysoko[ci 0,5 % wynagrodzenia umownego netto za ka|dy dzieD zwBoki liczc od wyznaczonego terminu, za odstpienie od umowy przez Zamawiajcego lub Wykonawc z przyczyn, za ktre Wykonawca ponosi odpowiedzialno[ w wysoko[ci 10% wynagrodzenia umownego netto, 10.000,00 zB za powierzenie wykonania robt objtych niniejsz umow Podwykonawcy z pominiciem trybu okre[lonego w 11 umowy, z powodu braku zapBaty lub nieterminowej zapBaty wynagrodzenia nale|nego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysoko[ci 1.000,00 zB za ka|dy dzieD zwBoki, za nieprzedBo|enie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysoko[ci 5000,00 zB zaka|dy nieprzedBo|ony do akceptacji projekt umowy, lub jego zmian, za nieprzedBo|enie po[wiadczonej za zgodno[ z oryginaBem kopii umowy opodwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane lub jej zmiany, w wysoko[ci 5000,00 zB za ka|d nieprzedBo|on do akceptacji kopi umowy, lub jego zmian, za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajcego zmiany umowy o podwykonawstwo wzakresie terminu zapBaty, w wysoko[ci 5000 zB za ka|dorazowy brak zmiany, oktrejmowa w11 ust. 8, w przypadku gdy Wykonawca nie bdzie realizowaB serwisu tj. nie dotrzyma obowizkw, o ktrych mowa w 6 ust. 3 lit a) niniejszej umowy, w wysoko[ci 2.000,00 zB za ka|dy niewykonany serwis  je|eli dotyczy, Zamawiajcy mo|e naliczy kary umowne z tytuBu niewykonania lub nienale|ytego wykonania umowy w wysoko[ci 0,5% wynagrodzenia umownego netto za ka|dy dzieD od dnia zgBoszenia uzasadnionych zastrze|eD przez Zamawiajcego lub In|yniera Kontraktu do dnia usunicia nieprawidBowo[ci w przypadku: braku utrzymania porzdku na placu budowy, nieodpowiedniego zabezpieczenia placu budowy i przylegBych mu terenw, niewBa[ciwego skBadowania materiaBw budowlanych, wykonywania przedmiotu umowy w sposb niezgodny z zatwierdzon na czas budowy organizacj ruchu, braku wytyczonych, bezkolizyjnych cigw pieszych i wjazdw na posesje. Roszczenie o zapBat kar umownych z tytuBu zwBoki, ustalonych za ka|dy rozpoczty dzieD zwBoki, staje si wymagalne: za pierwszy rozpoczty dzieD zwBoki - w tym dniu, za ka|dy nastpny rozpoczty dzieD zwBoki - odpowiednio w ka|dym z tych dni. Zamawiajcy mo|e naliczy kary umowne za niedopeBnienie wymogu zatrudniania Pracownikw [wiadczcych prac na podstawie umowy o prac w rozumieniu przepisw Kodeksu Pracy  wwysoko[ci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prac ustalonego na podstawie przepisw ominimalnym wynagrodzeniu za prac (obowizujcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajcego niedopeBnienia przez Wykonawc wymogu zatrudniania Pracownikw [wiadczcych UsBugi na podstawie umowy oprac w rozumieniu przepisw Kodeksu Pracy) oraz liczby miesicy w okresie realizacji Umowy, w ktrych nie dopeBniono przedmiotowego wymogu  za ka|d osob. Je|eli roboty wynikBe w trakcie realizacji umowy nie odpowiadaj opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mo|liwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacj, Wykonawca jest zobowizany do wyliczenia ceny tak metod i przedBo|enia wyliczenia In|ynierowi Kontraktu. Za opznienie w zapBacie wynagrodzenia, Wykonawca stosuje odsetki ustawowe. Do podstawy naliczenia kar umownych nie nalicza si podatku VAT. Zamawiajcy ma prawo potrci kary z wynagrodzenia Wykonawcy. Strony zastrzegaj sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeBniajcego przewy|szajcego wysoko[ zastrze|onych kar umownych na zasadach oglnych. 13 Zamawiajcy przewiduje mo|liwo[ zmian postanowieD zawartej umowy w stosunku do tre[ci oferty, na podstawie, ktrej dokonano wyboru Wykonawcy, na podstawie przepisw ustawy Prawo zamwieD publicznych, za zgod obu Stron i pod rygorem niewa|no[ci wymagaj formy pisemnej, w przypadku wystpienia co najmniej jednej z okoliczno[ci wymienionych w tym paragrafie: Zamawiajcy ma prawo, je|eli jest to niezbdne, dokona takich zmian jako[ci, ilo[ci lub technologii robt lub ich cz[ci okre[lonych w zamwieniu, je|eli uzna, |e s one niezbdne do uzyskania celu oznaczonego w umowie, a Wykonawca powinien wykona ka|de z poni|szych poleceD: zmniejszy ilo[ robt, pomin poszczeglne roboty, wykona roboty zamienne. Zamawiajcy dopuszcza zmian wysoko[ci wynagrodzenia w nastpujcych przypadkach: zmiany stawki podatku od towarw i usBug (VAT), przy czym ceny netto okre[lone wofercie iumowie pozostan niezmienne przez caBy okres obowizywania umowy. Je|eli w okresie obowizywania umowy nastpi zmiana stawki podatku VAT, od chwili zmiany podatek w nowej stawce bdzie doliczany do dotychczasowych cen netto, bez konieczno[ci zmiany umowy  je|eli zmiany te bd miaBy wpByw na koszty wykonania zamwienia przez Wykonawc, wykonania mniejszego zakresu robt ni| zakres okre[lony przez Zamawiajcego na etapie zBo|enia oferty, w konsekwencji w kosztorysie wynikajcy z ich zaniechania i wystpieniu okoliczno[ci, o ktrych mowa w umowie, wykonania robt zamiennych i wystpieniu okoliczno[ci o ktrych mowa w zapisach wumowie, konieczno[ usunicia bBdw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, skutkujcych zmian