ࡱ> ,.'()*+1(bjbj.hЅqhЅqh;>8T- LOy!!!!!"r"$#$Qh #""## !!ݹ6I&I&I&#!!I&#I&I&ڶ!@dr$:ҷ<O\~o$oڶoڶ*#>#I&L# X#Y*#*#*# %*#*#*#O####o*#*#*#*#*#*#*#*#*#c S: ZaBcznik nr 7 Wzr umowy Umowa Nr & . (dalej zwana  Umow ) Sporzdzona we WrocBawiu w dniu & & & & & & & & pomidzy: Uniwersytetem WrocBawskim, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 WrocBaw nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08, REGON: 000001301 ktry reprezentuje : & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . zwanym w dalszej cz[ci umowy  Zamawiajcym oraz firm : .................................................................................................................. z siedzib:................................................................................................... nr identyfikacyjny NIP:& & & & & & & & & , REGON:& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . dziaBajc na podstawie : & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . reprezentowan przez : & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . zwan w dalszej cz[ci umowy  Wykonawc o nastpujcej tre[ci : Tryb zawarcia Umowy : Umowa zostaBa zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze[nia 2019 r. Prawo ZamwieD Publicznych zwan ustawa PZP (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z pzn. zm.), nr postpowania & & & & & & & & & . 1. Przedmiot Umowy 1. Nazwa przedmiotu zamwienia:  Wymiana dzwigu osobowego (lewego) wraz z towarzyszcymi robotami budowlanymi w DS.  Dwudziestolatka mieszczcym si przy ul. Piastowskiej 1 we WrocBawiu . 2. Zakres prac wykonany przez Wykonawc na rzecz Zamawiajcego bdzie zgodny z elementami dokumentacji projektowej STWiORB, a w szczeglno[ci bdzie obejmowaB: Demonta| istniejcej windy  dzwigu. Demonta| istniejcych drzwi przystankowych. Monta| nowych drzwi przystankowych. Osadzenie nowej windy  dzwigu w istniejcym szybie. UzupeBnienie ubytkw tynkw cementowo-wapiennych w obrbie wymienionych drzwi. Prace malarskie wokB wymienionych o[cie|y drzwi windy oraz wewntrznych powierzchni [cian szybu. Demonta| i monta| instalacji elektrycznej. Prby, pomiary i odbiory. Uzyskanie decyzji Urzdu Dozoru Technicznego ( dalej: UDT) zezwalajcej na eksploatacj dzwigu. 2.1. Realizacja dzwigu obejmuje wymian dzwigu wraz z uzyskaniem decyzji UDT o dopuszczeniu do eksploatacji. 2.2. UWAGA! Wymiana dzwigu wykonywana bdzie w budynku zamieszkania zbiorowego, czynnym 24h/dob, w zwizku z czym wymagana bdzie du|a staranno[ w utrzymaniu porzdku oraz [cisBe przestrzeganie przepisw bhp i p.po|. 3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z: dokumentacj projektow i Opisem Przedmiotu Zamwienia; specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robt budowlanych; przedmiarem robt; planem BezpieczeDstwa i Ochrony Zdrowia; ofert Wykonawcy; harmonogramem terminowo -rzeczowo-finansowym,[dalej: Harmonogramem], o ktrym mowa w 7 ust. 2, pkt. 2.2; przepisami Ustawy Prawo Budowlane, obowizujcymi przepisami techniczno- budowlanymi, zasadami wspBczesnej wiedzy technicznej oraz prawem obowizujcym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 4. Umowne roboty zostan wykonane w caBo[ci przez Wykonawc z jego materiaBw. 5. Powy|sze ma zastosowanie rwnie| do Podwykonawcw. 6. Integralnymi cz[ciami Umowy s: Dokumentacja projektowa, STWiOR, Opis Przedmiotu Zamwienia  ZaBcznik Nr 1; Oferta Wykonawcy wraz z formularzem ofertowym  ZaBcznik Nr 2; SWZ  ZaBcznik Nr 3; Karta Gwarancyjna  ZaBcznik Nr 4 (wzr); O[wiadczenie Cz[ciowe/ KoDcowe Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy (wzr)- ZaBcznik nr 5; PodziaB ceny ryczaBtowej- ZaBcznik nr 6 - zgodny tre[ci Oferty Wykonawcy. 2. Kolejno[ wa|no[ci dokumentw W przypadku wtpliwo[ci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robt okre[lonych w Umowie oraz zakresu praw i obowizkw Zamawiajcego i Wykonawcy, bdzie obowizywa nastpujca kolejno[ wa|no[ci n/w dokumentw: Umowa; Dokumentacja Projektowa wraz z STWiOR oraz Opis Przedmiotu Zamwienia; Oferta Wykonawcy; Specyfikacja Warunkw Zamwienia. 3. Warto[ Przedmiotu Umowy Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajcy zapBaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczaBtowe wwysoko[ci: kwoty netto - ................ zB (sBownie: & & & & & & & & & & & & & ..) podatek VAT (.......%) - .............. zB (sBownie: & & & & & & & & & & & & & ..) kwoty brutto - ................. zB (sBownie: ....................................) Wynagrodzenie okre[lone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaBtowym za realizacj Przedmiotu Umowy opisanego w 1 niniejszej Umowy (wykonanego zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane i wydanymi na jej podstawie rozporzdzeniami wykonawczymi, obowizujcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej), w przedmiarach robt (ktry stanowi element wyBcznie pomocniczy dla kalkulacji ceny ryczaBtowej), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robt budowlanych, rysunkach wykonawczych, ktre stanowiBy zaBcznik do SWZ oraz w tre[ci SWZ i przy uwzgldnieniu ryzyka zwizanego z wykonaniem Przedmiotu Umowy, w ofercie Wykonawcy oraz na podstawie dokonanej wizji lokalnej. Zawiera rwnie| wszystkie koszty zwizane z uzyskaniem przez Wykonawc przychodu z tytuBu wykonania niniejszego zamwienia, prawidBowego wykonania Przedmiotu Umowy jak np. wszelkie koszty robt: przygotowawczych, pomocniczych, tymczasowych, porzdkowych i zabezpieczajcych, organizacji i utrzymania terenu budowy, itp.; koszty wykonania niezbdnych: pomiarw, nadzorw, sprawdzeD, opinii, itp.; wszelkie: opBaty, narzuty, podatki, cBa, itp.; koszty dostaw, a tak|e koszty i opBaty zwizane z utylizacj odpadw, w tym ziemi z wymiany, wykonaniem dokumentacji powykonawczej, ubezpieczeniem budowy, wykonania zabiegw pielgnacyjnych w okresie obowizywania rkojmi i gwarancji, itp. Cena ofertowa zawiera wszelkie wydatki oraz ryzyko zwizane z konieczno[ci realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca nie mo|e |da podwy|szenia wynagrodzenia brutto okre[lonego w niniejszym paragrafie w przypadkach nieprzewidzianych w umowie nawet, je|eli w chwili zawarcia umowy nie mgB przewidzie lub nie przewidziaB wszystkich kosztw niezbdnych do prawidBowej realizacji Przedmiotu Umowy. Ustalona w Umowie wysoko[ wynagrodzenia ryczaBtowego jest niezale|na od rozmiaru robt budowlanych i innych [wiadczeD, oraz poniesionych przez Wykonawc kosztw ich realizacji w odniesieniu do zakresu Przedmiotu Umowy opisanego na dzieD zawarcia niniejszej Umowy. Za ustalenie ilo[ci robt oraz za sposb przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczaBtowego odpowiada wyBcznie Wykonawca. Wykonawcy nie przysBuguje wzgldem Zamawiajcego |adne roszczenie z powy|szego tytuBu, a w szczeglno[ci roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. 4. Podwykonawcy Zamawiajcy dopuszcza realizowanie Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcw i dalszych Podwykonawcw, w zakresie rzeczowym okre[lonym wFormularzu Oferty oraz niniejszej Umowie. Zasady dotyczce Podwykonawcw maj zastosowanie do Dalszych Podwykonawcw. Postanowienia ustpw 3-16 poni|ej stosuje si odpowiednio. Do zawarcia przez Wykonawc umowy z Podwykonawc, ktrej przedmiotem s roboty budowlane wymagana jest zgoda Zamawiajcego. Do zawarcia przez Podwykonawc umowy z dalszym Podwykonawc, ktrej przedmiotem s roboty budowlane wymagana jest zgoda Zamawiajcego i Wykonawcy. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamwienia na roboty budowlane zamierzajcy zawrze umow o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane, jest obowizany, w trakcie realizacji zamwienia do przedBo|enia Zamawiajcemu projektu umowy lub projektu zmiany umowy opodwykonawstwo, nie pzniej ni| 5 dni przed jej planowanym zawarciem. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowizany doBczy zgod Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre[ci zgodnej z projektem umowy lub projektu jej zmian. Dokumentacja dotyczca wykonania robt okre[lonych w tym projekcie stanowi zaBcznik do umowy. Wraz z projektem umowy opodwykonawstwo lub projektem jej zmian, Wykonawca przedBo|y odpis z KRS lub inny wBa[ciwy dokument potwierdzajcy uprawnienia wskazanych w projekcie osb do zawarcia umowy lub jej zmiany. Zamawiajcy wyrazi w formie pisemnej, pod rygorem niewa|no[ci, zastrze|enia do projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmian do umowy z Podwykonawc, ktrej przedmiotem s roboty budowlane, w terminie 5 dni od dnia przedstawienia przez Wykonawc projektu umowy lub jej zmiany, w przypadku, gdy: nie speBnia ona wymagaD okre[lonych w ust. 8; przewiduje termin zapBaty wynagrodzenia dBu|szy ni| 30 dni od dnia dorczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy faktury lub rachunku; zawiera postanowienia ksztaBtujce prawa i obowizki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowieD dotyczcych warunkw wypBaty wynagrodzenia, w sposb dla niego mniej korzystny ni| prawa i obowizki Wykonawcy, uksztaBtowane postanowieniami umowy zawartej midzy Zamawiajcym a Wykonawc. Je|eli Zamawiajcy w terminie 5 dni od przedstawienia mu przez Wykonawc projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, nie wyrazi w formie pisemnej zastrze|eD uwa|a si, |e akceptuje projekt umowy lub jej zmian. Wykonawca zobowizany jest do zawarcia z Podwykonawc lub Dalszym Podwykonawc umowy, ktrej przedmiotem s roboty budowlane, o tre[ci zgodnej z zaakceptowanym przez Zamawiajcego projektem. Ten sam obowizek dotyczy zmian do umowy. Wykonawca w zawieranych umowach z Podwykonawc, zobowizany jest do uwzgldnienia poni|szych wymagaD, ktrych niespeBnienie spowoduje zgBoszenie przez Zamawiajcego odpowiednio zastrze|eD lub sprzeciwu: Podwykonawca zastosuje si do postanowieD niniejszej Umowy na tyle, na ile one odnosz si do robt budowlanych, dostaw lub usBug, jakie maj zosta wykonane przez tego Podwykonawc, Podwykonawca nie ustanowi |adnego prawa zastawu, nie dokona cesji lub w jakikolwiek inny sposb nie obci|y prawami osb trzecich |adnej cz[ci dostaw, robt budowlanych ani usBug, prawa i zobowizania Podwykonawcy, wynikajce z zawartej z nim przez Wykonawc umowy, nie mog zosta przeniesione na inny podmiot bez uprzedniej zgody Zamawiajcego i Wykonawcy wyra|onej w formie pisemnej, Podwykonawca zobowizany jest do przedkBadania Zamawiajcemu do zaakceptowania projektw umw, projektw zmian umw oraz po[wiadczonych za zgodno[ z oryginaBem kopii zawartych umw o podwykonawstwo i ich zmian, ktrych przedmiotem s roboty budowlane, pod rygorem naliczenia kar umownych z tego tytuBu, Podwykonawca zobowizany jest do przedkBadania Zamawiajcemu, po[wiadczonych za zgodno[ z oryginaBem kopii zawartych umw opodwykonawstwo i ich zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, ktrych przedmiotem s dostawy lub usBugi, je|eli ich warto[ jest rwna lub wiksza ni| 0,5% warto[ci Umowy brutto okre[lonej w 3 ust. 1 Umowy lub wikszej ni| 50 000 zB, pod rygorem naliczenia kar umownych, o ktrych mowa w 10 ust. 1 lit. i) i lit. j) Umowy, termin zapBaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy wynosi bdzie nie wicej ni| 30 dni od dnia dorczenia Wykonawcy. Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajcych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, usBugi lub robt budowlanych, zapBata wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy uwarunkowana bdzie przedstawieniem przez niego dowodw potwierdzajcych zapBat wymagalnego wynagrodzenia Dalszym Podwykonawcom, w umowie zastrze|ona bdzie kara umowna z tytuBu braku zapBaty przez Podwykonawc nale|nego wynagrodzenia Dalszym Podwykonawcom, w umowie zastrze|ona bdzie kara umowna z tytuBu braku zmiany umowy o dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu zapBaty, je|eli bdzie on dBu|szy ni| 30 dni, umowa o podwykonawstwo nie mo|e zawiera postanowieD uzale|niajcych uzyskanie przez Podwykonawc pBatno[ci od Wykonawcy od zapBaty przez Zamawiajcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujcego zakres Umowy, obowizek zatrudnienia na podstawie umowy o prac dla wszystkich osb biorcych udziaB w realizacji czynno[ci wymienionych w 7 ust.2 pkt 2.13 umowy, w umowie zastrze|ona bdzie kara umowna z tytuBu niedopeBnienia obowizku opisanego powy|ej. Do zmian postanowieD umw o podwykonawstwo stosuje si zasady majce zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo. Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy mo|e nastpi wyBcznie za zgod Zamawiajcego po dokonaniu czynno[ci, o ktrych mowa w ust. 2 - 8. Po zawarciu umowy z Podwykonawc odpowiednio Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy zobowizany jest przedBo|y Zamawiajcemu po[wiadczon za zgodno[ z oryginaBem kopi zawartej umowy lub jej zmiany z Podwykonawc (Dalszym Podwykonawc), a w przypadku robt budowlanych przedstawia te|dokumentacj okre[lajc w sposb jednoznaczny zakres robt wykonywanych przez Podwykonawc (Dalszego Podwykonawc). Niniejszemu rygorowi podlegaj umowy lub ich zmiany, ktrych przedmiotem s roboty budowlane oraz umowy lub ich zmiany, ktrych przedmiotem s dostawy lub usBugi, je|eli ich warto[ jest rwna lub wiksza ni| 0,5% warto[ci Umowy brutto, okre[lonej w 3 ust.1 Umowy lub wikszej ni| 50 000,00 zB. Na wniosek Zamawiajcego Wykonawca umo|liwi Zamawiajcemu wgld do oryginaBw w/w dokumentw. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkBada po[wiadczon za zgodno[ z oryginaBem kopi umowy rwnie| Wykonawcy. Zamawiajcy w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawc, Podwykonawc lub Dalszego Podwykonawc kopii umowy lub jej zmiany, o ktrych mowa w ust. 11, zgBasza w formie pisemnej pod rygorem niewa|no[ci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w przypadkach, o ktrych mowa w ust. 5 i 8. Je|eli termin zapBaty wynagrodzenia Podwykonawcy (Dalszemu Podwykonawcy) jest dBu|szy ni| 30 dni, Zamawiajcy poinformuje o tym Wykonawc i wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy, pod rygorem wystpienia o zapBat kary umownej, o ktrej mowa w 10 ust. 1 lit. l) Umowy. NiezgBoszenie sprzeciwu w terminie okre[lonym powy|ej do przedBo|onej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uwa|a si za akceptacj umowy przez Zamawiajcego. Zamawiajcy jest uprawiony do |dania, aby Wykonawca rozwizaB umow z podwykonawc, je|eli wg oceny Zamawiajcego, Podwykonawca wykonuje zobowizania w sposb niewBa[ciwy (w szczeglno[ci w sposb niezgodny z obowizujcymi normami i przepisami, nienale|yty, nieterminowy) pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktrej mowa w 10 ust. 1 lit f). Wykonawca zawierajcy umow z Podwykonawc oraz Zamawiajcy ponosz solidarn odpowiedzialno[ za zapBat wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawcw, przy czym Zamawiajcy ponosi odpowiedzialno[ z uwzgldnieniem art. 6471 3 kodeksu cywilnego. W przypadku uchylania si przez Wykonawc od obowizku zapBaty wymagalnego wynagrodzenia przysBugujcego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, ktrzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajcego umowy opodwykonawstwo, ktrych przedmiotem s roboty budowlane, dostawy lub usBugi Zamawiajcy mo|e zapBaci (w zBotych polskich PLN) bezpo[rednio Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy kwot nale|nego wynagrodzenia bez odsetek nale|nych Podwykonawcy, zgodnie ztre[ci umowy o podwykonawstwie. ZapBacon Podwykonawcy kwot Zamawiajcy potrca zwynagrodzenia nale|nego Wykonawcy. Wynagrodzenie, o ktrym mowa, dotyczy wyBcznie nale|no[ci powstaBych po zaakceptowaniu przez Zamawiajcego umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane, lub po przedBo|eniu Zamawiajcemu po[wiadczonej za zgodno[ z oryginaBem kopii umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s dostawy lub usBugi. Bezpo[rednia zapBata obejmuje wyBcznie nale|ne wynagrodzenie, bez odsetek, nale|nych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajcy, przed dokonaniem bezpo[redniej zapBaty, jest zobowizany umo|liwi Wykonawcy zgBoszenie, pisemnie, uwag dotyczcych zasadno[ci bezpo[redniej zapBaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajcy wyznacza 7-dniowy termin na zgBaszanie uwag od dnia dorczenia tej informacji. W uwagach nie mo|na powoBywa si na potrcenie roszczeD Wykonawcy wzgldem Podwykonawcy niezwizanych z realizacj umowy o podwykonawstwo. W przypadku zgBoszenia uwag, o ktrych mowa powy|ej, w terminie wskazanym przez Zamawiajcego, Zamawiajcy mo|e: nie dokona bezpo[redniej zapBaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, je|eli Wykonawca wyka|e niezasadno[ takiej zapBaty albo zBo|y do depozytu sdowego kwot potrzebn na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wtpliwo[ci Zamawiajcego co do wysoko[ci nale|nej zapBaty lub podmiotu, ktremu pBatno[ si nale|y, albo dokona bezpo[redniej zapBaty wynagrodzenia podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, je|eli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wyka|e zasadno[ takiej zapBaty. Termin pBatno[ci wynagrodzenia, w sytuacjach opisanych w ust. 14-15, wynosi 30 dni od daty przedBo|enia ostatecznych wyja[nieD przez Wykonawc, o ktrych mowa w art. 465 ust. 4 ustawy PZP. Niezale|nie od jakichkolwiek postanowieD Umowy dotyczcych Podwykonawcw, ani postanowieD umw, zawartych przez Wykonawc z Podwykonawcami, Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajcego za dziaBania lub zaniechania Podwykonawcw, jak za wBasne. W przypadku stwierdzenia, |e roboty budowlane, dostawy lub usBugi objte Przedmiotem Umowy realizowane s przez podmioty inne ni| Wykonawca lub zgBoszony Podwykonawca/ Dalszy Podwykonawca Zamawiajcy bdzie uprawniony do wstrzymania realizacji robt do czasu wyja[nienia sytuacji przez Wykonawc. Okres wstrzymania robt dokonany na mocy niniejszego ustpu Umowy bdzie obci|aB Wykonawc. Strony ustalaj, |e ni|ej wymienione roboty budowlane(zakres)wykonane bd przez: a) Wykonawc: & & & & & & & & & & & & & b) Podwykonawc: & & & & & & & & & & .. Konieczno[ wielokrotnego dokonywania bezpo[redniej zapBaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno[ dokonania bezpo[rednich zapBat na sum wiksz ni| 5% warto[ci Umowy mo|e stanowi podstaw do odstpienia od Umowy przez Zamawiajcego. Do zasad odpowiedzialno[ci Zamawiajcego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy z tytuBu wykonanych robt budowlanych stosuje si przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny, je|eli przepisy ustawy nie stanowi inaczej. 5. Warunki pBatno[ci Strony ustalaj, |e zapBata nale|no[ci za wykonanie robt nastpi fakturami cz[ciowymi, wystawianymi przez Wykonawc wraz z doBczonymi i potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru protokoBami stanu wykonania robt, zaBczonymi ka|dorazowo do faktury, przy czym stan wykonania oraz wynagrodzenie bdzie okre[lone na podstawie rzeczywi[cie wykonanych robt oraz faktur koDcow. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bdzie fakturami cz[ciowymi za wykonany element robt przedstawiony w Harmonogramie, wystawianymi nie cz[ciej ni| 1 raz w miesicu (na koniec miesica) i suma faktur cz[ciowych nie mo|e przekroczy 90% warto[ci Umowy, z zastrze|eniem |e procentowa warto[ ostatniej cz[ci wynagrodzenia nie mo|e wynosi wicej ni| 50 % wynagrodzenia nale|nego Wykonawcy, o ktrym mowa w 3 ust. 1 Umowy. Zamawiajcy ustala, i| elementem nadajcym si do cz[ciowego odbioru i fakturowania przez Wykonawc s kompletnie wykonane elementy robt wyszczeglnione w Harmonogramie, o ktrym mowa w 7 ust. 2 pkt 2.2 Umowy. Harmonogram bdzie uwzgldniaB podziaB wynagrodzenia zgodnie z ZaBcznikiem nr 6. Zamawiajcy zastrzega sobie mo|liwo[ narzucenia Wykonawcy sposobu ustalenia podziaBu zakresu robt na poszczeglne elementy. Rozliczenie koDcowe robt nastpi faktur koDcow po zakoDczeniu i odebraniu Przedmiotu Umowy, przy czym wysoko[ wynagrodzenia nie mo|e przekroczy warto[ci brutto wynagrodzenia ryczaBtowego okre[lonego w 3 ust. 1 Umowy. Faktury cz[ciowe sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru nale|y skBada w Zespole Realizacji Inwestycji i Remontw i Nadzoru Technicznego Uniwersytetu WrocBawskiego ul. F .Joliot Curie 12, 50-383 WrocBaw. Faktur koDcow, wraz z rozliczeniem koDcowym budowy i ProtokoBem Odbioru KoDcowego Robt, sprawdzon i zatwierdzon przez Inspektora Nadzoru nale|y zBo|y w Zespole Realizacji Inwestycji i Remontw i Nadzoru Technicznego Uniwersytetu WrocBawskiego. W obu opisanych przypadkach w/w dokumenty Wykonawca zBo|y w dwch egzemplarzach dla Zamawiajcego: w oryginale (1 szt.) i w kopii (1 szt.). Za termin zapBaty uznaje si dzieD obci|enia rachunku bankowego Zamawiajcego. Zamawiajcy nie przewiduje wypBacania zaliczek na poczet realizacji Przedmiotu Umowy. Faktury wystawiane przez Wykonawc za wykonane roboty bd przez Zamawiajcego realizowane wterminie do 30 dni od jej otrzymania wraz z peBn dokumentacj wynikajc z 5 ust. 1 i 8 Umowy na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. /w przypadku realizacji z podwykonawcami/ PBatno[ faktury Wykonawcy bdzie zrealizowana po przedstawieniu przez Wykonawc nale|ycie podpisanych o[wiadczeD Podwykonawcw (dalszych Podwykonawcw), ktrych tre[ podano w ZaBczniku nr 5 do Umowy, wraz kopi faktur Podwykonawcw (Dalszych Podwykonawcw) i z dowodem zapBaty, |e zostaBy uregulowane nale|no[ci wynikajce z wykonania przez niego robt, dostaw lub usBug odebranych przez Wykonawc i zafakturowanych przez Wykonawc Zamawiajcemu w danym okresie rozliczeniowym, a objtych umow/ umowami o podwykonawstwo. Do ka|dej faktury Wykonawca bdzie skBadaB o[wiadczenie, jaki zakres robt zostaB wykonany przez poszczeglnych podwykonawcw i siBami wBasnymi. Je|eli w umowach z Podwykonawcami zawarte bd postanowienia o potrceniach kwot z wynagrodzenia nale|nego Podwykonawcom, Wykonawca w swoim o[wiadczeniu zawrze kalkulacj, z ktrej bdzie wynikaBa wysoko[ zrealizowanych przeleww na rzecz Podwykonawcw (Dalszych Podwykonawcw). W razie braku przedstawienia stosownych o[wiadczeD Zamawiajcy bdzie uprawniony do wstrzymania zapBaty cz[ci wynagrodzenia Wykonawcy przypadajcego na roboty wykonywane przez Podwykonawcw (Dalszych Podwykonawcw) do czasu wyja[nienia sprawy. Je[li Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT, Wykonawca o[wiadcza, |e rachunek bankowy wskazywany ka|dorazowo na fakturze bdzie: rachunkiem umo|liwiajcym pBatno[ w ramach mechanizmu podzielonej pBatno[ci (Split payment), jak rwnie| rachunkiem znajdujcym si w elektronicznym wykazie podmiotw prowadzonym od 1 wrze[nia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktrym mowa w ustawie o podatku od towarw i usBug (dalej: Wykaz) lub zgodnie z reguBami prawnymi obowizujcymi w kraju rejestracji dziaBalno[ci Wykonawcy. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie speBnia warunkw okre[lonych w ust. 9 powy|ej, opznienie w dokonanie pBatno[ci w terminie okre[lonym w Umowie, powstaBe wskutek braku mo|liwo[ci realizacji przez Zamawiajcego pBatno[ci wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej pBatno[ci bdz dokonania pBatno[ci na rachunek objty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do |dania od Zamawiajcego jakichkolwiek odsetek, jak rwnie| innych rekompensat. Zgodnie z ustaw z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usBugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym, (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.) Wykonawca mo|e zBo|y ustrukturyzowan faktur elektroniczn za pomoc platformy elektronicznego fakturowania. Numer konta Zamawiajcego znajduje si na platformie. Rodzaj adresu PEF: NIP. 6. Termin realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowizuje si wykona kompletny i wolny od istotnych wad Przedmiot Umowy opisany w 1 ust.1 w terminie zgodnym ze zBo|on ofert tj. do 150 dni od daty podpisania umowy przez Wykonawc. Za dzieD wykonania Przedmiotu Umowy bdzie uznany dzieD dokonania wpisu Kierownika Budowy do wewntrznego Dziennika Budowy o zakoDczeniu robt i gotowo[ci do odbioru oraz potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru. Podstaw do przekazania terenu budowy Wykonawcy bdzie zawarta Umowa oraz dostarczenie przez Wykonawc Zamawiajcemu wymaganych Prawem Budowlanym: Dokumentw stwierdzajcych posiadanie przez Kierownika Budowy uprawnieD budowlanych, Aktualnego za[wiadczenia o przynale|no[ci do wBa[ciwej izby samorzdu zawodowego Kierownika Budowy z okre[lonym w nim terminem ich wa|no[ci oraz wypeBnionych o[wiadczeD o objciu funkcji Kierownika Budowy, O[wiadczenia Kierownika Budowy o objciu obowizkw Kierownika Budowy, Dokumentu ubezpieczenia opisanego w 16 ust. 1 niniejszej Umowy, Planu BIOZ. Rozpoczcie wykonywania robt przez Wykonawc nastpi po protokolarnym przekazaniu Terenu Budowy przez Zamawiajcego  Kierownikowi Budowy po przedBo|eniu o[wiadczenia o objciu obowizkw Kierownika Budowy. Protokolarne przejcie Terenu Budowy przez Kierownika Budowy jest rwnoznaczne z wprowadzeniem Wykonawcy na budow. Zamawiajcy przeka|e Wykonawcy, a Wykonawca przejmie teren budowy w terminie do 7 dni  liczc od daty dostarczenia wszystkich dokumentw wymienionych w 6 ust. 2 Umowy. 7. Obowizki Zamawiajcego i Wykonawcy Do obowizkw Zamawiajcego nale|y: Protokolarne przekazanie Terenu Budowy przedstawicielom Wykonawcy tj. Kierownikowi Budowy po ustaleniach z przedstawicielem u|ytkownika tj. kierownikiem obiektu  Panem Piotrem Czernichowskim  tel. kont. 071/328-15-38 , po speBnieniu przez Wykonawc warunkw opisanych w 6 ust. 2 Umowy. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego. Dokonanie czynno[ci odbioru na zasadach okre[lonych w 9 Umowy. ZapBata za odebrane roboty na zasadach okre[lonych w 5 Umowy. Do obowizkw Wykonawcy nale|y: Zapoznanie si z: Terenem Budowy i jego specyfik, Terenami Ssiadujcymi, Innymi terenami, ktre w jakikolwiek sposb mog wpByn na nale|yte wykonywanie Przedmiotu Umowy lub od ktrych uzale|nione bdzie nale|yte wykonanie Przedmiotu Umowy, infrastruktur istniejc na Terenie Budowy, Terenie Ssiadujcym oraz na innych terenach, o ktrych mowa w lit. c, przy czym Zamawiajcy nie ma obowizku kontrolowania, czy Wykonawca wykonaB powy|sze obowizki; w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona powy|szych obowizkw lub wykona je nienale|ycie, bdzie ponosiB wszelkie wynikajce z tego konsekwencje; Opracowanie i przekazanie Zamawiajcemu Harmonogramu, w terminie 7 dni od dnia przekazania Terenu Budowy, pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktrej mowa w 10 ust. 1 lit. d), zawierajcego: kolejno[ robt; czas, w jakim Wykonawca proponuje wykona poszczeglne zadania cz[ciowe stanowice elementy odbioru robt; warto[ poszczeglnych zadaD cz[ciowych stanowicych elementy odbioru robt. Zamawiajcy w cigu 14 dni od dnia otrzymania Harmonogramu jest zobowizany zaakceptowa Harmonogram lub odmwi jego akceptacji. W razie braku akceptacji Harmonogramu Wykonawca jest zobowizany dokona poprawek w cigu 3 dni od otrzymania od Zamawiajcego informacji o uwagach. Wykonawca sporzdzajc Harmonogram musi uwzgldni, |e dostawa materiaBw i odbir odpadw musz by realizowane na bie|co ze wzgldu na brak odpowiedniego terenu na ich skBadowanie. Harmonogram musi uwzgldnia fakt, |e roboty bd prowadzone w czynnym budynku akademickim oraz Wykonawca musi go uzgodni z przedstawicielem U|ytkownika obiektu. Przechowywanie na Terenie Budowy kopii Harmonogramu uzupeBnionego o wykres ukazujcy postp wszystkich zadaD cz[ciowych w odniesieniu do zakBadanych terminw umownych. Przejcie Terenu Budowy w terminie ustalonym przez Strony i podpisanie ProtokoBu Przejcia Terenu Budowy w dniu przekazania terenu przez Zamawiajcego, przygotowanie frontu robt i ich wykonywanie. Odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie prowadzonych Robt oraz Terenu Budowy zgodnie z przepisami prawa, w szczeglno[ci: wykonanie tablicy informacyjnej budowy zgodnie z obowizujcymi przepisami, ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie przed dostpem osb postronnych; dbaBo[ o wygld i porzdek na budowie, organizowanie prac w sposb wykluczajcy powstanie zagro|enia dla osb przebywajcych w budynku i w jego najbli|szym otoczeniu oraz minimalizowanie uci|liwo[ci. Ochrona oglna Terenu Budowy oraz mienia znajdujcego si na tym Terenie. Wykonawca do czasu wykonania Umowy ponosi peBn odpowiedzialno[ za ochron Robt, majtku wBasnego, jak i majtku Zamawiajcego oraz osb trzecich znajdujcych si w obrbie Terenu Budowy, a tak|e za zabezpieczenie Robt. Zapewnienie, |e wymienione w ofercie osoby lub osoby inne, ktre bd speBniaBy postawione w SWZ wymagania, obejm stanowisko Kierownika Budowy i Kierownikw robt, ktrzy bd zobowizani, zgodnie z obowizujcymi przepisami prawa, do sporzdzenia lub zapewnienia sporzdzenia, przed rozpoczciem robt, Planu BezpieczeDstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, uwzgldniajc warunki prowadzenia robt budowlanych i przekazanie tego dokumentu najpzniej w dniu przejcia terenu budowy. Plan BIOZ bdzie podlegaB zatwierdzeniu przez Zamawiajcego. Uzyskanie na wBasny koszt wszelkich pozwoleD wydawanych przez organy administracyjne niezbdnych dla nale|ytego wykonywania robt, w tym pozwoleD zwizanych z funkcjonowaniem i obsBug Terenu Budowy, a tak|e urzdzeD; ponadto uzyskanie wszelkich niezbdnych uzgodnieD z organami administracji oraz wBa[cicielami ssiednich posesji. W razie konieczno[ci Zamawiajcy udzieli, na wniosek Wykonawcy, stosownego peBnomocnictwa wyznaczonemu przez wykonawc przedstawicielowi. Do uzgodnieD, o ktrych mowa powy|ej, nale|y zaliczy w szczeglno[ci: uzyskanie zgody na dojazd ci|kim sprztem (je|eli istnieje taka konieczno[), w razie konieczno[ci uzgodnienie warunkw zabezpieczenia znakw geodezyjnych (je|eli istnieje taka konieczno[), zgBoszenie zniszczenia lub uszkodzenia znakw geodezyjnych do wBa[ciwego organu; w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia osnowy geodezyjnej w trakcie wykonywania Umowy, Wykonawca zleci na wBasny koszt wznowienie (odtworzenie) punktw geodezyjnych. Pokrycie kosztw opBat administracyjnych wynikajcych z uzyskanych pozwoleD opisanych w pkt. 2.8 powy|ej. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej Robt. Stosowanie si do zaleceD Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy oraz osoby sprawujcej nadzr autorski, chyba |e zastosowanie si do tych zaleceD mogBoby w jakikolwiek sposb wpByn na nale|yte wykonywanie Robt bdz spowodowa lub przyczyni si do powstania jakichkolwiek wad Przedmiotu Umowy; zastosowanie si do zaleceD Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub osoby sprawujcej nadzr autorski w |aden sposb nie wpBywa na odpowiedzialno[ Wykonawcy wynikajc z Umowy. Zatrudnienie przy wykonywaniu Robt niezbdnej kadry in|ynierskiej, kierowniczej oraz pracownikw obsBugi i pracownikw technicznych w odpowiedniej ilo[ci i o kwalifikacjach niezbdnych do wykonania Robt wysokiej jako[ci oraz nale|ytego kierowania Robotami, w tym powierzenie nadzoru nad prawidBowym wykonywaniem Robt osobom z odpowiednim do[wiadczeniem i umiejtno[ciami. Wykonawca zobowizany jest do zaopatrzenia osb zatrudnionych w wymagan odzie| ochronn i inne niezbdne [rodki ochronne oraz do zapewnienia im [rodkw Bczno[ci koniecznych dla prawidBowego i bezpiecznego wykonania Robt. Czynno[ci wykonywane przy wymienionych poni|ej robotach, bd podlegaBy wymogowi zatrudnienia pracownikw na podstawie umowy o prac w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 1320): Roboty demonta|owe i monta|owe, NakBadanie powierzchni kryjcych, Roboty instalacji elektrycznej. Dopilnowanie, |e pracownicy Podwykonawcw i Dalszych Podwykonawcw biorcy udziaB w realizacji robt wymienionych w 7 ust. 2 pkt 2.13 Umowy bd zatrudnieni na podstawie umowy o prac. Przedstawienie upowa|nionym pracownikom Zamawiajcego podczas kontroli, do przeprowadzenia ktrej Zamawiajcy bdzie uprawniony, w miejscu wykonywania robt w wyznaczonym terminie nastpujcych o[wiadczeD i dokumentw, ktre bd potwierdzaBy speBnienie obowizkw wymienionych w 7 ust. pkt 2.13 i 2.14 Umowy: O[wiadczenia zatrudnionego pracownika O[wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prac Po[wiadczonej za zgodno[ z oryginaBem kopii umowy o prac zatrudnionego pracownika Innych dokumentw zawierajcych informacje, w tym dane osobowe, niezbdne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prac, w szczeglno[ci imi i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat zawarcia umowy o prac, rodzaj umowy o prac i zakres obowizkw pracownika PozostaBe dane powinny zosta zanimizowane w sposb zapewniajcy ochron danych osobowych pracownika Wyja[nieD w przypadku wtpliwo[ci w zakresie potwierdzenia speBniania ww. wymogw. W odniesieniu do Podwykonawcw i Dalszych Podwykonawcw Zamawiajcy bdzie wymagaB w/w o[wiadczeD i dokumentw za po[rednictwem Wykonawcy. 