wysoko[ci wynagrodzenia. Zamawiajcy dopuszcza zmian terminu wykonania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana mo|e by jedynie okoliczno[ciami le|cymi wyBcznie po stronie Zamawiajcego lub okoliczno[ciami niezale|nymi zarwno od Zamawiajcego jak i od Wykonawcy, co mo|e nastpi m.in. wprzypadku: nieterminowego przekazania terenu budowy, opznieD w wydawaniu decyzji, zezwoleD, uzgodnieD itp. lub w dokonaniu bdz zaniechaniu okre[lonych czynno[ci przez wBa[ciwy organy administracji paDstwowej, ktre nie s nastpstwem okoliczno[ci, za ktre Wykonawca ponosi odpowiedzialno[, niemo|no[ci realizacji robt z powodu braku dopuszczenia do ich wykonania lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezale|nych od Wykonawcy, konieczno[ realizacji zamwieD zamiennych, wystpienia innych okoliczno[ci poza wynikajcymi z uchybienia Wykonawcy lub za ktre Wykonawca nie jest odpowiedzialny, gdy umowa nie mo|e by realizowana z powodu siBy wy|szej lub z powodu nastpstw siBy wy|szej. Przez termin  siBa wy|sza rozumie si np. akt terroru, wojny wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady, powstania, zamieszki, epidemie, osunicia gruntu, trzsienia ziemi, powodzie, wybuchy i inne podobne nieprzewidywalne zdarzenia poza kontrol ktrejkolwiek ze Stron i ktrym |adna ze Stron nie mogBa zapobiec, wystpienia zjawisk archeologicznych, niewybuchw lub niewypaBw, o ile bd one miaBy wpByw na dotrzymanie terminu wykonania robt, zmiany w uzbrojeniu i naniesieniach terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, majcych wpByw na termin realizacji, je|eli warunki atmosferyczne uniemo|liwiaj realizacj robt zgodnie zharmonogramem, konieczno[ci dokonania zmian w dokumentacji projektowej, o ile bd one miaBy wpByw na dotrzymanie terminu wykonania robt, ukrytych wad dokumentacji projektowej, ktre ujawniBy si w trakcie realizacji zamwienia. Zamawiajcy dopuszcza zmian postanowieD umowy w przypadku zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w |ycie po dacie podpisania umowy, wywoBujcych potrzeb zmiany umowy ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany. Zamawiajcy dopuszcza zmian Podwykonawcw, powierzenia wykonania cz[ci zakresu umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania cz[ci zamwienia przez podwykonawc pod warunkiem, |e kolejny Podwykonawca wyka|e speBnianie warunkw w zakresie wymaganym przez Zamawiajcego na etapie postpowania o zamwienie publiczne. W takim przypadku nie ma konieczno[ci zmiany umowy w drodze aneksu do umowy. Zamawiajcy dopuszcza zmian podmiotw trzecich na zasobach ktrych Wykonawca opieraB si wykazujc speBnianie warunkw udziaBu w postpowaniu pod warunkiem, |e kolejny podmiot trzeci wyka|e speBnianie warunkw w zakresie wymaganym przez Zamawiajcego na etapie postpowania o zamwienie publiczne. Zamawiajcy dopuszcza zmian osb odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi oraz osb odpowiedzialnych za realizacj zamwienia, pod warunkiem, |e zaproponowana przez Wykonawc na dane stanowisko osoba, wyka|e speBnianie warunkw w zakresie nie mniejszym ni| Zamawiajcy okre[liB na etapie postpowania o zamwienie publiczne. W takim przypadku nie ma konieczno[ci zmiany umowy w drodze aneksu do umowy. Zamawiajcy dopuszcza zmiany technologiczne, w szczeglno[ci: konieczno[ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwizaD technicznych/technologicznych ni| wskazane w dokumentacji projektowej, w szczeglno[ci w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwizaD groziBo niewykonaniem lub wadliwym wykonania projektu, odmienne od przyjtych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka, itp.) skutkujce niemo|liwo[ci zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zaBo|eniach technologicznych, odmienne od przyjtych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczeglno[ci istnienie podziemnych urzdzeD, instalacji lub obiektw infrastrukturalnych, konieczno[ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwizaD technicznych lub materiaBowych ze wzgldu na zmiany obowizujcego prawa, pojawienie si nowszej technologii wykonania robt pozwalajcej na zaoszczdzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztw wykonywanych prac, jak rwnie| kosztw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, pojawienie si na rynku materiaBw lub urzdzeD nowszej generacji pozwalajcych na zaoszczdzenie kosztw realizacji przedmiotu umowy lub kosztw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umo|liwiajce uzyskanie lepszej jako[ci robt, zmiany usytuowania zjazdw do posesji. W przypadku wystpienia zmian technologicznych Zmawiajcy dopuszcza mo|liwo[ zmiany wysoko[ci wynagrodzenia  je|eli zmiany te bd miaBy wpByw na koszty wykonania zamwienia oraz zmian terminu wykonania przedmiotu umowy  je|eli zajdzie taka konieczno[. Zamawiajcy dopuszcza zmian sposobu pBatno[ci. Zamawiajcy dopuszcza zmian postanowieD umowy w przypadku wystpienia rozbie|no[ci lub niejasno[ci w rozumieniu poj u|ytych w Umowie, ktrych nie mo|na byBo usun w inny sposb, a zmiana taka bdzie umo|liwia usunicie