2.16. Przechowywanie przez Kierownika Budowy na Terenie Budowy kopii umw o prac pracownikw Wykonawcy, Podwykonawcw i Dalszych Podwykonawcw realizujcych roboty wymienione w rozdziale w 7 ust. pkt 2.13. Umowy. Dostarczenie odpowiedniej ilo[ci i jako[ci materiaBw, sprztu, wykwalifikowanych pracownikw i wszelkich innych elementw pomocniczych, obsBugi specjalistycznej itp. zgodnych z wymaganiami Dokumentacji oraz STWiORB niezbdnych do prawidBowego i terminowego wykonania Robt; do obowizkw Wykonawcy w tym zakresie nale|y u|ycie materiaBw, odpowiadajcych wymaganiom wynikajcym z przepisw prawa zgodnych z przepisami o badaniach i certyfikacji, dopuszczonych do stosowania na podstawie przepisw w sprawie aprobat i kryteriw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobw budowlanych oraz na podstawie przepisw dotyczcych systemw oceny zgodno[ci, wzoru deklaracji zgodno[ci oraz sposobu znakowania wyrobw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, jak i innym obowizujcym przepisom prawa, a tak|e normom przedmiotowym. Wszystkie materiaBy przed ich u|yciem musz uzyska akceptacj Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru bdzie miaB prawo do uzale|nienia swojej akceptacji od opinii Nadzoru Autorskiego. Wykonanie zaplecza budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajcym. Zapewnienie zasilania w energi elektryczn i wod na potrzeby zaplecza oraz realizacji Przedmiotu Umowy w sposb uzgodniony z Zamawiajcym. Zapewnienie sobie oraz zatrudnionym przez siebie Podwykonawcom: dostpu do zaplecza sanitarnego, w tym rozprowadzenie po Terenie Budowy oraz konserwacja instalacji sanitarnych i elektrycznych, stosownie do potrzeb swoich i Podwykonawcw, dokonania rozliczenia z dostawcami mediw kosztw powy|szych usBug we wBasnym zakresie na podstawie wskazaD wBasnych licznikw, zapewnienie dostpu do zaplecza socjalno-magazynowego w uzgodnieniu z Zamawiajcym, koordynacji nad robotami wykonywanymi przez wszystkich uczestnikw Robt. Przywrcenie Terenu Budowy, Terenw Ssiadujcych, zaplecza lub innych terenw, w tym wykorzystywanych do transportu materiaBw i urzdzeD do stanu nie gorszego ni| istniejcy w dniu ich przejcia oraz naprawa ewentualnych szkd wyrzdzonych na Terenach Ssiadujcych lub innych terenach, a spowodowanych realizacj Robt. W przypadku niezastosowania si do powy|szego Zamawiajcy ma prawo obci|y Wykonawc kosztami za przywrcenie powy|szych Terenw do nale|ytego stanu oraz kosztami poniesionymi na naprawienie szkd spowodowanych realizacj Robt i potrci nale|no[ z pierwszej nale|nej Wykonawcy pBatno[ci. Usuwanie na wBasny koszt wszystkich zanieczyszczeD lub uszkodzeD na Terenie Budowy, Terenie Ssiadujcym i poza tymi Terenami powstaBych w zwizku z wykonywaniem Robt oraz codzienne utrzymywanie ich w czysto[ci. Bie|ca inwentaryzacja wykonanych Robt. DbaBo[ o [rodowisko naturalne, w tym Wykonawca dopilnuje, by odpady i zanieczyszczenia z Terenu Budowy, a w szczeglno[ci gruz, pyBy, haBas, wyziewy byBy mo|liwie najmniejsze, a w ka|dym razie, aby nie przekraczaBy dopuszczalnych prawem norm oraz by nie stanowiBy zagro|enia dla ludzi i [rodowiska naturalnego. Wykonawca uzyska odpowiednie uzgodnienia odno[nie sposobu zagospodarowania odpadw (w tym gruntu) powstaBych w zwizku z wykonywaniem Robt zgodnie z przepisami o odpadach, pozbywajc si wszelkich odpadw w sposb zgodny z prawem opBacajc wszelkie zwizane z tym koszty. Wykonawca bdzie obni|aB poziom haBasu poprzez wBa[ciwy dobr i konserwacj sprztu i urzdzeD; Wykonawca zobowizany jest pokry wszelkie koszty oraz przejmie od Zamawiajcego wszelk odpowiedzialno[ materialn zwizan z usuwaniem zanieczyszczeD [rodowiska zwizanych z wykonywaniem Umowy, spowodowanych dziaBaniem lub zaniechaniem Wykonawcy, podwykonawcw lub jakiegokolwiek podmiotu dziaBajcego na ich rzecz, a tak|e ponosi odpowiedzialno[ za naruszenie wymagaD ochrony [rodowiska na Terenie Robt i na Terenie Ssiadujcym w stopniu caBkowicie zwalniajcym od tej odpowiedzialno[ci Zamawiajcego. Przestrzeganie przepisw bhp oraz p.po|., w szczeglno[ci do obowizkw Wykonawcy nale|y odpowiednie przechowywanie materiaBw i urzdzeD. Umo|liwienie Inspektorowi Nadzoru wgldu w Roboty, a w szczeglno[ci wstp na Teren Budowy, dokonywanie ogldzin wykonywanych Robt. Aktualizowanie Harmonogramu na polecenie Zamawiajcego  je|eli zajdzie taka potrzeba. Opracowanie Dokumentacji powykonawczej w 3 kompletach w formie, ktra zostanie uzgodniona z Zamawiajcym. Zapewnienie Zamawiajcemu dostpu do wszelkich dokumentw zwizanych z wykonywaniem robt budowlanych, szczeglnie w celu skontrolowania przez Zamawiajcego prawidBowo[ci rozliczeD z Podwykonawcami. Wykonanie robt w oparciu o zatwierdzon dokumentacj projektow. Stosowa i u|ywa materiaBy i urzdzenia dopuszczone do stosowania w budownictwie: oznaczone znakiem CE, dla ktrych zgodnie z odrbnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowan norm europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejsk aprobat techniczn (EAT) lub krajow specyfikacj techniczn PaDstwa czBonkowskiego UE uznan przez Komisj Europejsk za zgodn z wymogami podstawowymi, znajdujce si w okre[lonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobw majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeDstwa, dla ktrych producent wydaB deklaracj zgodno[ci z uznanymi reguBami sztuki budowlanej, dla ktrych producent po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajcej wystawiB deklaracj zgodno[ci potwierdzajc zgodno[ wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z Polsk Norm lub krajow aprobat techniczn, a zgodno[ ta zostaBa potwierdzona w deklaracji zgodno[ci wydanej przez producenta, przeznaczone do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie budowlanym. Okazywanie na |danie Nadzoru Inwestorskiego stosownych dokumentw zezwalajcych na wbudowanie danego materiaBu: certyfikat na znak bezpieczeDstwa, deklaracj zgodno[ci lub certyfikat zgodno[ci z Polsk Norm lub aprobat techniczn, dokumenty dopuszczenia do obrotu itp. Przeprowadzanie wszelkich niezbdnych, wymaganych przepisami, pozwoleniami lub uzgodnieniami  badaD, prb, odbiorw, zatwierdzeD. Prowadzenie robt zgodnie z dokumentacj projektow, wiedz techniczn i nale|yt staranno[ci. Wyznaczenie dla wszystkich osb zaanga|owanych w realizacj Przedmiotu Umowy strefy palenia papierosw. Ustalenie takiej strefy bdzie wymagaBo akceptacji Zamawiajcego. Uruchomienie dzwigu osobowego. Wykonanie dokumentacji niezbdnej do zarejestrowania dzwigu przez Urzd Dozoru Technicznego. Doprowadzenie, w imieniu Zamawiajcego, do zarejestrowania dzwigu w Urzdzie Dozoru Technicznego. Uzyskanie, w imieniu Zamawiajcego, dopuszczenia do eksploatacji dzwigu przez Urzd Dozoru Technicznego. Poniesienie wszelkich kosztw, w tym kosztw administracyjnych, zwizanych z procedur rejestracji dzwigu przez Urzd Dozoru Technicznego. Przeprowadzenie na wBasny koszt wszelkich przegldw i sprawdzeD przez osob do tego upowa|nion niezbdnych do prawidBowego i bezpiecznego korzystania z dzwigu (w tym prowadzenia ksi|ki serwisowej), zapewnienie usBugi caBodobowego pogotowia dzwigowego w zakresie uwalniania pasa|erw z dzwigw oraz przeprowadzanie corocznych formalno[ci dot. przegldw Urzd Dozoru Technicznego od momentu rejestracji dzwigu do zakoDczenia okresu gwarancji i rkojmi. Wykonawca zapewni, |e osoba wykonujca w/w czynno[ci bdzie posiadaBa odpowiednie przeszkolenie producenta dzwigu i dostp od odpowiedniego oprogramowania komputerowego umo|liwiajcego komputerow diagnostyk windy. Dokonywanie przegldw serwisowych wszystkich instalacji od momentu ich uruchomienia do dnia podpisania ProtokoBu Odbioru KoDcowego. Uwzgldnienie, |e roboty budowlane bd realizowane w czynnym budynku u|yteczno[ci publicznej. Wydanie Zamawiajcemu Karty Gwarancyjnej 468n " h j   4  " v "$Ȱqqmqmqm\ hzhOCJOJQJ^JaJhO(hO5CJOJQJ\^JaJnHtH"hOCJOJQJ^JaJnHtH.h hO5CJOJQJ\^JaJnHtH/h hO5CJOJPJQJ^JaJnHtH hO5OJQJ\^JnHtHhgj5OJQJ\hO5OJQJ\ hgj5OJQJ\^JnHtH"68n j  4  v $ $1$7$a$gdO $1$7$gdO 1$7$gdO $d,a$gdOL1$7$^L`gdO$d1$7$8$H$a$gdO$d1$7$8$H$a$gdgj$@BD}}m$d1$7$a$gdO dgdO$ Jd*$8$9Da$gdO$d1$7$8$H$a$gdO$1$7$^a$gdO$d1$7$8$@&H$a$gdO$d1$7$8$H$a$gdO $1$7$a$gdO 1$7$gdO @">FJ^d"$ʹʹؤ}iiTT;;0h:hO5B*CJOJPJQJ^JaJph)hOCJOJPJQJ\^JaJnHtH&hzhO5CJOJQJ\^JaJ#hzhO5CJOJQJ^JaJ(hShOCJOJQJ^JaJnHtH(hO5CJOJQJ\^JaJnHtH hA&lhOCJOJQJ^JaJhOCJOJQJ^JaJ"hOCJOJQJ^JaJnHtH)hzhO5>*CJOJQJ\^JaJ$BDJ"(*pr"vxz<>"һ|m|m|m|m|mma|m|m|m|ShOCJOJQJ^JaJhOCJOJQJaJhhOCJOJQJaJ hhOCJOJQJ^JaJ3h1h{hOCJOJQJ\]aJfHq &hOCJOJPJQJ^JaJnHtH-hOCJOJQJ\]aJfHq /hOB*CJOJPJQJ^JaJnHphtH*hO5B*CJOJPJQJ^JaJph*rz>$rtN$V[$\$^`Va$gd\x$0[$\$^`0a$gd\x$[$\$^a$gd\x$ & F1[$\$a$gd\x$d1$7$a$gd1h{">$rt"LNP "VBp"" 2 4 6 !Ӹ䧧䧧䧧䧧䧧t&hzhO5CJOJQJ\^JaJhOCJOJQJ^JaJ hzhOCJOJQJ^JaJ hzhOCJOJQJ^JaJhwhOCJOJQJaJhOCJOJQJaJ hhOCJOJQJ^JaJhOCJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJ-NP B6 { (d1$7$8$H$^ `(gdOd1$7$8$H$^`gdO$hd1$7$8$H$^h`a$gdO$ & Frd1$7$8$H$`ra$gdOd1$7$8$H$gdO$[$\$a$gd\x !,!f!j!!!!!" " """"4"6"8"`"|""""#"#&#@#B#D#瀞udUh\xCJOJQJ\^JaJ h~5CJOJQJ\^JaJ&hzhO5CJOJQJ\^JaJ#hzhOCJOJQJ\^JaJhOCJOJQJ\^JaJ h?VhOCJOJQJ^JaJ&hzhO5CJOJQJ\^JaJ#hzhO5CJOJQJ^JaJhOCJOJQJ^JaJ hzhOCJOJQJ^JaJ ! "8""F###&$($%%f $ & F d1$7$8$H$^a$gdO$ & F Jhhd1$7$8$H$^ha$gdO$d1$7$8$H$a$gdOd1$7$8$H$gdO & F d1$7$8$H$^gd?V & F d1$7$8$H$^gdO D#F#z######### $"$$$&$($.%>%%%&&ɸ݄pɧ_Q__CChOCJOJQJ^JaJhOCJOJQJ^JaJ hzhOCJOJQJ^JaJ&h2hO5CJOJQJ\^JaJ h hOCJOJQJ^JaJ#hvhOCJOJQJ\^JaJ hO5CJOJQJ\^JaJ h~5CJOJQJ\^JaJ&hzhO5CJOJQJ\^JaJhOCJOJQJ\^JaJ&hVhO5CJOJQJ\^JaJ&"&@&t&x&&&&&'' '''''("(*(0(f(h((((<)±}}mm}aaa}a}a}aQhhO5CJOJQJaJhOCJOJQJaJhzhO5CJOJQJaJhzhOCJOJQJaJ hO5CJOJQJ\^JaJ&hzhO5CJOJQJ\^JaJ hFhOCJOJQJ^JaJhOCJOJQJ^JaJ hzhOCJOJQJ^JaJhOCJOJQJ^JaJ hzhOCJOJQJ^JaJ%x&&&&' '''h(()ggg & F d1$^`gdOm$$ & FVd1$^`Va$gdO d1$gdO$d1$7$8$H$a$gdO$ d1$7$8$H$^a$gdO $ & F d1$7$8$H$^a$gdO <)>)R))))))* *"*v*x*++,,",J,X-p----..".////"0>011"22F33ۺooaoaoooaaoaooaohOCJOJQJ^JaJ hzhOCJOJQJ^JaJhOCJOJQJaJhzhO5CJOJQJaJhzhOCJOJQJaJhWhOCJOJQJaJhhOCJOJQJaJ#hhO5CJOJQJ^JaJ hhOCJOJQJ^JaJ&hhO5CJOJQJ\^JaJ&)/p4B5;;;;X=h>@GhIrrrrr$ & F  Vd*$1$^`Va$gdO$d1$7$8$H$a$gdO$d^a$gd1h{$ & FVd^`Va$gdO$ & FVd^`Va$gdO$ & FVd1$^`Va$gdO 33"4d4p4B5"6$7z77778"889":;;;;;"<V=X= >򝉉uubO$hzhOCJKHOJQJ^JaJ$h DhOCJKHOJQJ^JaJ&hOCJKHOJQJ^JaJnHtH&hzhO5CJOJQJ\^JaJ h1h{h1h{CJOJQJ^JaJ"hOCJOJQJ^JaJnHtH(h [hOCJOJQJ^JaJnHtH hzhOCJOJQJ^JaJhOCJOJQJ^JhOCJOJQJ^JaJ >>>>">&>6>h>@"@@@B"BNCD"DDF"FGGH"HHfIhIIJ"J2JJ6KL"LLʶʶqZZZ,h$hOCJKHOJQJ^JaJnHtH,hYhOCJKHOJQJ^JaJnHtH,h DhOCJKHOJQJ^JaJnHtH,h8%hOCJKHOJQJ^JaJnHtH&hOCJKHOJQJ^JaJnHtH$hzhOCJKHOJQJ^JaJ$hzhCJKHOJQJ^JaJhCJKHOJQJ^JaJ#hIIJDMXO*QR.TU6WY&]f_`a"cdef#$ & F d*$1$7$8$H$^`a$gdO$ & F  Vd*$1$^`Va$gdO$ & F/Wd*$1$8$9D^`Wa$gd2gLLMM.M0M@MBMDMN"NXOP"P*QlQQR"R2RRT"T.TUV"V6WpWWXXX"XFX8YxYY짧qqqqqqqqaqqaaaqaqhOCJOJPJQJ^JaJ$hzhOCJOJPJQJ^JaJhOCJKHOJQJ^JaJ$hzhOCJKHOJQJ^JaJ,h@HOhOCJKHOJQJ^JaJnHtH,h DhOCJKHOJQJ^JaJnHtH,h$hOCJKHOJQJ^JaJnHtH&hOCJKHOJQJ^JaJnHtH%YYZ"Z2ZZ[[\"\f\n\p\\\]"]$]&]]]^^"^2^8^^d_f___`"```aab"b2b c"cd"d2dldddddܹܦ̈hOCJOJPJQJaJhOCJKHOJQJ^JaJ$hzhOCJKHOJQJ^JaJ$hYhOCJOJPJQJ^JaJhOCJOJPJQJ^JaJ$hzhOCJOJPJQJ^JaJ hzhOCJOJPJQJaJ1de$eJeeeeeeef"f2fffgh"h2h|h~hhhiij"j2jl"lmn"n:n靊zzzggg$hYhOCJKHOJQJ^JaJhOCJKHOJQJ^JaJ$hzhOCJKHOJQJ^JaJ h!_hOCJOJPJQJaJ h2hOCJOJPJQJaJ+h2hOCJOJQJ\^JaJnHtH&hOCJOJPJQJ^JaJnHtH,h2hOCJOJPJQJ^JaJnHtH!fgh>pvx6,nƎԑlz֖$d*$1$^a$gdO$ & F.Wd*$1$8$9D^`Wa$gd2g$ & F  Vd*$1$^`Va$gdO:nnp"ppr"rt"tzttvvv"v2vx"xxz"zzz{{||"|}}~"~2~~~<>""(*TλλλΨΨΨΕ$h3h(^CJKHOJQJ^JaJ$hx=hOCJKHOJQJ^JaJ$hzhOCJKHOJQJ^JaJ$hhOCJKHOJQJ^JaJhOCJKHOJQJ^JaJhOCJOJQJ\^JaJ#hYhOCJOJQJ\^JaJ.TV"68HJ",26tv҇ԇ"6ˆĈnp",ƲƛƄpppppp&h(^CJKHOJQJ^JaJnHtH,hhOCJKHOJQJ^JaJnHtH,h1 hOCJKHOJQJ^JaJnHtH&hOCJKHOJQJ^JaJnHtH,h!}hOCJKHOJQJ^JaJnHtH$hx=hOCJKHOJQJ^JaJh(^CJKHOJQJ^JaJ,lnz""hƎ"ґԑ"hjժttttaaat$hbhOCJKHOJQJ^JaJhOCJKHOJQJ^JaJ$hx=hOCJKHOJQJ^JaJ$hzhOCJKHOJQJ^JaJ,h8nhOCJKHOJQJ^JaJnHtH&hWECJKHOJQJ^JaJnHtH,hhOCJKHOJQJ^JaJnHtH&hFE1CJKHOJQJ^JaJnHtH"jlz"2:<PRrt"Ԗ֖t"ڷڷڷڧڧڔo^P^PPhOCJOJQJ^JaJ hzhOCJOJQJ^JaJ hO5CJOJQJ\^JaJ&hzhO5CJOJQJ\^JaJ$h8nhOCJKHOJQJ^JaJh(^CJKHOJQJ^JaJhWECJKHOJQJ^JaJ$hiGhOCJKHOJQJ^JaJ$hbhOCJKHOJQJ^JaJ$h[ hOCJKHOJQJ^JaJ֖ZdHʵ& $ & FVd1$7$8$H$^`Va$gd2g$ & F d1$7$8$H$a$gd2g$d1$7$8$H$^a$gdO$ & F Vd1$7$8$H$^`Va$gd2g$d1$7$8$H$a$gdO" ș"Dnt"2<(*,@HL"ƞxдЃo]o#h2hOCJOJQJ\^JaJ&h2hO5CJOJQJ\^JaJ#h2hO5CJOJQJ^JaJh7TCJOJQJ^JaJ h4Wh1ZCJOJQJ^JaJh1ZCJOJQJ^JaJhWeCJOJQJ^JaJ h2hOCJOJQJ^JaJ hzhOCJOJQJ^JaJhOCJOJQJ^JaJ!""ZҢ8 "&,tz֤HVƥ"\̻yykyyyhOCJOJQJ^JaJ hzhOCJOJQJ^JaJ#h$hO5CJOJQJ^JaJhOCJOJQJ^JaJ hzhOCJOJQJ^JaJ h2hOCJOJQJ^JaJ h2hOCJOJQJ^JaJ#h2hOCJOJQJ\^JaJ h525CJOJQJ\^JaJ*"d04:<B"H"",""ͼޙvvgRRR(h&MOhOCJOJQJ^JaJnHtHh525CJOJQJ^JaJ#hhO5CJOJQJ^JaJ hhOCJOJQJ^JaJ hqIhOCJOJQJ^JaJ#hYhO5CJOJQJ^JaJ hhOCJOJQJ^JaJ hYhOCJOJQJ^JaJ h4WhOCJOJQJ^JaJ hzhOCJOJQJ^JaJ "2N`zʵ"lv "$&F", "hj",^`JLN٫ h{hO(h,hOCJOJQJ^JaJnHtH(hhOCJOJQJ^JaJnHtH0h4WhOCJOJPJQJ^J_H9aJnH9tH9(h&MOhOCJOJQJ^JaJnHtH"hOCJOJQJ^JaJnHtH8 LN.Xj$ & F0Ld1$7$8$H$`La$gd2g$ & F Vd1$7$8$H$^`Va$gd2g$d1$7$8$H$a$gdO$d1$7$8$H$^a$gdO$ & FVd1$7$8$H$^`Va$gd2g N"`bfr,.RTʼʼʼʨʙykYF%hO5CJOJQJ^JaJnHtH"hOCJOJQJ^JaJnHtHhOCJOJQJ^JaJ hwhOCJOJQJ^JaJh1h{5CJOJQJ^JaJhO5CJOJQJ^JaJ&hbhO5CJOJQJ\^JaJhOCJOJQJ^JaJ hbhOCJOJQJ^JaJ hO5CJOJQJ\^JaJ&hzhO5CJOJQJ\^JaJ"tv"",XjǸǪzizzzzZIZzzzzzzzz hK$hOCJOJQJ^JaJhO5CJOJQJ^JaJ hzhOCJOJQJ^JaJhOCJOJQJ^JaJ hRShOCJOJQJ^JaJ hwhOCJOJQJ^JaJhOCJOJQJ^JaJhO5CJOJQJ^JaJ#hwhO5CJOJQJ^JaJ%hO5CJOJQJ^JaJnHtH%h 5CJOJQJ^JaJnHtH"hr " ",BJLfhjϺvbbb&hzhO5CJOJQJ\^JaJhOCJOJQJ\^JaJ#hzhOCJOJQJ\^JaJ#hzhO5CJOJQJ^JaJ hP ghOCJOJQJ^JaJ(hrohOCJOJQJ^JaJnHtH"hOCJOJQJ^JaJnHtHhOCJOJQJ^JaJ hzhOCJOJQJ^JaJ!" hjJyccc$ & F d1$7$8$H$a$gd2g$ & F d1$7$8$H$a$gd2g$d1$7$8$H$a$gdOd1$7$8$H$gdO$hd1$7$8$H$^ha$gdO$ & F Vd1$7$8$H$^`Va$gd2g$ & F V1$7$^`Va$gd2g "(,"HJ~"<l."ͿͿͭ͜||||||||n||n||||hOCJOJQJ^JaJ hzhOCJOJQJ^JaJhOCJOJQJ\^JaJ hdhOCJOJQJ^JaJ#hdhOCJOJQJ\^JaJh2gCJOJQJ^JaJhOCJOJQJ^JaJ hzhOCJOJQJ^JaJ&hzhO5CJOJQJ\^JaJ+<la $ & F 880d*$1$^8`0a$gd2g$ & F  d*$^a$gd2g$ & F 880d*$1$^8`0a$gd2g$ & F d1$7$8$H$a$gd2g$d1$7$8$H$^a$gdO$ & F d1$7$8$H$a$gd2g "2L", "&,0"h,^":"ｬhO0JCJOJQJ^JaJ'hzhO0J5CJOJQJ^JaJ!hO0J5CJOJQJ^JaJ$hzhO0JCJOJQJ^JaJ hhOCJOJQJ^JaJhOCJOJQJ^JaJ hzhOCJOJQJ^JaJ30j` r$ $ & F 880d*$1$^8`0a$gd2g & F  1$^gd2g $ & F 880d*$1$^8`0a$gd2g$ 8 8d^8a$gdO & F  1$^gd2gX"Pz|j"`" ",npr"RԳ})hl-hOB*CJOJQJ^JaJph hd{hOCJOJQJ^JaJhO0JCJOJQJ^JaJ$hzhO0JCJOJQJ^JaJhOCJOJQJ^JaJ hzhOCJOJQJ^JaJhOCJOJQJaJhzhOCJOJQJaJ1""""$""dhBDX"T"v@" "`", hd{hOCJOJQJ^JaJ h)hOCJOJQJ^JaJ)hKGhOB*CJOJQJ^JaJphhOCJOJQJ^JaJ hzhOCJOJQJ^JaJC$hv$8|2$ & F 8d*$1$a$gd1h{ $ & F 880d*$1$^8`0a$gd2g$ & F 880d*$1$^8`0a$gd2g$ & F  d*$^a$gd2g ,$"68|"02",djt±~kkkkk~k$hd{hOCJOJPJQJ^JaJhTRCJOJPJQJ^JaJhOCJOJPJQJ^JaJ$hzhOCJOJPJQJ^JaJ h1h{h1h{CJOJQJ^JaJh1h{CJOJQJ^JaJ hAhOCJOJQJ^JaJhOCJOJQJ^JaJ hzhOCJOJQJ^JaJ$"P""68 "LXB D d ~         " 2 ~o~hTRCJOJQJ\^JaJhOCJOJQJ\^JaJ#h[ hOCJOJQJ\^JaJhOCJOJPJQJ^JaJ hzhOCJOJQJ^JaJ$hzhOCJOJPJQJ^JaJhFE1CJOJQJ^JaJhOCJOJQJ^JaJ h+ShOCJOJQJ^JaJ*P6D  *Fzz$ & F 8d*$1$a$gd2g$ & F d*$1$a$gd2g$ & Fd*$1$a$gd2g dgdO$ 8nd*$1$^na$gdO$ & Fd7$8$H$^`a$gd2gm$ 2 ^ J    " Z   R ""r"(*"Ft"(*N"0"$h&"2,hb*hO7B*CJOJQJ^JaJph)hA8YhOB*CJOJQJ^JaJph hzhOCJOJQJ^JaJhOCJOJQJ^JaJGFNZ')**+(--R.$ & F 8d*$1$a$gd2g$ & F 8d*$1$a$gd2g$ & F 8d*$1$a$gd2g$ & F  d*$^a$gd2g2"@Zz  " , !!""""$$"$&$H%%&&"&P'd''((("($(@())P))***"**++,",$,&-(---.".P.R./0"00122"2ᬬשּׁhzhOCJOJQJaJ)hhOB*CJOJQJ^JaJph huhOCJOJQJ^JaJhOCJOJQJ^JaJ hzhOCJOJQJ^JaJDR.023655789;D;;<=>||||||||$ & Fd*$1$a$gd2g$ & F 8d*$1$a$gd2g$ & F,  Jt#d^a$gd2g$ & F,  #d^a$gd2g$ & F,  t#d^a$gd2g"2,223344"46555566"67788"8899:":;D;;;<<"<<==>>">,>>?@"@,@AB"BCCDDDEEEF.dptv㭞hO5CJOJQJ^JaJ#hshO5CJOJQJ^JaJU hshOCJOJQJ^JaJ hzhOCJOJQJ^JaJhOCJOJQJ^JaJhzhOCJOJQJaJ>>CDEtv JL ~d$ & F hd1$7$8$H$a$gd2g$ & Fd1$7$8$H$a$gd2g$d1$7$8$H$a$gdO$ hd*$1$^ha$gdO$ d*$1$a$gdO$ & F 8d*$1$a$gd2g$ & Fd*$1$a$gd2g w momencie podpisania ProtokoBu Odbioru KoDcowego Robt. W razie stwierdzenia przez Zamawiajcego, |e Wykonawca nie wykonuje swoich obowizkw nale|ycie, lub nie wykonuje ich w ogle, Zamawiajcy bdzie upowa|niony do wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy. 8. Inne postanowienia stron Strony zgodnie postanawiaj, |e w przypadku stwierdzenia powstania szkody w trakcie realizacji Umowy, sporzdz niezwBocznie wsplny protokB ustalajcy przyczyny i okoliczno[ci jej powstania oraz sposb likwidacji szkody. Zaistnienie przeszkd w wykonaniu robt powinno by potwierdzone pisemnie w formie protokoBu podpisanego przez Strony Umowy. 9. Warunki odbioru robt Ustala si nastpujce rodzaje odbiorw robt: odbir robt zanikajcych i ulegajcych zakryciu, odbir cz[ciowy, odbir koDcowy, odbir ostateczny na zakoDczenie okresu rkojmi i gwarancji. Odbioru robt zanikajcych i ulegajcych zakryciu dokonuje upowa|niony Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy w postaci wpisu w wewntrznym Dzienniku Budowy i/ lub spisania ProtokoBu Odbioru Robt Zanikowych/Ulegajcych Zakryciu pomidzy wBa[ciwym Kierownikiem Robt i wBa[ciwym Inspektorem Nadzoru. Odbiory cz[ciowe bd dokonywane w celu prowadzenia rozliczeD cz[ciowych zgodnie z 5 ust. 2 Umowy. Odbiorom tym bd podlegaBy zakoDczone zadania cz[ciowe wyszczeglnione w Harmonogramie Robt. Dokonanie cz[ciowego odbioru nastpuje na podstawie sporzdzonego przez Wykonawc ProtokoBu Zaawansowania (odbioru) Robt, potwierdzonego przez Inspektorw Nadzoru, przy czym odbiorowi bd podlegaBy jedynie kompletnie wykonane zadania cz[ciowe wymienione w Harmonogramie, o ktrym mowa w 7 ust. 2 pkt 2.2. W trakcie odbiorw cz[ciowych Zamawiajcy bdzie uprawniony do oceny stanu zaawansowania robt w stosunku do pierwotnych zaBo|eD terminowych przyjtych w Harmonogramie, o ktrym mowa w 7 ust. 2, pkt 2.2 Umowy. Odbir koDcowy: ZakoDczenie wykonania robt i gotowo[ do odbioru Kierownik Budowy zgBasza wpisem do wewntrznego Dziennika Budowy. Nie pzniej ni| w dniu dokonania wpisu Kierownika Budowy o zakoDczeniu wykonywania robt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru wszelkie dokumenty potwierdzajce poprawno[ wykonania robt. Inspektor Nadzoru potwierdzi lub odmwi potwierdzenia wykonania robt i gotowo[ do odbioru w terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu Kierownika Budowy do wewntrznego Dziennika Budowy o zakoDczeniu robt. ZgBoszenie przez Wykonawc - Zamawiajcemu  ZakoDczenia i gotowo[ci robt do odbioru , nastpuje w formie pisemnej, po dokonaniu przez Inspektora Nadzoru wpisw w wewntrznym Dzienniku Budowy potwierdzajcych ww. stan robt budowlanych. Do zgBoszenia w formie pisemnej o  ZakoDczeniu i gotowo[ci robt do odbioru - Wykonawca zobowizany jest zaBczy kserokopie dokonanych przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru wpisw w wewntrznym Dzienniku Budowy potwierdzajcych ww. stan robt budowlanych oraz dokumenty pozwalajce na ocen prawidBowo[ci wykonania przedmiotu odbioru: wewntrzny Dziennik Budowy; O[wiadczenie Kierownika Budowy, |e roboty wykonano zgodnie z dokumentacj projektow; dokumentacj powykonawcz (w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na pBycie CD lub Pendrive (pami USB)): protokoBy badaD i sprawdzeD, atesty, certyfikaty lub zezwolenia na stosowanie wbudowanych materiaBw, instrukcje obsBugi oraz dokumentacj techniczno-ruchow (DTR) na wbudowany sprzt i urzdzenia, projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami (w 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na pBycie CD lub Pendrive (pami USB)). Zamawiajcy wyznaczy: miejsce, dat, godzin rozpoczcia odbioru koDcowego  w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia zawiadomienia go o osigniciu gotowo[ci do odbioru lub odmwi wyznaczenia terminu odbioru w przypadku niedochowania warunkw wymienionych w 9 ust. 4 lit. a), b) i c) Umowy. ZakoDczenie czynno[ci odbioru powinno nastpi w cigu 14 dni roboczych - liczc od daty rozpoczcia odbioru z zastrze|eniem postanowieD 9 ust. 4 pkt 4.5 Umowy. Odbir koDcowy ma na celu przekazanie Zamawiajcemu Przedmiotu Umowy do eksploatacji, po sprawdzeniu jego nale|ytego wykonania. W odbiorze uczestniczy bd przedstawiciele Zamawiajcego i Wykonawcy, w tym Kierownik Budowy oraz Inspektor Nadzoru. W wyniku przeprowadzonego odbioru Zamawiajcy sporzdzi ProtokB Odbioru KoDcowego Robt i wrczy go Wykonawcy w chwili odbioru  pod warunkiem braku istotnych wad Przedmiotu Umowy. Za istotn wad uwa|a si jakkolwiek cz[ robt wykonan niezgodnie z elementami dokumentacji projektowej, Opisem Przedmiotu Zamwienia STWIORB i zasadami wspBczesnej wiedzy technicznej, a tak|e ka|d niekorzystn i niezamierzon wBa[ciwo[ Przedmiotu Umowy utrudniajc korzystanie z niego zgodnie z jego przeznaczeniem lub konserwacj. W takim wypadku Zamawiajcy sporzdzi "ProtokB z Czynno[ci Odbiorowych", ktry bdzie zawieraB list istotnych wad oraz termin ich usunicia, a ProtokB Odbioru KoDcowego Robt zostanie sporzdzony po usuniciu wszystkich zgBoszonych wad. Podpisanie ProtokoBu Odbioru KoDcowego Robt bdzie oznaczaBo, i| Zamawiajcy uznaje wykonane przez Wykonawc zamwienie jako wykonane nale|ycie. W dniu spisania ProtokoBu Odbioru KoDcowego Robt Wykonawca przeka|e Zamawiajcemu podpisan Kart Gwarancyjn. Je|eli w trakcie odbioru stwierdzone zostan: wady nieistotne, Zamawiajcy mo|e |da usunicia wad w okre[lonym terminie lub obni|y wynagrodzenie umowne. Je|eli Zamawiajcy wyznaczy termin usunicia wad, a Wykonawca ich nie usunie w wyznaczonym terminie, Zamawiajcy mo|e odmwi przyjcia pzniejszej naprawy i bez dalszych wezwaD powierzy usunicie wad innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyra|a zgod (wykonawstwo zastpcze), wady istotne umo|liwiajce u|ytkowanie Przedmiotu Umowy, Zamawiajcy mo|e |da usunicia wad w okre[lonym terminie. Je|eli Zamawiajcy wyznaczy termin usunicia wad, a Wykonawca ich nie usunie w wyznaczonym terminie, Zamawiajcy mo|e odmwi przyjcia pzniejszej naprawy i bez dalszych wezwaD powierzy usunicie wad innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyra|a zgod (wykonawstwo zastpcze), istotne wady uniemo|liwiajce u|ytkowanie Przedmiotu Umowy, Zamawiajcy mo|e |da usunicia wad, a je|eli wad nie da si usun, |da ponownego wykonania zakresu objtego wadami lub po upBywie wyznaczonego terminu bez dalszych wezwaD powierzy usunicie wad lub ponowne wykonanie zakresu objtego wadami innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyra|a zgod (wykonawstwo zastpcze). d) w przypadkach okre[lonych pod lit. a), b) i c) Zamawiajcy zachowuje prawo do |dania kary umownej za nieterminowe usunicie wad i usterek. Uprawnienia Zamawiajcego w przypadku stwierdzenia wad w okresie obowizywania rkojmi i gwarancji zostaBy okre[lone w ZaBczniku nr 4 do Umowy -  Karta gwarancyjna (wzr) . Do odpowiedzialno[ci Wykonawcy za wady obiektu maj zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego o rkojmi z nastpujcymi zmianami: termin do zawiadomienia o wadzie strony ustalaj na 14 dni od daty jej ujawnienia, przy czym zawiadomienie wymaga formy pisemnej. W zawiadomieniu tym Zamawiajcy wyznaczy Wykonawcy termin ogldzin obiektu, nie krtszy ni| 7 dni; usunicie wady musi by stwierdzone protokolarnie; Wykonawca nie mo|e odmwi usunicia wady bez wzgldu na wysoko[ zwizanych z tym kosztw. Odbir ostateczny przed zakoDczeniem okresu rkojmi i gwarancji: Wykonawca zobowizuje si uczestniczy w odbiorze ostatecznym po uprzednim powiadomieniu o terminie przez Zamawiajcego. Odbir ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajcego przy udziale Wykonawcy w formie protokoBu ostatecznego odbioru po usuniciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jako[ci. Zwalnia on Wykonawc ze wszystkich zobowizaD wynikajcych z Umowy, dotyczcych usuwania wad. Z czynno[ci odbioru sporzdza si protokB, ktry bdzie zawiera ustalenia dokonane w jego toku, w tym wykaz stwierdzonych wad oraz termin na ich usunicie. Wykonawca ma obowizek usun stwierdzone w toku odbioru wady w wyznaczonym terminie. W przypadku niedopeBnienia powy|szego warunku, Zamawiajcy zleci usunicie stwierdzonych w trakcie odbioru wad na koszt i ryzyko Wykonawcy. Je|eli w trakcie realizacji Umowy Zamawiajcy za|da badaD, ktre nie byBy przewidziane niniejsz Umow, to Wykonawca zobowizany jest przeprowadzi te badania. Je|eli w rezultacie przeprowadzenia tych badaD oka|e si, |e zastosowane materiaBy bdz wykonanie robt jest niezgodne z Umow, to koszty badaD dodatkowych obci|aj Wykonawc. W przeciwnym wypadku, koszty tych badaD obci|aj Zamawiajcego. 