rozbie|no[ci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji. Zamawiajcy dopuszcza zmian oznaczenia danych dotyczcych Zamawiajcego i/lub Wykonawcy. W takim przypadku nie ma konieczno[ci zmiany umowy w drodze aneksu do umowy. Opisane w ust. 1 postanowienia stanowi katalog zmian, na ktre Zamawiajcy mo|e wyrazi zgod. Nie stanowi jednocze[nie zobowizania do wyra|enia takiej zgody. Zmiana umowy wprzypadkach okre[lonych w ust. 1 mo|e nastpi na umotywowany wniosek Wykonawcy. Je|eli zajdzie konieczno[ zaniechania wykonania robt objtych projektem budowlanym i kosztorysem ofertowym, Inspektor nadzoru i Kierownik Budowy sporzdz protokB konieczno[ci robt zaniechanych, okre[lajcy zakres rzeczowo-finansowy robt koniecznych do zaniechania. Je|eli zajdzie konieczno[ wykonania robt zamiennych nie objtych kosztorysem ofertowym, Inspektor nadzoru i Kierownik Budowy sporzdz protokB konieczno[ci wykonania robt zamiennych, okre[lajcy zakres rzeczowo-finansowy tych robt. Je[li na postawie kosztorysu ofertowego nie bdzie mo|liwo[ci okre[lenia kosztw strony umowy okre[laj, i| rozliczenie tych robt nastpi w oparciu o [rednie ceny materiaBw, sprztu, transportu i robocizny oraz [rednie koszty narzutw publikowane w wydawnictwie  Sekocenbud dla kwartaBu, w ktrym kalkulacja bdzie sporzdzana lub/i innych oglnie stosowanych katalogach. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez polecenia i zgody Zamawiajcego. 14 Harmonogram rzeczowo  finansowy mo|e podlega aktualizacji na wniosek ka|dej ze stron umowy w zakresie przesunicia terminw realizacji poszczeglnych etapw robt. Je|eli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany terminu zakoDczenia robt, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy. Wszystkie aktualizacje harmonogramu rzeczowo - finansowego bd skBadane przez Wykonawc do Zamawiajcego i Nadzoru Inwestorskiego w wersji papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej. Aktualizacje zatwierdzonego przez Zamawiajcego i Nadzr Inwestorski harmonogramu bd uwzgldniaBy w szczeglno[ci: kolejno[, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi roboty budowlane stanowice przedmiot umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczcia i zakoDczenia robt skBadajcych si na przedmiot umowy, kolejno[ zamawiania przez Wykonawc urzdzeD i dostaw na teren budowy, zaBo|enie prowadzenia staBych dostaw materiaBw na teren budowy w zakresie niezbdnym do zachowania cigBo[ci robt budowlanych, co najmniej na poziomie okre[lonym przez In|yniera Kontraktu. oglny opis metod realizacji robt budowlanych i etapw realizacji umowy; informacje dotyczce liczebno[ci personelu Wykonawcy oraz poszczeglnych typw sprztu Wykonawcy, niezbdnych do realizacji robt budowlanych lub realizacji etapu robt; szacowanie przerobu i pBatno[ci (brutto) w ukBadzie miesicznym, oraz koszty oglne rozBo|one proporcjonalnie na caBy czas trwania umowy. W przypadku zgBoszenia przez Zamawiajcego lub Nadzr Inwestorski uwag do harmonogramu rzeczowo - finansowego Wykonawca bdzie zobowizany do uwzgldnienia tych uwag i przedBo|enia Zamawiajcemu i In|ynierowi Kontraktu poprawionego harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgBoszonych uwag. W przypadku nie uwzgldnienia w caBo[ci lub w cz[ci uwag Zamawiajcego i In|yniera Kontraktu lub gdy przedBo|ony Harmonogram bdzie w ocenie Zamawiajcego i Nadzoru Inwestorskiego niezgodny z umow, a Zamawiajcy uzna, |e zBo|enie takiego harmonogramu rzeczowo-finansowego jest mo|liwe, Wykonawca zapBaci Zamawiajcemu kar umown w wysoko[ci 5000 zB netto za ka|dy rozpoczty dzieD zwBoki do momentu zatwierdzenia harmonogramu przez Zamawiajcego. W przypadku konieczno[ci aktualizacji harmonogramu rzeczowo finansowego, w szczeglno[ci, gdy poprzednia wersja harmonogramu stanie si niespjna z faktycznym postpem w realizacji przedmiotu umowy, jak rwnie| w sytuacji, gdy Nadzr Inwestorski powiadomi Wykonawc, |e harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami okre[lonymi Umow, Wykonawca sporzdzi niezwBocznie, jednak nie pzniej ni| w terminie 5 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczno[ci aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Nadzorowi Inwestorskiemu do zatwierdzenia. Je|eli Nadzr Inwestorski w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgBosi do niego uwag, przedBo|ony projekt uwa|a si za zatwierdzony tak|e przez Zamawiajcego. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo  finansowy bdzie zastpowaB dotychczasowo obowizujcy harmonogram rzeczowo  finansowy i jest wi|cy dla stron. Je|eli Zamawiajcy, bdz Nadzr Inwestorski zgBosi uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagaD realizacyjnych opisanych w SIWZ, dokumentacji projektowej lub umowie, w szczeglno[ci dotyczce jego niezgodno[ci z postanowieniami umowy lub tempa wykonywania robt, Wykonawca jest zobowizany do niezwBocznego, nie pzniej ni| w terminie 5 dni roboczych od ich otrzymania, przedBo|enia poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgldniajcego uwagi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz postanowienia umowy. Je|eli faktyczny postp robt z przyczyn le|cych po stronie Wykonawcy bdzie obiektywnie zagra|aB terminowi zakoDczenia robt lub okre[lonemu terminowi zakoDczenia etapu robt, Wykonawca z przyczyn le|cych po jego stronie nie dotrzyma terminu okre[lonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajd inne istotne odstpstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na |danie Zamawiajcego niezwBocznie, nie pzniej ni| w terminie 5 dni roboczych, przedstawi Zamawiajcemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego. Program naprawczy powinien przewidywa reorganizacj sposobu wykonywania robt poprzez zwikszenie zaanga|owania sprztu, personelu, Podwykonawcw lub zasobw finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapw robt w terminach okre[lonych w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo- finansowym. Wykonawcy nie przysBuguje z tego tytuBu dodatkowe wynagrodzenie. Je|eli przyczyna, z powodu ktrej bdzie zagro|one dotrzymanie terminu zakoDczenia robt lub okre[lonego terminu zakoDczenia etapu robt budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystpienia do Nadzoru Inwestorskiego i do Zamawiajcego o przedBu|enie terminu zakoDczenia robt oraz odpowiednio etapw robt i do zwrotu poniesionych kosztw. 15 Zamawiajcemu przysBuguje prawo odstpienia od niniejszej umowy, bez jakichkolwiek dodatkowych roszczeD Wykonawcy, wnastpujcych przypadkach: Wykonawca nie wykonaB przedmiotu umowy w terminie okre[lonym w umowie, Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposb wadliwy lub niezgodny z umow, normami oraz zasadami wiedzy i sztuki in|ynierskiej, Wykonawca nie rozpoczB robt w terminie 5 dni od przekazania terenu robt, bdz przerwaB roboty i ich nie kontynuuje, bez uzasadnionych przyczyn przez okres 10 dni, je|eli zaszBa konieczno[ wielokrotnego dokonywania bezpo[redniej zapBaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktrych mowa w 10 ust. 18, lub konieczno[ dokonania bezpo[rednich zapBat nasum wiksz ni| 5% warto[ci brutto umowy w sprawie zamwienia publicznego, Przed odstpieniem od umowy z przyczyn podanych w ust. 1 pkt 2 Zamawiajcy wezwie Wykonawc do zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin usunicia nieprawidBowo[ci. Je|eli termin ten nie zostanie przez Wykonawc dotrzymany, bdz Wykonawca nie podejmie dziaBaD zmierzajcych do usunicia wad w przedmiocie umowy, Zamawiajcemu przysBuguje prawo do odstpienia od niniejszej umowy w terminie 30 dni. Zamawiajcy nie jest zobowizany do wyznaczenia terminu dodatkowego w przypadku odstpienia od umowy z przyczyn podanych w ust. 1 pkt 1, 3 i 4. W takich sytuacjach Zamawiajcemu przysBuguje prawo do odstpienia od niniejszej umowy w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okoliczno[ci wskazanych w ust. 1 pkt 1, 3 i 4. Zamawiajcemu przysBuguje te| prawo odstpienia od umowy, je|eli wystpiBa istotna zmiana okoliczno[ci powodujca, |e wykonanie umowy nie le|y w interesie publicznym, czego nie mo|na byBo przewidzie w chwili jej zawarcia. Zamawiajcy mo|e odstpi od umowy wterminie 30 dni od powzicia wiadomo[ci o tych okoliczno[ciach. Odstpienie od umowy powinno mie form pisemn, pod rygorem niewa|no[ci i powinno zawiera uzasadnienie. W przypadkach okre[lonych w ust. 1 i 4 Wykonawca mo|e |da jedynie wynagrodzenia nale|nego mu z tytuBu wykonania cz[ci umowy, zrealizowanej do czasu odstpienia od umowy przez Zamawiajcego. W przypadku odstpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajcego, w terminie 7dni sporzdzi szczegBowy protokB inwentaryzacji robt w toku wg stanu na dzieD odstpienia. Je|eli Wykonawca odmawia sporzdzenia inwentaryzacji robt w toku i ich rozliczenia, Zamawiajcy wykona jednostronnie inwentaryzacj i rozliczenie, ktre przeka|e do wiadomo[ci Wykonawcy. 16 Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstaBe w okresie gwarancji i rkojmi, na zasadach okre[lonych w niniejszej umowie i w przepisach Kodeksu Cywilnego. Wykonawca na wykonane prace oraz wbudowane urzdzenia udziela Zamawiajcemu & .. miesicznej gwarancji i & & miesicznej rkojmi liczc od dnia odbioru koDcowego robt i podpisanego bez uwag protokoBu odbioru koDcowego robt budowlanych, na warunkach okre[lonych w dokumencie gwarancyjnym bdcym zaBcznikiem nr 4 do umowy. Wykonawca jest zobowizany dostarczy Zamawiajcemu niezbdny dokument gwarancyjny zgodny z zaBcznikiem nr 4 do umowy w dacie odbioru koDcowego przedmiotu umowy. W okresie rkojmi i gwarancji Wykonawca zobowizany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajcego w terminie 7 dni o: zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy, zmianie osb reprezentujcych Wykonawc, wszczciu postpowania ukBadowego, w ktrym uczestniczy Wykonawca, ogBoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy, zawieszeniu dziaBalno[ci firmy Wykonawcy. Po zakoDczeniu przez Wykonawc robt objtych niniejsz umow, w przypadku chci wykonania przyBczy infrastrukturalnych lub naprawy sieci przez  osoby trzecie , Wykonawca zostanie zwolniony z udzielenia gwarancji na wykonane roboty, na odcinku, na ktrym prace te bd wykonywane. Na takim obszarze gwarancja bdzie obowizywa inwestora lub Wykonawc tych prac. 17 W okresie gwarancji i rkojmi Zamawiajcy jest zobowizany powiadomi Wykonawc na pi[mie o stwierdzonych wadach przedmiotu odbioru w cigu 5 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest zobowizany do ich usunicia w terminie wyznaczonym stosownym protokoBem podpisanym przez obie strony umowy. Je[li w cigu trzech dni strony nie uzgodni wsplnego terminu usunicia wad, Zamawiajcy ma prawo wyznaczy termin usunicia wady biorc pod uwag techniczne mo|liwo[ci usunicia wady w wyznaczonym terminie i wyznaczy samodzielnie termin, ktrego niedotrzymanie mo|e skutkowa naliczaniem kary za nieterminowe usunicie wady. Zamawiajcy ma prawo na koszt Wykonawcy zleci podmiotowi trzeciemu usunicie wady je[li Wykonawca w cigu 2 dni od wyznaczonego terminu nie przystpi do usunicia wady lub po zgBoszeniu prawidBowego usunicia wady Zamawiajcy stwierdzi brak prawidBowego usunicia stwierdzonej wady. Je|eli wady stwierdzone w trakcie odbioru koDcowego nie nadaj si do usunicia, a nie uniemo|liwiaj u|ytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajcy zastrzega sobie prawo odpowiedniego obni|enia wynagrodzenia. Je|eli wady nie nadaj si do usunicia i uniemo|liwiaj u|ytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajcy mo|e |da wykonania go po raz drugi lub powierzy wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Strony ustalaj, i| Wykonawca przekazuje Zamawiajcemu tytuBem zabezpieczenia nale|ytego wykonania umowy 5 % warto[ci ceny oferowanej za wykonanie zadania, tj. kwot & & ..zB zB (sBownie: & & & & & & & & & ). Zamawiajcy zwrci dla Wykonawcy : 70% warto[ci zabezpieczenia nale|ytego wykonania w terminie 30 dni od dnia wykonania zamwienia i uznania przez Zamawiajcego za nale|ycie wykonane, 30 %warto[ci zabezpieczenia roszczeD z tytuBu rkojmi za wady w terminie 15 dni po upBywie okresu rkojmi za wady. 18 1. W okresie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowizuje si posiada ubezpieczenie odpowiedzialno[ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziaBalno[ci stanowicej przedmiot umowy na sum gwarancyjn co najmniej na warto[ przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zobowizuje si do utrzymywania wa|nej umowy ubezpieczenia OC oraz nie zmniejszania wysoko[ci sumy gwarancyjnej i zakresu ubezpieczenia (zakresu ochrony ubezpieczeniowej) przez caBy okres obowizywania niniejszej umowy. 3. W przypadku zmniejszenia sumy gwarancyjnej w okresie obowizywania umowy ubezpieczenia, o ktrej mowa w ust.1, Wykonawca zobowizany jest uzupeBni zmniejszon sum gwarancyjn do wysoko[ci wskazanej w ust. 1 w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o jej zmniejszeniu. 4. Wszelkie koszty zwizane z zawarciem i utrzymaniem umowy ubezpieczenia OC ponosi Wykonawca. 19 Strony ustalaj, |e Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz obowizujcymi Polskimi Normami i Bran|owymi Normami Budowlanymi. 20 Zmiana postanowieD umowy mo|e nastpi pisemnie wyBcznie za zgod obu stron w zakresie SIWZ i zBo|onej oferty wyra|on w formie aneksu lub odrbnej umowy pod rygorem niewa|no[ci. 21 W sprawach nie uregulowanych niniejsz umow maj zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamwieD publicznych. 22 Umow niniejsz sporzdzono w dwch jednakowych egzemplarzach. Wykaz zaBcznikw: & & & & & & & & . ............................................... ........................................... WYKONAWCA ZAMAWIAJCY  Wyliczenie ma charakter przykBadowy. Umowa o prac mo|e zawiera rwnie| inne dane, ktre podlegaj anonimizacji. Ka|da umowa powinna zosta przeanalizowana przez skBadajcego pod ktem przepisw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by zgodny z przepisami ww. ustawy.     ZaBcznik nr 3 do SWZ PAGE  SSTTTHUUVLVNVPVVVVWWXXbXXXY YNYfYYYZZZZZN[P[[\\\\ߺyyydy)h ;hsB*CJOJQJ^JaJph)h ;hfB*CJOJQJ^JaJphh ;hfCJaJh ;hxbCJaJh ;h>CJaJh ;htCJaJh ;h CJaJh ;hw CJ\]aJh ;hw 6CJaJh ;hw CJaJh ;hQ CJaJh ;hazCJaJ&STHUPVVVP[\\\]uumX.$ & FV<^`Va$gd>M$a$gd.:.$ & FV<^`Va$gd>M%$ & FV<^`Va$gd>M%$ & F <^`a$gd>M%$ & F ^`a$gd>M%$ & F V^`Va$gd>M%$ & F <^`a$gd>M \\\\\\r]]]]]^f^h^վ{fQQ{>>+%h ;h[*B*CJOJQJ^Jph%h ;hmQB*CJOJQJ^Jph)h ;hB*CJOJQJ^JaJph)h ;hTVB*CJOJQJ^JaJph)h ;hmQB*CJOJQJ^JaJph,h ;h4Y5B*CJOJQJ^JaJph,h ;h.:5B*CJOJQJ^JaJph,h ;h( 5B*CJOJQJ^JaJph)h ;h.:B*CJOJQJ^JaJph)h ;hQ B*CJOJQJ^JaJph h^j^^,____`D`F`Z`b`h`~`էu\uC*0h ;h>0J#5B*CJOJQJ^JaJph0h ;hd0J#5B*CJOJQJ^JaJph0h ;h:0J#5B*CJOJQJ^JaJph0h ;hN0J#5B*CJOJQJ^JaJph0h ;hmQ0J#5B*CJOJQJ^JaJph0h ;hHX0J#5B*CJOJQJ^JaJph)h ;h(AB*CJOJQJ^JaJph)h ;hmQB*CJOJQJ^JaJph)h ;h[*B*CJOJQJ^JaJph ]j^`abdenhTj nJoHpqTsZuz$ & F <^`a$gd$ & F <^`a$gd$ & F <^`a$gd>M.$ & F<^`a$gdB.$ & F<^`a$gd>M .$ & F<a$gd>M~``` aaa4aHaaaabbbb縣taaL7)h ;hmQB*CJOJQJ^JaJph)h ;hg_B*CJOJQJ^JaJph%h ;hmQB*CJOJQJ^Jph3h ;hB0J#5B*CJOJQJ\^JaJph)h ;h|HB*CJOJQJ^JaJph)h ;h B*CJOJQJ^JaJph)h ;h[*B*CJOJQJ^JaJph3h ;h[*0J#5B*CJOJQJ\^JaJph0h ;h[*0J#5B*CJOJQJ^JaJphbbbccccccdwwwwxxxxTx|xxxxbyyzdzlllWDDD%h ;h B*CJOJQJ^Jph)h ;hRB*CJOJQJ^JaJph)h ;hB*CJOJQJ^JaJph)h ;hB*CJOJQJ^JaJph)h ;hB*CJOJQJ^JaJph)h ;hrB*CJOJQJ^JaJph)h ;hG. B*CJOJQJ^JaJph)h ;hV!B*CJOJQJ^JaJph)h ;h[*B*CJOJQJ^JaJphZuwxxzD{{8||}}}z~~i & F hV^`Vgd>M .