10. Kary umowne Wykonawca zapBaci Zamawiajcemu kar umown: za odstpienie od Umowy przez Zamawiajcego lub jej rozwizanie z przyczyn, za ktre ponosi odpowiedzialno[ Wykonawca oraz odstpienie lub rozwizanie przez Wykonawc z przyczyn, za ktre Zamawiajcy nie odpowiada, w wysoko[ci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okre[lonego w 3 ust. 1 Umowy; za zwBok w realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie i terminie okre[lonym w 6 ust. 1 Umowy i przy uwzgldnieniu zapisw 14 ust. 1 lit. a) i c) Umowy - liczone od terminu koDcowego do daty dokonania wpisu Kierownika Budowy do wewntrznego Dziennika Budowy o zakoDczeniu robt i gotowo[ci do odbioru oraz potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy w wysoko[ci 0,2% umownego wynagrodzenia brutto okre[lonego w 3 ust. 1 Umowy za ka|dy dzieD zwBoki; za zwBok w usuniciu wad stwierdzonych przy odbiorze koDcowym i spisanych w  Protokole z Czynno[ci Odbiorowych  w wysoko[ci 0,05% umownego wynagrodzenia brutto okre[lonego w 3 ust. 1 Umowy za ka|dy dzieD zwBoki, liczony od upBywu terminu przewidzianego na ich usunicie przez Wykonawc; za zwBok w przedstawieniu Harmonogramu, o ktrym mowa w 7 ust. 2, pkt. 2.2 Umowy  w wysoko[ci 200 zB za ka|dy dzieD zwBoki; za zwBok w usuniciu wad w okresie gwarancji i rkojmi - w wysoko[ci 0,1% warto[ci umownego wynagrodzenia brutto okre[lonego w 3 ust.1 Umowy za ka|dy dzieD zwBoki; w ka|dym przypadku nierozwizania umowy z Podwykonawc dalszym Podwykonawc na |danie Zamawiajcego, o ktrym mowa w 4 ust. 13 w wysoko[ci 1000 zB; w przypadku braku zapBaty lub nieterminowej zapBaty wynagrodzenia nale|nego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom  w wysoko[ci 500 zB za ka|dy dzieD braku lub nieterminowej zapBaty; za nieprzedBo|enie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane, lub projektu zmiany umowy o roboty budowlane w wysoko[ci 2 000 zB; za nieprzedBo|enie po[wiadczonej za zgodno[ z oryginaBem kopii umowy o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktrej przedmiotem s dostawy i usBugi, je|eli jej warto[ jest rwna lub wiksza 0,5 % warto[ci Umowy okre[lonej w 3 ust. 1 Umowy lub wikszej ni| 50 000,00 zB- w wysoko[ci 200 zB za ka|dy dzieD zwBoki przedBo|enia w/w dokumentu; za zwBok w dostarczeniu po[wiadczonej za zgodno[ z oryginaBem kopii wszelkich aneksw do umw, o ktrych mowa w 10 ust. 1 lit. i) Umowy w wysoko[ci 200 zB za ka|dy dzieD zwBoki przedBo|enia w/w dokumentu; za nieprzedBo|enie po[wiadczonej za zgodno[ z oryginaBem kopii umowy o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktrej przedmiotem s roboty budowlane - w wysoko[ci 200 zB za ka|dy dzieD zwBoki przedBo|enia w/w dokumentu; za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu pBatno[ci w wysoko[ci 100 zB za ka|dy dzieD zwBoki w zmianie umowy o podwykonawstwo; za brak przedBu|enia Zabezpieczenia Nale|ytego Wykonania Umowy w zwizku z przekroczeniem terminu okre[lonego w 6 ust. 1 Umowy dotyczcego realizacji caBego Przedmiotu Umowy - w wysoko[ci 0,1% warto[ci umownego wynagrodzenia brutto okre[lonego w 3 ust. 1 Umowy za ka|dy dzieD braku zabezpieczenia w wymaganej przez Zamawiajcego wysoko[ci; za stwierdzone nieprzestrzeganie przez pracownikw Wykonawcy, pracownikw Podwykonawcw lub Dalszych Podwykonawcw zakazu palenia papierosw na terenie caBego obiektu poza strefami do tego wyznaczonymi - 200 zB za ka|de stwierdzone zdarzenie; za stwierdzone nieprzestrzeganie przez pracownikw Wykonawcy, pracownikw Podwykonawcw lub Dalszych Podwykonawcw zatwierdzonego planu BIOZ - 200zB za ka|de stwierdzone zdarzenie; za niewydanie Karty Gwarancyjnej w dniu podpisania ProtokoBu Odbioru KoDcowego w wysoko[ci 1 000 zB za ka|dy dzieD zwBoki przedBo|enia w/w dokumentu; za nieprzekazanie dokumentu przedBu|ajcego okres obowizywania polisy ubezpieczeniowej Odpowiedzialno[ci Cywilnej w terminie okre[lonym w 16 ust. 3 w wysoko[ci 200 zB za ka|dy dzieD zwBoki przekazania w/w dokumentu, ka|dorazowo za niezatrudnienie na podstawie umowy o prac przez Wykonawc, Podwykonawc lub Dalszego Podwykonawc osb wykonujcych co najmniej jednej z czynno[ci wskazanych w 7 ust. 2 pkt 2.13, a polegajcych na wykonywaniu pracy w sposb okre[lony w Kodeksie Pracy w wysoko[ci 1 000 zB za ka|dy stwierdzony przypadek, za ka|dy przypadek nieprzedBo|enia o[wiadczeD lub dokumentw, o ktrych mowa w 7 ust. 2 pkt 2.15 Umowy lub niezBo|enia wyja[nieD w wysoko[ci 1000 zB, Zamawiajcy zapBaci Wykonawcy kar umown za niewykonanie lub nienale|yte wykonanie Umowy przez Zamawiajcego, ktre spowoduje odstpienie od Umowy przez Wykonawc, z przyczyn, za ktre ponosi odpowiedzialno[ Zamawiajcy  wwysoko[ci 10 % umownego wynagrodzenia brutto okre[lonego w 3 ust. 1. Dla usunicia wszelkich wtpliwo[ci strony zgodnie o[wiadczaj, |e zobowizanie do zapBaty kary umownej, o ktrej mowa w zdaniu pierwszym, nie obejmuje sytuacji odstpienia od umowy przez Zamawiajcego na podstawie art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamwieD publicznych. Kary umowne maj charakter kumulatywny zastrze|eniem, |e ich Bczna wysoko[, nie mo|e przekroczy 20% wynagrodzenia brutto, o ktrym mowa w 3 ust. 1. Strony uzgadniaj, |e zapBata kary umownej nastpi na podstawie wystawionej przez Zamawiajcego noty ksigowej, ktr Wykonawca jest zobowizany zapBaci w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania na konto wskazane w nocie ksigowej. W przypadku niezapBacenia ww. noty ksigowej w terminie, Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do potrcania naliczonych kar umownych z nale|no[ci Wykonawcy za zrealizowanie Przedmiotu Umowy z uwzgldnieniem przepisw Kodeksu cywilnego Zamawiajcy mo|e dochodzi na zasadach oglnych odszkodowania przekraczajcego wysoko[ zastrze|onych kar umownych. 11. Rkojmia i Gwarancja Wykonawca udziela rkojmi i gwarancji na wykonane roboty - na okres: .... miesicy zgodnie ze zBo|on ofert, liczc od daty sporzdzenia ProtokoBu Odbioru KoDcowego Robt. Bieg terminu rkojmi i gwarancji rozpoczyna si nastpnego dnia liczc od daty odbioru koDcowego zakoDczonego sporzdzeniem ProtokoBu Odbioru KoDcowego Robt  zgodnie z tre[ci 9 ust. 4 Umowy. Wykonawca zobowizany jest przystpi niezwBocznie, lecz nie pzniej ni| w terminach podanych w karcie gwarancyjnej, do nieodpBatnego usunicia wad powstaBych lub ujawnionych w okresie rkojmi i gwarancji  zgBoszonych przez u|ytkownika obiektu. Przepisy Kodeksu Cywilnego stosuje si odpowiednio. Zamawiajcy mo|e dochodzi roszczeD z tytuBu gwarancji i rkojmi tak|e po terminie okre[lonym w ust. 1 je|eli reklamowaB wad przed upBywem tego terminu. Wykonanie zobowizaD z tytuBu rkojmi i gwarancji nale|y do Przedmiotu Umowy. SzczegBowe warunki gwarancji o tre[ci zgodnej z ZaBcznikiem Nr 4 (wzr karty gwarancyjnej) - Wykonawca wyda Zamawiajcemu w dniu spisania ProtokoBu Odbioru KoDcowego Robt. 12. Zabezpieczenia nale|ytego wykonania Umowy Zamawiajcy |da, aby Wykonawca wnisB Zabezpieczenie Nale|ytego Wykonania Umowy, najpzniej w dniu zawarcia Umowy przed jej podpisaniem przez Wykonawc, w wysoko[ci 5% kwoty brutto podanej w ofercie Wykonawcy, tj. w kwocie: ................... zB (sBownie: ...................................), w formie: ................. Zabezpieczenie mo|e by wniesione wedBug wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku nastpujcych formach: Pienidzu, Porczeniach bankowych lub porczeniach spBdzielczej kasy oszczdno[ciowo-kredytowej, z tym |e zobowizanie kasy jest zawsze zobowizaniem pieni|nym, Gwarancjach bankowych, Gwarancjach ubezpieczeniowych, Porczeniach udzielanych przez podmioty, o ktrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsibiorczo[ci. Zamawiajcy nie wyra|a zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o ktrych mowa w art. 450 ust. 2 uPzp. Zamawiajcy dokona zwrotu zabezpieczenia nale|ytego wykonania umowy w nastpujcy sposb: 70% warto[ci zabezpieczenia zostanie zwrcone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamwienia i uznania przez Zamawiajcego za nale|ycie wykonane, 30% warto[ci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajcego na zabezpieczenie roszczeD z tytuBu rkojmi za wady, kwota ta zostanie zwrcona w terminie 15 dni po upBywie okresu rkojmi za wady. Wykonawca zobowizany jest dostosowa termin wa|no[ci porczenia lub gwarancji na okres rkojmi. Zabezpieczenie wniesione w formie pieni|nej zostanie zwrcone na zasadach zawartych w art. 450 ust. 5 ustawy PZP  na pisemny wniosek Wykonawcy oraz wskazany rachunek bankowy. Zabezpieczenie Nale|ytego Wykonania Umowy sBu|y do pokrycia zobowizaD Wykonawcy wobec Zamawiajcego powstaBych w zwizku z realizacj Umowy. W zwizku, z czym w przypadku niewykonania lub nienale|ytego wykonania jakiejkolwiek cz[ci Przedmiotu Umowy, zabezpieczenie lub jego cz[ zostanie wykorzystane przez Zamawiajcego do zaspokojenia wszelkich jego roszczeD wzgldem Wykonawcy, w tym roszczeD z tytuBu kar umownych za niewykonanie lub nienale|yte wykonywanie Przedmiotu Umowy, na co Wykonawca wyra|a zgod. W przypadku przedBu|enia terminu realizacji Przedmiotu Umowy poza termin opisany w 6 ust. 1 Umowy- skutkujcy potrzeb wydBu|enia okresu zabezpieczenia  Wykonawca zobowizany jest dokona odpowiedniego przedBu|enia okresw obowizywania Zabezpieczenia Nale|ytego Wykonania Umowy w poszczeglnych wysoko[ciach, o ktrych mowa w ust. 4 powy|ej, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z 10 ust. 1 lit. m) Umowy. Je|eli pomimo to Wykonawca nie przedstawi dokumentu mwicego o dokonaniu przedBu|enia, Zamawiajcy bdzie upowa|niony do zatrzymania 5 % kwoty brutto, o ktrej mowa w 3 ust. 1 niniejszej umowy z nale|nej Wykonawcy pBatno[ci do czasu przedstawienia Zamawiajcemu dokumentw [wiadczcych o dokonaniu przedBu|enia. 13. Nadzr na realizacj Umowy Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest: Kierownik Budowy- ................... posiadajcy uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalno[ci konstrukcyjno-budowlanej; 2. Przedstawicielem Zamawiajcego na budowie jest: 2.1. Inspektor Nadzoru Robt Budowlanych  ............................................ 14. Zmiany Umowy Zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy PZP Zamawiajcy przewiduje nastpujce warunki zmiany Umowy w stosunku do tre[ci oferty skutkujce mo|liwo[ci zmiany terminu i/lub zmiany sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmian wysoko[ci wynagrodzenia brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy, gdy: nastpi konieczno[ wykonania korekt w dokumentacji projektowej lub w sytuacji, gdy bdzie to niezbdne dla prawidBowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowizujcymi na dzieD odbioru robt przepisami prawa wykonania Przedmiotu Umowy i uniemo|liwi wykonanie Przedmiotu Umowy w ustalonym w niniejszej Umowie terminie i/lub wynagrodzeniu- mo|liwa zmiana terminu Wykonania Przedmiotu Umowy maksymalnie o okres od dnia zgBoszenia problemu do dnia przekazania rozwizania lub o okres niezbdny do zakoDczenia Przedmiotu Umowy ponad termin okre[lony w 6 ust. 1 Umowy i/lub zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiana warto[ci wynagrodzenia; Wykonawca zaproponuje rozwizania zamienne w stosunku do przyjtych w dokumentacji projektowej rozwizaD technicznych i zostan one zaakceptowane przez Zamawiajcego oraz Projektanta - mo|liwa zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiana warto[ci wynagrodzenia; Na wniosek Zamawiajcego dotyczcy zmian sposobu realizacji i zakresu Przedmiotu Umowy, po uzyskaniu akceptacji Projektanta- mo|liwa zmiana terminu Wykonania Przedmiotu Umowy maksymalnie o okres niezbdny do zakoDczenia Przedmiotu Umowy ponad termin okre[lony w 6 ust. 1 Umowy i/lub zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiana warto[ci wynagrodzenia; Zamawiajcy zrezygnuje z wykonania pewnego zakresu robt przewidzianych w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy ich wykonanie nie bdzie konieczne dla prawidBowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowizujcymi na dzieD odbioru robt przepisami prawa, wykonania pozostaBej cz[ci Przedmiotu Umowy- mo|liwa zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiana warto[ci wynagrodzenia; Gdy zajdzie konieczno[ wykonania robt, o ktrych mowa w art. 455, ust. 1, pkt. 