$^a$gdG?.$ & FW^`Wa$gd59.$ & FW<^`Wa$gd59.$ & FV^`Va$gd>M$a$gdG?$ & F ^`a$gd$ & F <^`a$gd dzzzzD{{{{|8|r||||}}}}}~z~~~~~vxٯvvvvcvvP%h ;hG?B*CJOJQJ^Jph%h ;hMB*CJOJQJ^Jph%h ;hmQB*CJOJQJ^Jph%h ;hSyB*CJOJQJ^Jph%h ;h|*7B*CJOJQJ^Jph)h ;h B*CJOJQJ^JaJph)h ;h B*CJOJQJ^JaJph%h ;h B*CJOJQJ^Jph%h ;hLB*CJOJQJ^Jphz~~xz\^x(~v$a$gd4ggdB.$ & FV^`Va$gd59 .$^a$gd .$^a$gd .$ & FV^`Va$gd>M $S^Sa$gd $ & F SSW^S`Wa$gd>M$ & F SSW<^S`Wa$gd>M xzƁ>pƃDlƅ\^Ƈ6vxˆ׾׾שllllU,h ;hmQB*CJOJQJ\^JaJph%h ;hmQB*CJOJQJ^Jph-h ;h59B*CJOJQJ^JmHphsH%h ;hG?B*CJOJQJ^Jph)h ;hmWB*CJOJQJ^JaJph1h ;h59B*CJOJQJ^JaJmHphsH)h ;h{=B*CJOJQJ^JaJph%h ;h B*CJOJQJ^Jphˆ܈Ɖ&(DƋDҿ|e\QQQ\H=h ;hCCJaJh ;hQi]CJh ;hNCJaJh ;hCCJ,h ;hY5B*CJOJQJ^JaJph,h ;h.:5B*CJOJQJ^JaJph,h ;h4Y5B*CJOJQJ^JaJph)h ;hCB*CJOJQJ^JaJph%h ;h;B*CJOJQJ^Jph,h ;hmQB*CJOJQJ\^JaJph,h ;h[*B*CJOJQJ\^JaJph($ToK$.$ hd<*$1$5$7$8$9DH$^a$gdm$+.$ & F hWd<*$1$5$7$8$9DH$^`Wa$gd>Mm$(.$ & F hW<*$1$5$7$8$9DH$^`Wa$gd>Mm$%.$ & F SSW<*$1$5$7$8$9DH$^S`Wa$gd>Mm$%$ & F V^`Va$gd>Mƍd$TƏ*dfhƑēƓ\ƕ黤zeeL1h ;h59B*CJOJQJ^JaJmHphsH)h ;hfB*CJOJQJ^JaJph)h ;hw)B*CJOJQJ^JaJph)h ;hCB*CJOJQJ^JaJph,h ;h`B*CJOJQJ]^JaJph,h ;hv=B*CJOJQJ]^JaJph,h ;hsB*CJOJQJ]^JaJph,h ;hCB*CJOJQJ]^JaJphfēzvx ^@]]*3$ & F Wd<-DM ]^`Wa$gd>M.$ & F SW^S`Wa$gd>M.$ S*$1$5$7$8$9DH$^a$gd $.$ & F SW<*$1$5$7$8$9DH$^`Wa$gd>M$.$ & F SWd<*$1$5$7$8$9DH$^S`Wa$gd>Mm$ ƕ$Pz2tvx—Ɨ™ƙ "&ydddK1h ;h-B*CJOJQJ^JaJmHphsH)h ;hNB*CJOJQJ^JaJph,h ;hC>*B*CJOJQJ^JaJph,h ;hN>*B*CJOJQJ^JaJph)h ;hK4B*CJOJQJ^JaJph)h ;h&B*CJOJQJ^JaJph1h ;h59B*CJOJQJ^JaJmHphsH)h ;hCB*CJOJQJ^JaJph&>^ƛ>@@ƝFԞ֞Ɵơ֡*Ֆ}hOO1h ;htB*CJOJQJ^JaJmHphsH)h ;hvoB*CJOJQJ^JaJph1h ;h-B*CJOJQJ^JaJmHphsH)h ;hB*CJOJQJ^JaJph)h ;h B*CJOJQJ^JaJph)h ;h1nB*CJOJQJ^JaJph)h ;hCB*CJOJQJ^JaJph)h ;h-B*CJOJQJ^JaJph@֞.}R*3$ & F Wd<-DM ]^`Wa$gd;*3$ & F Wd<-DM ]^`Wa$gd_&*3$ & F Wd<-DM ]^`Wa$gd:,3$ & F d<-DM ]^`a$gd:*,.FT8ƣ4¤ƥ֥إƧ.0Hz|ƩѼ}hOhh1h ;hh=B*CJOJQJ^JaJmHphsH)h ;hh=B*CJOJQJ^JaJph)h ;hjB*CJOJQJ^JaJph)h ;hlB*CJOJQJ^JaJph)h ;h1nB*CJOJQJ^JaJph)h ;hCB*CJOJQJ^JaJph)h ;h_&B*CJOJQJ^JaJph1h ;h_&B*CJOJQJ^JaJmHphsH.84إ0NNʱgg"3$ & F d-DM ^`a$gd>M"3$ & F d<-DM ^`a$gd>M&3$ & F Wd<-DM ^`Wa$gd>M*3$ & F Wd<-DM ]^`Wa$gd>M ֪HLNƫ&ƭܭ Įή$,BDFѼѼѼѼѼu`)h ;h-B*CJOJQJ^JaJph1h ;hB*CJOJQJ^JaJmHphsH)h ;hB*CJOJQJ^JaJph1h ;htB*CJOJQJ^JaJmHphsH)h ;hh=B*CJOJQJ^JaJph1h ;hh=B*CJOJQJ^JaJmHphsH)h ;hCB*CJOJQJ^JaJph ƯְNz|Ʊʱ26ƳѸџq\C1h ;hw)B*CJOJQJ^JaJmHphsH)h ;h2B*CJOJQJ^JaJph1h ;h2B*CJOJQJ^JaJmHphsH)h ;hh=B*CJOJQJ^JaJph1h ;hh=B*CJOJQJ^JaJmHphsH1h ;htB*CJOJQJ^JaJmHphsH)h ;hCB*CJOJQJ^JaJph1h ;h-B*CJOJQJ^JaJmHphsHƵD|46ƷVƹƻʻT&(ƽֽ "ռէՒyy`yy``yy1h ;h%-B*CJOJQJ^JaJmHphsH1h ;hB*CJOJQJ^JaJmHphsH)h ;h_&B*CJOJQJ^JaJph)h ;hvoB*CJOJQJ^JaJph1h ;hw)B*CJOJQJ^JaJmHphsH)h ;hCB*CJOJQJ^JaJph)h ;h%-B*CJOJQJ^JaJphʱ6VkD&3$ & F Wd<-DM ]^`Wa$gd;&3$ & F Wd<-DM ]^`Wa$gd>M&3$ & F Wd<-DM ]^`Wa$gd_&"3$ & F Wd<-DM ^`Wa$gd>M"3$ & F Wd<-DM ^`Wa$gd2ʻ"$kK .$ & F d<*$1$5$9D^`a$gdV!m$&3$ & F d<-DM ]^`a$gd&3$ & F d-DM ]^`a$gd>M3$ & F d-DM ]a$gd>M&3$ & F Wd<-DM ]^`Wa$gd>Mƿ\^F"$&j*ռէ}}}h[NA4AAAh ;hu%5B*phh ;hQi]5B*phh ;hC5B*phh ;hV!5B*ph)h ;hBB*CJOJQJ^JaJph)h ;hh=B*CJOJQJ^JaJph)h ;hQi]B*CJOJQJ^JaJph)h ;hB*CJOJQJ^JaJph1h ;h-B*CJOJQJ^JaJmHphsH)h ;hCB*CJOJQJ^JaJph)h ;h-B*CJOJQJ^JaJph*, ,JLN$:ެޗެނkTTTCC h ;h_CJOJQJ^JaJ,h ;hf5B*CJOJQJ^JaJph,h ;h595B*CJOJQJ^JaJph)h ;hB*CJOJQJ^JaJph)h ;hv=B*CJOJQJ^JaJph1h ;h2B*CJOJQJ^JaJmHphsH1h ;h#B*CJOJQJ^JaJmHphsH)h ;hCB*CJOJQJ^JaJphh ;hv=5B*ph$,LNrKD<gd%-&3$ & F Vd<-DM ]^`Va$gd>M3$d-DM ]`a$gd#3$d-DM ]^`a$gd&3$ & F Vd-DM ]^`Va$gd#$$ & F V<x*$1$5$7$8$9DH$^`Va$gd>MR,l.$ & F" S*$1$5$7$8$9DH$a$gd>Mm$%.$ & F! SG*$1$5$7$8$9DH$^G`a$gd>Mm$ $^a$gdvo $ & F"a$gdvo $ & F"a$gd; $ & F"a$gd>M<^`gdSy:nPR*8PVX|x:z,ɸɸ裏ll)h ;hvoB*CJOJQJ^JaJph h ;h{4CJOJQJ^JaJ)h ;h_&B*CJOJQJ^JaJph h ;h#CJOJQJ^JaJ h ;hCJOJQJ^JaJ h ;h,YCJOJQJ^JaJ)h ;h_B*CJOJQJ^JaJph h ;h_CJOJQJ^JaJ*.Zjrxz R@^0:Fx h ;h [CJOJQJ^JaJ h ;h2.CJOJQJ^JaJ h ;h2=cCJOJQJ^JaJ h ;h#CJOJQJ^JaJ h ;h*VECJOJQJ^JaJ h ;hc\CJOJQJ^JaJ h ;h_CJOJQJ^JaJ6"bl&(P2p@X dv<>޼ޫޚވ#h ;h_5CJOJQJ^JaJ h ;h#CJOJQJ^JaJ h ;hCJOJQJ^JaJ h ;h"CJOJQJ^JaJ h ;h*VECJOJQJ^JaJ h ;h_CJOJQJ^JaJ h ;hSCJOJQJ^JaJ1@>@$&0R0Ntttt%$ & F<^a$gd>M%$ & FV<^`Va$gd>M$a$gd&DgdFo.$ S*$1$5$7$8$9DH$^a$gdvom$.$ & F" S*$1$5$7$8$9DH$a$gd>Mm$.$ & F" S*$1$5$7$8$9DH$a$gdvom$ >@,$&,.0R6޼ޥw`UJUJUUUUUUh ;hmWCJaJh ;hCJaJ,h ;hmQ5B*CJOJQJ^JaJph,h ;h.:5B*CJOJQJ^JaJph,h ;h}5B*CJOJQJ^JaJph,h ;h`5B*CJOJQJ^JaJph h ;h*VECJOJQJ^JaJ h ;h UCJOJQJ^JaJ h ;h_CJOJQJ^JaJ h ;hvoCJOJQJ^JaJ68.0JNN<^v8J>@\R꾾ɾɳɨԝ|qqh ;hCJaJh ;hJCJaJh ;h4gCJaJh ;hFoCJaJh ;h5CJaJh ;hv=CJaJh ;h-CJaJh ;h ,CJaJh ;h9kCJaJh ;hu%CJaJh ;hBCJaJh ;hCJaJh ;h.:CJaJ,@R^`j ( n Z & FSW<*$1$^S`Wgd>M$ & FV<^`Va$gd:b$ & FV<^`Va$gd $ & FV<^`Va$gd$a$gd4g$a$gd%$ & FV<^`Va$gd>M j^`fhj6 b    ȱnYnDn)h ;hB*CJOJQJ^JaJph)h ;h*B*CJOJQJ^JaJph)h ;hmQB*CJOJQJ^JaJph,h ;hP5B*CJOJQJ^JaJph,h ;h.:5B*CJOJQJ^JaJph,h ;h}5B*CJOJQJ^JaJph,h ;hB5B*CJOJQJ^JaJphh ;hJCJaJh ;hCJaJh ;hCJaJ    : @ B p r v     v x     llWlBBl)h ;hB*CJOJQJ^JaJph)h ;hB*CJOJQJ^JaJph)h ;hB*CJOJQJ^JaJph)h ;h;B*CJOJQJ^JaJph)h ;hmQB*CJOJQJ^JaJph)h ;hg_B*CJOJQJ^JaJph)h ;hSyB*CJOJQJ^JaJph)h ;hvoB*CJOJQJ^JaJph)h ;h!hB*CJOJQJ^JaJph        & (       & l n  Z*,DիllllllllllllYYYYY%h ;hB*CJOJQJ^Jph)h ;h:bB*CJOJQJ^JaJph)h ;h`B*CJOJQJ^JaJph)h ;h-B*CJOJQJ^JaJph)h ;hB*CJOJQJ^JaJph)h ;hB*CJOJQJ^JaJph)h ;hB*CJOJQJ^JaJph)h ;h.:B*CJOJQJ^JaJph", 8ooW$ & F V^`Va$gdJ$ & F V<^`Va$gdB$ & F V<^`Va$gd $ & F V<*$1$^`Va$gd$a$gd4g <*$1$gd-$ & FV<*$1$^`Va$gd & FSW<*$1$^S`Wgd>M D ,.­hS>)SS>)h ;h?B*CJOJQJ^JaJph)h ;hB*CJOJQJ^JaJph)h ;hmQB*CJOJQJ^JaJph,h ;hP5B*CJOJQJ^JaJph,h ;h.:5B*CJOJQJ^JaJph,h ;h}5B*CJOJQJ^JaJph)h ;hBB*CJOJQJ^JaJph)h ;hB*CJOJQJ^JaJph)h ;hB*CJOJQJ^JaJph%h ;hB*CJOJQJ^Jph. :p68꫖pp_ppp h ;h@CJOJQJ^JaJ h ;hCJOJQJ^JaJ)h ;h B*CJOJQJ^JaJph)h ;hBB*CJOJQJ^JaJph)h ;hB*CJOJQJ^JaJph)h ;h-B*CJOJQJ^JaJph)h ;h!hB*CJOJQJ^JaJph)h ;hmQB*CJOJQJ^JaJph!4JRVX\^r  !!!!ͼ滛͇u^G,h ;hE5B*CJOJQJ^JaJph,h ;hw)5B*CJOJQJ^JaJph#h ;h 5CJOJQJ^JaJ h ;hCJOJQJ^JaJ#h ;h#5CJOJQJ^JaJ#h ;h5CJOJQJ^JaJ h ;h,CJOJQJ^JaJ h ;h@CJOJQJ^JaJ h ;hJCJOJQJ^JaJ h ;h#CJOJQJ^JaJ !!!#%'((:*<*|wgd4g$a$gd!hVdd*$1$5$7$8$9DH$[$\$^`Vgd3$$ Vdd*$1$5$8$9DH$[$\$^`Va$gd3$a$gd4ggd $ & Fa$gd>M$ & F V^`Va$gd>M$a$gdB !!!!"L#########$%%%%%&'''((((((ò{lòlòlòlU,h ;h.:5B*CJOJQJ^JaJphh ;h3OJQJ^JaJ)h ;h3B* CJOJQJ^JaJphp h ;h@CJOJQJ^JaJ h ;h UCJOJQJ^JaJ h ;h3CJOJQJ^JaJ$h ;h3CJOJPJQJ^JaJ$h ;h3CJOJPJQJ^JaJ,h ;h`5B*CJOJQJ^JaJph((())*8*:*<*>*F*H** +0+h+++ҽ|eҽP;;)h ;hB*CJOJQJ^JaJph)h ;hfB*CJOJQJ^JaJph,h ;h5B*CJOJQJ^JaJph,h ;h 5B*CJOJQJ^JaJph)h ;hkB*CJOJQJ^JaJph)h ;h+XB*CJOJQJ^JaJph)h ;hmQB*CJOJQJ^JaJph,h ;h5B*CJOJQJ^JaJph,h ;h 5B*CJOJQJ^JaJph<*>*H*+++,,,r-z-|-------.////gd&Dgd( $*$1$5$7$8$9DH$gd gd $a$$a$gd4ggd4g++++++,,,,,,,,,.-һxxcxxL7)h ;h-B*CJOJQJ^JaJph,h ;hB5B*CJOJQJ^JaJph)h ;hK4B*CJOJQJ^JaJph)h ;hmQB*CJOJQJ^JaJph,h ;h5B*CJOJQJ^JaJph,h ;h 5B*CJOJQJ^JaJph,h ;h}5B*CJOJQJ^JaJph,h ;hwI5B*CJOJQJ^JaJph,h ;hmQ7B*CJOJQJ^JaJph.-:-L-R-f-n-p-r-x-z-|----------------..*.z....oZիիի)h ;h`B*CJOJQJ^JaJph#hl1B*CJOJQJ^JaJph)h ;h(B*CJOJQJ^JaJph)h ;hl1B*CJOJQJ^JaJph)h ;hkB*CJOJQJ^JaJph)h ;h&DB*CJOJQJ^JaJph)h ;hmQB*CJOJQJ^JaJph)h ;h,B*CJOJQJ^JaJph ..hFLT6CJOJQJ^JaJ!51F:p>O;0. A!"#$% <x666666666vvvvvvvvv666666>66666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662&6FVfv2(&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@66666_HmHnHsHtHV`V Normalny*$1$5$7$8$9DH$CJ_HmHsHtHNN  NagBwek 1$dh7R@&G$5P@P  NagBwek 2$@&5CJOJQJ\^JaJJA`J Domy[lna czcionka akapituPiP 0 Standardowy4 l4a ,k , 0 Bez listy 6/6 Znaki numeracjitB@t *Tekst podstawowy,Tekst podstawow.(F2),(F2)x<@< Podpis  $xx6CJP@P /0NagBwek $xCJOJQJmHsHtH&/2& Lista,B, Indeks $DD Nag?wek $x CJOJQJ:>r: TytuBa$5B*CJ ph4J!4 PodtytuBa$6VP@V 4Tekst podstawowy 2 dx mHsHtHbQb Tekst podstawowy 3*$1$5$9DH$a$ B*aJph\^\ Normalny (Web)1$5$7$8$9DH$aJtH@ @@ 00Stopka p# mHsHtH0)@0  Numer stronyNON tekst& $<<*$1$5$7$8$9DH$a$aJzC@z Tekst podstawowy wcity.h*$1$5$7$8$9DH$^`La$aJhRh Tekst podstawowy wcity 2 h^`a$dSd Tekst podstawowy wcity 3  hp`a$ -Znak Znak3 Char Char Znak Znak Char Char Znak!*$1$5$7$8$9DH$aJO" -Znak Znak3 Char Char Znak Znak Char Char Znak"*$1$5$7$8$9DH$aJ4W`14 ` Pogrubienie5\PoBP Standard$1$7$8$H$CJ_HaJmHsHtHboRb Default %7$8$H$-B*CJOJQJ^J_HaJmHphsHtHN' aN OdwoBanie do komentarzaCJaJ@r@ Tekst komentarza'CJBB Tekst komentarza ZnakBjqrB Temat komentarza)5\H/H Temat komentarza Znak5\FF Tekst dymka+CJOJQJ^JaJL/L Tekst dymka ZnakCJOJQJ^JaJnOn normal_tableau#-xx*$1$5$7$8$9DH$a$CJOJQJmH sH H@H 8 Akapit z list.^ mHsHtH>/> 0 NagBwek Znak CJOJQJ2/2  150 Stopka ZnakCJ\`\   Bez odstpw1*$$CJOJPJQJ_HaJmHsHtHH/!H 3 Tekst tre[ci_CJaJq ~O2~ 2 Tekst tre[ci73d*$5$7$8$9DH$M `a$CJaJmHsHtHJ/AJ C}Tekst podstawowy 2 ZnakCJl@Rl 6f0Tekst przypisu dolnego51$5$7$H$CJOJQJmHsHtH Z/aZ 5f0Tekst przypisu dolnego Znak OJQJtH `r` Oww-normalnyweb&7dd*$1$5$7$8$9DH$[$\$aJB/B .{6 Akapit z list ZnakCJP&`P FLT0OdwoBanie przypisu dolnegoH*"" 9lrzxr GTabela - Siatka7:V;0;CJOJPJQJ^JaJtH PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V @l8b묮7J3J:t7͍7o,q)נTi n7^R|y _o֛~ J%|,U-RЅre1m1oKLylȒLXr:b 8Hؓr(s KP, W02= $-O 8IdZ}r鋷/~?}ů3Z%7~ۏ^}^ ÎsW}7gϯw8EA痓腈;q P -Qձ'* xord|"C0hq*[{8pc(& T\REXXz76رX~gxuD.鑾M. .SAΨkM|l#@A{h"QRC5d"ٝk 0e^kppدPfaid#$c=Ęlq#DQvIb )C&]u q@p?Y4p~5x ֔D2XvY%vgv'{St{;Yb<' ]ٹc,g:G]|:Ӆ3Eq*u-hu+`l L/Na$J!|r+~wZ}7;nV䤳.7pSM!&ćrźinf?Ӭo&U$Äq3WgɇkԁGzޣOFҮR'ǚa>ٙ`W 82gK"n8$*JI f%Lّ^vVx::l}3m|PJJ5?k>}P!aIl8HTI wv-,6,n+P-jYTۃ_.C4`^gW9GzSq]=4.in6 =g٩V/B㲱CjS rcqXbmY)hFRf?c%;B=z!k ʒp!HuIAD$%QW@c]C4:O&O2@a7VKipůVlO'+WʁC"B1Иfe|7s(]G4 Ѭ^jOWn?фawBС@3IV6PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!@theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] Q1X[: #....1p , bR;EKRV4`BjqbvXyB} ^zxS\h^~`bejHoqvdzxˆƕ&**:>6  D.!(+.-.12vxyz{} !"#$%')*,./134589<=>@ACDEGHIKLNOPR, B!CQV_fZv2zS]Zuz~(@.ʱ$<*/2w|~&(+-0267:;?BFJMQ#*1!T # @ 0(  B S  ?H0(   # nxDC67,(,CD67,(,C1jL ^es2#UƐ8VVTb"]w  {"Cl,)?@x44myB,LZ "8NIf"Fv"HD1&# Q(1Q)&ZW&^*3aW+!kcF.uBH. vhD/run- 6y FB6K9 R/%;| <7">8 IsC*W̹a4fH$!"LJOBNhO!XQʒNTT#jXJC] f?%"]<_7bm` 8c؁cnjiTfh=D:I%vFdEvq1 zIjhOJPJQJ^Jo(..)^`.