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy PZP i przy speBnieniu warunkw zawartych w w/w przepisach- mo|liwa zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiana warto[ci wynagrodzenia i/lub terminu o okres niezbdny do zakoDczenia Przedmiotu Umowy. Na wniosek U|ytkownika obiektw konieczne bdzie wstrzymanie wykonywania robt budowlanych w zwizku z funkcj obiektu, w ktrym prowadzone bd roboty- mo|liwa zmiana terminu Wykonania Przedmiotu Umowy maksymalnie o okres, w ktrym Wykonawca nie mgB realizowaPrzedmiotu Umowy i nie ponosi z tego tytuBu winy; WpBynie umotywowany wniosek Wykonawcy zwizany z brakiem mo|liwo[ci realizowania Przedmiotu Umowy. Niemo|no[ realizacji Przedmiotu Umowy spowodowana musi by okoliczno[ciami, na ktre Wykonawca nie miaB wpBywu, w szczeglno[ci, gdy s one nastpstwem siBy wy|szej. Pod pojciem siBy wy|szej Strony rozumiej takie nadzwyczajne okoliczno[ci, jak m.in. klski |ywioBowe, stan wyjtkowy, stan epidemiologiczny, stan wojenny, nowe akty prawne lub decyzje administracyjne majce wpByw na realizacj Przedmiotu Umowy. W takim wypadku dopuszcza siwydBu|enie terminu wykonania okre[lonego w 6 ust. 1 Umowy o okres, w ktrym Wykonawca nie mgB realizowaPrzedmiotu Umowy i nie ponosi z tego tytuBu winy; Zmianie ulegnie stawka podatku VAT od towarw i usBug w trakcie realizacji Umowy, co wpBynie na zmian kwoty brutto wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy. W takim wypadku bdzie ona obowizywa od dnia wej[cia w |ycie nowej stawki; Wykonawca wystpi o zmian formy zabezpieczenia nale|ytego wykonania Umowy; Wykonawca wystpi o zmian zgBoszonego przez Wykonawc w ofercie zakresu rzeczowego wykonywanego przy udziale Podwykonawcy; Wykonawca wystpi o zmian Podwykonawcy lub rezygnacj z Podwykonawcy, przy czym w przypadku, je|eli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktrego zasoby Wykonawca powoBywaB si na zasadach okre[lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania speBniania warunku udziaBu w postpowaniu, Wykonawca zobowizany jest wykaza Zamawiajcemu, |e proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speBnia je w stopniu nie mniejszym, ni| Podwykonawca, na ktrego zasoby Wykonawca powoBywaB si w trakcie postpowania o udzielenie zamwienia. Art. 122 ustawy Pzp stosuje si odpowiednio. W przypadku wystpienia robt zamiennych lub zaniechanych decyzj Zamawiajcego w pierwszej kolejno[ci koszt robt zmienianych i zaniechanych bdzie ustalony na podstawie warto[ci poszczeglnych elementw podanych w Harmonogramie. Je|eli warto[ci zakresu robt zmienianych lub zaniechanych nie da si okre[li na podstawie Harmonogramu, ich warto[ zostanie ustalona na podstawie kosztorysu wykonanego metod szczegBow zgodnie z nieobowizujcym rozporzdzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektw i robt budowlanych (Dz.U.2001 Nr 80 poz. 867), ktry przygotuje Wykonawca. Kosztorys ten bdzie podlegaB sprawdzeniu i zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru. Kosztorys bdzie przygotowany na podstawie KNR z wydawnictwa  SEKOCENBUD z zastosowaniem [rednich skBadnikw cenotwrczych  SEKOCENBUD z kwartaBu poprzedniego w stosunku do dnia podpisania protokoBu konieczno[ci, lecz nie wy|szych ni|: Kp=75%, Z=15%, R=25,0 zB netto/r-g. Koszty materiaBw i sprztu bd przyjte na podstawie publikatorw  SEKOCENBUD z kwartaBu poprzedniego w stosunku do dnia podpisania protokoBu konieczno[ci, a- je|eli nie bdzie to mo|liwe- na podstawie cen rynkowych. Na tych samych zasadach obliczane bd warto[ci robt, ktre zostan wprowadzone w miejsce robt zmienianych. W przypadku wystpienia robt dodatkowych, o ktrych mowa w ust. 1, lit e) ich warto[ zostanie skalkulowana na zasadach opisanych w ust. 2. Wszystkie powy|sze postanowienia stanowi katalog zmian, na ktre Zamawiajcy mo|e wyrazi zgod. Nie stanowi jednocze[nie zobowizania Zamawiajcego do wyra|enia takiej zgody. Procedura wprowadzania zmian: Ka|da zmiana w stosunku do oferty zBo|onej przez Wykonawc musi by dokonana poprzez sporzdzenie Aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewa|no[ci. Zmiana przedstawicieli Zamawiajcego i Wykonawcy okre[lonych w par. 13 nie wymaga aneksu do umowy i bdzie obowizywa od dnia pisemnego powiadomienia drugiej Strony o zmianie przedstawiciela. Warunkiem podpisania aneksu do Umowy bdzie dokonanie przez Wykonawc na wBasny koszt zmian okresw obowizywania Zabezpieczenia Nale|ytego Wykonania Umowy najpzniej w dniu podpisania aneksu. W przeciwnym razie Zamawiajcy uzna, |e aneks nie mo|e zosta podpisany z winy le|cej po stronie Wykonawcy. 15. Odstpienie od Umowy Odstpienie od Umowy: Zamawiajcy ma prawo odstpi od Umowy w przypadkach przewidzianych w art. 456 ust.1 ustawy PZP i Kc. Wykonawca i Zamawiajcy mo|e odstpi od Umowy, je|eli druga strona narusza w sposb ra|cy postanowienia Umowy. Zamawiajcy ma prawo odstpi od Umowy z przyczyn le|cych po stronie Wykonawcy, w przypadku ra|cego naruszenia przez Wykonawc postanowieD Umowy, w szczeglno[ci: nieuzasadnionej zwBoki w rozpoczciu Robt, zaprzestania ich wykonywania przez okres dBu|szy ni| 7 dni, zwBoki w realizacji robt w stosunku do zaakceptowanego Harmonogramu zawinionego przez Wykonawc o 14 dni; nieprawidBowego wykonania robt lub wykonywania ich w sposb niezgodny z dokumentacj projektow, przepisami prawa, sztuk budowlan lub poleceniami Inspektora Nadzoru w okresie 21 dni od ich stwierdzenia; ra|cego naruszenia wymagaD, norm lub przepisw BHP i zaakceptowanego planu BIOZ w okresie 21 dni od ich stwierdzenia; gdy Zamawiajcy dokona bezpo[redniej zapBaty (bezpo[rednich zapBat) Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom na sum wiksz ni| 5% warto[ci Umowy, okre[lonej w 3 ust. 1 Umowy w okresie 21 dni od dokonania pBatno[ci; w razie niewypBacalno[ci Wykonawcy w rozumieniu ustawy Prawo upadBo[ciowe (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1228 ze zm.), niewypBacalno[ci, lub zagro|enia niewypBacalno[ci Wykonawcy w rozumieniu ustawy Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1588 z pzn zm.); gdy suma kar umownych przekroczy 20% warto[ci brutto umowy okre[lonej w 3 ust 1. Odstpienie od Umowy nastpuje w formie pisemnej pod rygorem niewa|no[ci. W przypadku odstpienia od Umowy Wykonawcy nie przysBuguj wzgldem Zamawiajcego |adne roszczenia poza roszczeniem o zapBat wynagrodzenia za Roboty wykonane prawidBowo po potwierdzeniu przez Inspektorw Nadzoru do dnia dorczenia drugiej Stronie o[wiadczenia o odstpieniu (art. 456 ustawy PZP). W przypadku odstpienia od Umowy Wykonawca niezwBocznie wstrzyma i zabezpieczy roboty. Nastpnie Inspektor Nadzoru i Wykonawca dokonaj inwentaryzacji Robt, na podstawie, ktrej Inspektor Nadzoru przystpi do odbioru Robt wykonanych do momentu odstpienia oraz ich rozliczenia na zasadach okre[lonych w Umowie. Pomimo odstpienia od Umowy postanowienia dotyczce gwarancji jako[ci i rkojmi obowizuj midzy Stronami nadal w odniesieniu do odebranych Robt. Rozliczenia w przypadku odstpienia od Umowy: Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Inspektor Nadzoru potwierdzi warto[ wykonanych Robt jedynie tych z zakoDczonych pozycji Harmonogramu oraz materiaBw nie wbudowanych ktre zamierza kupi Zamawiajcy, stanowicych podstaw do wystawienia przez Wykonawc odpowiedniej faktury. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwizane z odstpieniem od Umowy ponosi Strona, ktrej dziaBania albo zaniechania byBy przyczyna odstpienia. 16. Ubezpieczenie Wykonawca zobowizany jest do zawarcia i utrzymania w mocy przez caBy okres trwania niniejszej umowy do czasu dokonania przez Zamawiajcego odbioru koDcowego i podpisania ProtokoBu Odbioru KoDcowego Robt, polisy ubezpieczeniowej Odpowiedzialno[ci Cywilnej (OC)wzwizku z prowadzon dziaBalno[ci oraz z tytuBu szkd, mogcych zaistnie w zwizku ze zdarzeniami losowymi: np. od ognia, huraganu i innych zdarzeD losowych. Wysoko[ polisy OC musi wynosi minimum warto[ wynagrodzenia brutto, okre[lonego w 3 ust. 1 Umowy. Wykonawca dostarczy Zamawiajcemu dokumenty, potwierdzajce dokonanie w/w ubezpieczenia - do dnia wprowadzenia na budow (pod rygorem nieprzekazania Terenu Budowy z winy Wykonawcy). W przepadku przedBu|enia realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajcemu dokument potwierdzajcy przedBu|enie obowizywania w/w ubezpieczenia nie pzniej ni| do dnia obowizywania pierwotnej polisy. 17. Administrowanie danych Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Administratora w zwizku z niniejsz umow bd przetwarzane wyBcznie na potrzeby realizacji umowy oraz chroni je bd przed dostpem osb nieupowa|nionych, zgodnie z obowizujcymi przepisami o ochronie danych osobowych  Rozporzdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osb fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepBywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (oglne rozporzdzenie o ochronie danych RODO). Strony jako Administratorzy Danych Osobowych o[wiadczaj, |e wprowadziBy odpowiednie [rodki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywaBo si zgodnie z przepisami RODO. Strony zobowizuj si do przetwarzania danych osobowych reprezentujcych stron pracownikw wyznaczonych do kontaktu midzy stronami tylko w celu i w czasokresie niezbdnym do realizacji niniejszej umowy. Administrator wyznaczyB Inspektora Ochrony Danych, ka|dy pracownik zobowizaB si do zachowania poufno[ci i tajemnicy. Pracownicy zostali upowa|nieni do przetwarzania danych osobowych. Strony bd przetwarza dane osb reprezentujcych stron, kontaktowe osb zaanga|owanych w realizacj niniejszej umowy i zobowizuj si do wykonania obowizku informacyjnego (art. 14 RODO) wobec tych osb w imieniu drugiej Strony. Klauzula informacyjna dla wykonawcw, ich przedstawicieli i osb zaanga|owanych w realizacj umowy jest dostpna na stronie internetowej Uniwersytetu WrocBawskiego: https://uni.wroc.pl/u/rodo13/ oraz https://uni.wroc.pl/u/rodo14/. 