^`)pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L. ^`OJQJo( ^`OJ QJ o(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJ QJ o(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJ QJ o(o PP^P`OJQJo(^`)^`. L^ `L.\ ^\ `.,^,`.L^`L.^`.^`.lL^l`L. ^`OJQJo(-^`OJ QJ ^J o(o p^p`OJQJo( @ ^@ `OJQJo(^`OJ QJ ^J o(o ^`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJ QJ ^J o(o P^P`OJQJo(^`)^`. L^ `L.\ ^\ `.,^,`.L^`L.^`.^`.lL^l`L.^`o()^`.L^`L. ^ `.R^R`."L^"`L.^`.^`.L^`L.Q567:>*@B*CJEHOJPJQJRHd\]^J_HaJo(phsHtH)^`.^`o()pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`5CJOJQJ^JaJo()^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.h^h`.C?^C`?OJPJQJ^J)pL^p`L.<^<`.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`.80^8`0o(..80^8`0o(...^`o(.... ^`o( ..... `^``o( ...... `^``o(....... p^p`o(........ p^p`o(.........z^z`)J^J`) ^ `o() ^ `.^`.L^`L.Z^Z`.*^*`.L^`L.^`)^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L. ^`56o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.^`)^`. L^ `L.\ ^\ `.,^,`.L^`L.^`.^`.lL^l`L.h ^`hH)h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.@hh^h`5.^`o()pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.^`o(.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.h^`B*CJo(phhH) ^ `OJ QJ ^J o(o  ^ `OJQJo( x^x`OJQJo(H^H`OJ QJ ^J o(o ^`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJ QJ ^J o(o ^`OJQJo(^`)^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`o() ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.^`OJQJo(hH-^`OJ QJ ^J o(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJ QJ ^J o(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJ QJ ^J o(hHoP^P`OJQJo(hH ^`OJQJo(- ^`OJ QJ o(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJ QJ o(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJ QJ o(o PP^P`OJQJo( ^`B*o(ph)^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`o()^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.^`CJOJQJ^JaJo()^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`.^`. L^ `L.\ ^\ `.,^,`.L^`L.^`.^`.lL^l`L. ^`OJQJo(- ^ `OJ QJ ^J o(o  ^ `OJQJo( j^j`OJQJo(:^:`OJ QJ ^J o(o  ^ `OJQJo( ^`OJQJo(^`OJ QJ ^J o(o z^z`OJQJo(^`o(.h ^`o(hH)pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L. ^`B*o(ph. ^`B*o(ph..80^8`0o(...80^8`0o(.... ^`o( ..... ^`o( ...... `^``o(....... `^``o(........ p^p`o(.........^`)^`. L^ `L.\ ^\ `.,^,`.L^`L.^`.^`.lL^l`L.5^5`)^`) L^ `L. ^ `.u^u`.EL^E`L.^`.^`.L^`L.A567:>*@B*CJEHRHd\]_HaJo(phsHtH) ^ `o() ^ `.L^`L.}^}`.M^M`.L^`L.^`.^`.!L^!`L.8^8`5OJQJ^Jo()^`. L^ `L. ^ `.x^x`.HL^H`L.^`.^`.L^`L.h^h`o(.0^`0o(..0^`0o(...8^8`o(.... 8^8`o( ..... `^``o( ...... `^``o(....... ^`o(........ ^`o(.........^`CJOJQJ^JaJo(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.^`o(.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`)^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.^`o(.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L. ^`B*ph)^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.^`.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L. ^`hH) ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH..^.`)^`. L^ `L. ^ `.n^n`.>L^>`L.^`.^`.L^`L.hh^h`CJOJQJ^JaJo()^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`..Q)& <sIf"Ij 9iTf8chO  a4fH]w7b"bClLW&yB:I%vn- 6!"L "c3aW+B6UBN@xIsCuBH.hD/Q%"]/%;1 zNTTC] &#Ev cF.#jX>V4 w' 4 u&#X4 1WW8Num2WW8Num4WW8Num80WW8Num101 4}̝ m0OcpR2ĶP`$qf4}pރ+`HyҖJhȌ[}:Uza4o 0K9>/5d2a 37=N>N\R(W)m[!UjT_hj&s`au? [9JX_6\&w7W<  2t0JLHRvok h X EZ , G. Q  ST w , "/Mv=~8q9SM@y{ ( :NwI8 -Q020E:59TU!hE"(fS$J; V!ic!!"6<"IT"Xn"Lr"##(#z#R;$%E%~%;&>&_&s&z&.'+h'_(w)U)[*h*v +%--b.2.8E.MZ.l].Jz/0K0z0Og1l13l"3=,353-63K4{45 15>67,&7|*797Q 88G8.:[: ;Sm<T=hc={= >_?j?n?Vs@(AB EE1E*VE#[FaFYG|H@H~H$I&IJ0K'L*L{LqM)|M>M].NVN:jNLOO2O>OCIOtQ6CQWVQmQR)R5RA^R{RStPSFLTU U=UVTVa0V5SVmW+X<3XHXhX$Yc\r\K]Qi]i<^c_kz_`_ a_a:bBbxb^csxKzx3+yOySyZynywyaz`z{ ||$|C}C}j~b)#aDer0[wdx#K7[1nj#)X,(,[2(M:aK4dj MP'tzF,Yj*cvNB{-7=s@lE9~JT$m~~#AHdP,5S9Q;`u%-5CkzKBQVRw&:2 )|i w%irv:MfaxlGst}S2 G C#GE9k*9 |.#.X ~>*<_lJBY"e )uvgYtGatzfl#l@2G>^=sG3AZA P:r4MCpNQw )8S_:HsC}|{6&D`}3";sv&8=f6ABPD ,5 t;Z;1G?v/Bk?ILqY{h=NY%T_Fo& 3?o3hJq6R*67;?<4Y@f.IMjh%>>ki+g_' DF@8888 #%&'()+-168:<?BCDFGJRYZchnQq  <@ $BNRTVXZ^bjtx|NUnknown G.[x Times New Roman5Symbol3. .[x Arial7..{$ Calibri5..[`)Tahoma]&OptimaLucida Sans UnicodeA. Trebuchet MSC.,.{$ Calibri Light;Wingdings?= .Cx Courier NewA$BCambria MathBqKKjgR s txx0( Oq @P  $P2"! xxh) ZaBcznik nr 6 do SIWZINSPECMagdalena RzepczyDska1                           ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 Oh+'0  < H T `lt|Zacznik nr 6 do SIWZINSPECNormalMagdalena Rzepczyska8Microsoft Office Word@ա@fkTq@R@gRR  ՜.+,0  hp  UGIM Goleniws Zacznik nr 6 do SIWZ Tytu  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~      !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSUVWXYZ[]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FRData T1Table\ئWordDocument 7SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8MsoDataStore R REVVPE44B3RPQ==2 R RItem  PropertiesUCompObj {   F)Dokument programu Microsoft Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q