18. Postanowienia koDcowe Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajcego nie mo|e dokona przelewu wierzytelno[ci na rzecz osoby trzeciej. Zlecenie wykonania cz[ci robt Podwykonawcom nie zmienia zobowizaD Wykonawcy wobec Zamawiajcego za wykonanie tej cz[ci robt. Wykonawca zobowizuje si do informowania Zamawiajcego o zmianie formy prowadzonej dziaBalno[ci gospodarczej, o postpowaniu restrukturyzacyjnym lub upadBo[ciowym oraz o zmianie sytuacji organizacyjnej lub ekonomicznej mogcej mie wpByw na realizacj Umowy, jak te| o zmianie adresu siedziby firmy i zamieszkania jej wBa[ciciela, pod rygorem skutkw prawnych zaniechania oraz uznania za dorczon korespondencj kierowan na ostatni podany przez Wykonawc adres. Powy|sze zobowizanie dotyczy okresu obowizywania Umowy, rkojmi i gwarancji oraz niezakoDczonych rozliczeD wynikajcych z Umowy. Prawem wBa[ciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy bd miaBy zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz ustawy Prawo zamwieD publicznych. Spory mogce wynika przy wykonywaniu postanowieD Umowy strony poddaj rozstrzygniciu sdom powszechnym wBa[ciwym dla siedziby Zamawiajcego. Umowa zostaBa sporzdzona w 3 jednobrzmicych egzemplarzach, z ktrych 1 otrzymuje Wykonawca, a 2 Zamawiajcy. Zamawiajcy upowa|nia Dyrektora ds.  HYPERLINK "https://uni.wroc.pl/struktura-uczelni/jednostka/?j_id=117852" Rozwoju i Utrzymania Majtku do prowadzenia korespondencji z Wykonawc dotyczcej Przedmiotu Umowy. Umowa zostaje zawarta od dnia podpisania jej przez Wykonawc w siedzibie Zamawiajcego. Zamawiajcy: Wykonawca: podpis& & & & ........................ podpis ................................... data ...................................... data ...................................... zaBcznik nr 4 do Umowy nr& & & & & & & & & & & & & & & KARTA GWARANCYJNA okre[lajca uprawnienia Zamawiajcego (U|ytkownika) z tytuBu gwarancji jako[ci Przedmiotem karty gwarancyjnej jest: CaBy PRZEDMIOT UMOWY pn.: Wymiana dzwigu osobowego (lewego) wraz z towarzyszcymi robotami budowlanymi w DS.  Dwudziestolatka mieszczcym si przy ul. Piastowskiej 1 we WrocBawiu. Wykonany na podstawie Umowy nr: ..............................z dnia................................... Nazwa budowy: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .& & .& Nazwa miejscowo[ci , ulicy i nr posesji: & & & & & & & & & ..& & & & & & & & .& & & & & & & . Data przekazania przedmiotu umowy do u|ytku: DzieD - & & .. miesic - & & & & & & rok- & & & & & & Oglne warunki gwarancji jako[ci: 5.1 Wykonawca o[wiadcza, |e objte niniejsz kart gwarancyjn roboty budowlane zostaBy wykonane zgodnie ze zleceniem, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno  budowlanymi. 5.2. Wykonawca zobowizuje si do nieodpBatnego usunicia wad ujtych (wpisanych) w prowadzonym przez Zamawiajcego (U|ytkownika)  Rejestrze reklamacji i dokonanych napraw i zgBoszonych przez niego na pi[mie (pismo, fax., email) podajcym rodzaj wady i ewentualn przyczyn w okresie trwania gwarancji jako[ci, okre[lonych w pkt. 6. 5.3. Wykonawca zobowizuje si do niezwBocznego usunicia zgBoszonych wad w terminach wyznaczonych przez Zamawiajcego (U|ytkownika), natomiast je|eli usuniecie wad ze wzgldw technicznych (szczeglnie uci|liwych) nie jest mo|liwe w tym okresie  niezwBocznie po ustpieniu przeszkody po uzgodnieniu terminu z Zamawiajcym (U|ytkownikiem), przy czym przyjmuje si |e: wady zwizane z awari bd usuwane do 48 godz. od daty zgBoszenia awarii, pozostaBe wszelkie wady nie wymagajce wymiany urzdzeD do 7 dni od daty zgBoszenia, wszelkie wady wymagajce wymiany (naprawy) elementu lub urzdzenia w terminie nie dBu|szym ni| 14 dni od daty zgBoszenia. Je|eli usunicie wady nie bdzie mo|liwe we wskazanych terminach, Wykonawca wystpi z wnioskiem o jego przedBu|enie z podaniem przyczyn zmiany tego terminu, przy czym Wykonawca doBo|y najwy|szej staranno[ci aby usun wady w mo|liwie najkrtszym terminie. 5.4. Stwierdzenie usunicia wad nie mo|e nastpi pzniej ni| w terminach podanych w pkt. 5.3 od daty zawiadomienia Zamawiajcego (U|ytkownika) przez Wykonawc o dokonaniu naprawy pod rygorem skutkw prawnych. 5.5. Je|eli wada fizyczna elementu przedmiotu gwarancji o dBu|szym okresie gwarancji spowodowaBa uszkodzenie elementu, dla ktrego okres gwarancji ju| upBynB, wykonawca zobowizuje si do nieodpBatnego usunicia wad w obu elementach. 5.6. W przypadku ujawnienia si w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji jako[ci zostaje przedBu|ony o okres od momentu zgBoszenia wady do momentu jej skutecznego usunicia, a w przypadkach wymiany urzdzeD bdz elementw okres gwarancji jako[ci dla tych usunitych wad biegnie od nowa od daty usunicia wady. Nie podlegaj uprawnieniom z tytuBu gwarancji wady powstaBe na skutek : siBy wy|szej , przez co strony rozumiej : stan wojny , stan klski |ywioBowej i strajk generalny, normalnego zu|ycia budynku lub jego cz[ci, szkd wynikBych z winy U|ytkownika, a szczeglnie u|ytkowania przedmiotu gwarancji w sposb niezgodny z instrukcj lub zasadami eksploatacji i u|ytkowania. Czas trwania gwarancji za wady jako[ciowe , liczony od daty odbioru pomieszczeD przez Zamawiajcego ( U|ytkownika ) wynika z okresu niezbdnego do ujawnienia si lub wykrycia wady , nie okre[la natomiast trwaBo[ci przedmiotu gwarancji i wmontowanych urzdzeD. Czas gwarancji wynosi: - & & miesicy Nie s objte gwarancj: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . W celu umo|liwienia kwalifikacji zgBoszonych wad , przyczyn ich powstania i sposobu usunicia Zamawiajcy (U|ytkownik) zobowizuje si do przechowywania otrzymanych w dniu odbioru dokumentw zwizanych z prawidBowym u|ytkowaniem i eksploatacj przedmiotu gwarancji. Wykonawca nie odpowiada za wady powstaBe w wyniku zwBoki w zawiadomieniu go o wadzie, je|eli wada ta spowodowaBa inne wady (uszkodzenia), ktrych mo|na byBo unikn, gdyby w terminie zawiadomiono wykonawc o zaistniaBej wadzie. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktre spowodowaB w czasie prac nad usuwaniem wad lub wykonania swoich zobowizaD zawartych w umowie w zwizku z usuwaniem wad. WYKONAWCA Warunki gwarancji przyjB : INWESTOR (U{YTKOWNIK) ................................................ ................................................ / podpis i piecz / / podpis i piecz / ZaBcznik nr 5 Do Umowy nr & & & & & & & & & & & & & & -WZR- OZWIADCZENIE CZZCIOWE/ KOCCOWE* PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY* PODWYKONAWCA: .................................. reprezentowany przez .................................. WYKONAWCA: .................................. ZAMAWIAJCY: .................................. OZWIADCZENIE PODWYKONAWCY: Podwykonawca o[wiadcza, |e: PRZEJZCIOWE: na dat zBo|enia niniejszego O[wiadczenia Wykonawca/ Podwykonawca* nie zalega wzgldem Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* z zapBat nale|nego wynagrodzenia z tytuBu Umowy Nr .......................... zdnia ....................... zawartej przez Wykonawc/ Podwykonawc* z Podwykonawc/ Dalszym Podwykonawc*, a dotyczcej .................................., w okresie od podpisania niniejszego O[wiadczenia do dnia ........................... (termin pBatno[ci faktury Wykonawcy) nie przypadaj terminy wymagalno[ci jakichkolwiek zobowizaD Wykonawcy/ Podwykonawcy* wobec Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* z tytuBu realizacji przedmiotowej Umowy Nr & & & & & & & .. KOCCOWE: do daty zBo|enia niniejszego O[wiadczenia Podwykonawca/ Dalszy Podwykonawca* otrzymaB od Wykonawcy/ Podwykonawcy* zapBat caBo[ci wynagrodzenia za roboty/dostawy/usBugi wykonane w ramach Umowy Nr.......................... zdnia ....................... zawartej przez Wykonawc/ Podwykonawc* zPodwykonawc/ Dalszym Podwykonawc*, a dotyczcej .................................., w/w zapBata wynagrodzenia zostaBa zrealizowana zgodnie z postanowieniami Umowy opodwykonawstwo Nr .......................... z dnia ................................ iwyczerpuje roszczenia Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* wobec Wykonawcy/ Podwykonawcy* z tytuBu tych pBatno[ci, w zwizku z dokonaniem zapBaty caBo[ci wynagrodzenia przez Wykonawc/ Podwykonawc* na rzecz Podwykonawcy/ Dalszego Wykonawcy* z tytuBu Umowy Nr & & & & & & & & & .. Zamawiajcy nie posiada |adnych zobowizaD wobec Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy*, a wszelkie zobowizania Zamawiajcego wzgldem Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* wygasBy. Integraln cz[ci O[wiadczenia jest dokument potwierdzajcy status prawny Podwykonawcy (aktualny odpis KRS Podwykonawcy/ Za[wiadczenie z ewidencji dziaBalno[ci gospodarczej Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy*). ...................................., dnia ......................... PODPIS * niepotrzebne skre[li     BZP.2712.6.2022.MR PAGE \* MERGEFORMAT7 v6rܯ  JLްx ²>@x"$&Fxص&м＼቉ቫ{ᚚh CJOJQJ^JaJ h"hOCJOJQJ^JaJ h\hOCJOJQJ^JaJ h8vhOCJOJQJ^JaJ&hzhO5CJOJQJ\^JaJ hzh| CJOJQJ^JaJhOCJOJQJ^JaJ hzhOCJOJQJ^JaJ0>@&F޼m$ & Fd*$1$a$gd2g$ & Fd*$1$a$gd2g#$ & F  x0'ed*$1$^e`a$gd2g$ & F d*$1$a$gd2g$ d1$7$8$H$a$gdO$ hhd1$7$8$H$^ha$gdO &(:x·xx޼Fdx8zdx6xڹ|kk hO5CJOJQJ\^JaJ&h8vhO5CJOJQJ\^JaJ h8vhOCJOJQJ^JaJh CJOJQJaJhOCJOJQJaJh8vhOCJOJQJaJ#h8vhOCJOJQJ\^JaJ h8vhOCJOJQJ^JaJhOCJOJQJ^JaJ h8vhO*޼rV<NZj^^^ $ & F R d*$1$7$8$H$^a$gd2g$ & F >d1$7$8$H$`a$gd2g$$ & F R hd1$7$8$H$^`a$gd2g#$ & F R d1$7$8$H$^`a$gd2g$ hd7$8$H$^ha$gdO .FX`x@Xj.prx$RTVʹʔuuggggYgggh,yCJOJQJ^JaJhOCJOJQJ^JaJh~CJOJQJ^JaJ hzhOCJOJQJ^JaJ&hzhO5CJOJQJ\^JaJ h~5CJOJQJ\^JaJ h8vhOCJOJQJ^JaJ&h8vhO5CJOJQJ\^JaJ h 5CJOJQJ\^JaJ hO5CJOJQJ\^JaJ*:Tnx@FHRx  <NZjx"T`btxͿͿͿޮͿ͊͜{{{l{hI5:CJOJQJ\^JaJhOCJOJQJ\^JaJ#hzhOCJOJQJ\^JaJ#hzhO5CJOJQJ^JaJ hx=hOCJOJQJ^JaJhOCJOJQJ^JaJ hzhOCJOJQJ^JaJ hC%hOCJOJQJ^JaJ hwhOCJOJQJ^JaJ*jb&lRggg] dgdO$ & F R d1$7$8$H$^a$gd2g&$ & F >d*$1$7$8$H$^`a$gd2g$ d1$7$8$H$^a$gdO#$ & F >d1$7$8$H$^`a$gd2g$d7$8$H$^a$gdO VfxF"Tx"$x:xxxЁ#h\hO5CJOJQJ^JaJ#hzhO5CJOJQJ^JaJhOCJOJQJaJhzhO5CJOJQJaJhzhOCJOJQJaJhOCJOJQJ^JaJ h8vhOCJOJQJ^JaJ hzhOCJOJQJ^JaJ2x"&0xx8hl,.xrdxRx*,TTx X x<>xxxﭭ hzhOCJOJQJ^JaJ#hzhO5CJOJQJ^JaJ hyhOCJOJQJ^JaJhOCJOJQJ^JaJ hzhOCJOJQJ^JaJCRTT >ta$ & Fd*$1$a$gd2g$ & F R 8d^a$gd2g $ & F R 8d1$7$8$H$^a$gd2g$ & F R 8d1$7$8$H$^a$gd2g'$ & F >ud*$1$7$8$@&H$^`a$gd2g dgdO .0j $ & F Jhhd1$7$8$@&H$^ha$gd2gd1$7$8$H$gdO$d1$7$8$H$a$gdO d1$7$8$H$gdO$ & F  hhd^h`a$gd2g $ & F >d*$1$^`a$gd2g xx .0xT\xZмxfxxx#h';)hOCJOJQJ\^JaJ h';)hOCJOJQJ^JaJhOCJOJQJ^JaJ hzhOCJOJQJ^JaJ&hzhO5CJOJQJ\^JaJ&hzhO5CJOJQJ\^JaJ hO5CJOJQJ\^JaJ hzhOCJOJQJ^JaJhOCJOJQJ^JaJ!,Z&n:  <h$ & F  d1$7$8$H$^a$gd2g$ & F  d1$7$8$H$^a$gd2gZn^dnpxzfXG hzhOCJOJQJ^JaJhOCJOJQJ^JaJ&hYx_hO5CJOJQJ\^JaJ h 5CJOJQJ\^JaJ hO5CJOJQJ\^JaJ hYx_hOCJOJQJ^JaJ hzhOCJOJQJ^JaJ h';)hOCJOJQJ^JaJh~5CJOJQJ^JaJhO5CJOJQJ^JaJ#h';)hO5CJOJQJ^JaJxxVj޼ކq޼`O hYx_hOCJOJQJ^JaJ hshOCJOJQJ^JaJ)hZDhOB*CJOJQJ^JaJph h';)hOCJOJQJ^JaJ hI?5CJOJQJ\^JaJ&hzhI?5CJOJQJ\^JaJ&hzhO5CJOJQJ\^JaJhOCJOJQJ^JaJ hzhOCJOJQJ^JaJ h8hOCJOJQJ^JaJjrt(*,x.HVZ^jx"$&xǹǥtǹb#hzhOCJOJQJ\^JaJ#h hO5CJOJQJ^JaJh1h{CJOJQJ^JaJ hqhOCJOJQJ^JaJ&h{ShO5CJOJQJ\^JaJhOCJOJQJ^JaJ hzhOCJOJQJ^JaJ&hzhO5CJOJQJ\^JaJ&hYx_hO5CJOJQJ\^JaJ $(>@Xdx(4nxx~ʹʥrdܔh~CJOJQJ^JaJ&h8hO5CJOJQJ\^JaJhOCJOJQJ^JaJ hzhOCJOJQJ^JaJ&hzhO5CJOJQJ\^JaJ hO5CJOJQJ\^JaJ#hzhOCJOJQJ\^JaJ h{ShOCJOJQJ^JaJ#h{ShOCJOJQJ\^JaJ': : x       ,  x      x     :<".hx~Ϭ቉yylyϘ቉hO5CJOJQJaJhzhO5CJOJQJaJhzhOCJOJQJaJ&hzhO5CJOJQJ\^JaJ&hYhO5CJOJQJ\^JaJhOCJOJQJ\^JaJ#hzhOCJOJQJ\^JaJ hzhOCJOJQJ^JaJhOCJOJQJ^JaJ*x~8P`x&f&(x$ȷȷucTcccchOCJOJQJ\^JaJ#hhOCJOJQJ\^JaJ h hOCJOJQJ^JaJ#h@z)hO5CJOJQJ^JaJ h@z)hOCJOJQJ^JaJhOCJOJQJ^JaJ hzhOCJOJQJ^JaJ&hzhO5CJOJQJ\^JaJ hO5CJOJQJ\^JaJ#hzhOCJOJQJ\^JaJ $&xHJx4@|~xxT~>@xɷ𥥥𔔔qq`` hzhOCJOJQJ^JaJ&hzhO5CJOJQJ\^JaJhxCJOJQJ\^JaJ ha,0hOCJOJQJ^JaJ#hhOCJOJQJ\^JaJ"hOCJOJQJ^JaJnHtH#h#"hOCJOJQJ\^JaJ(h8hOCJOJQJ^JaJnHtHhOCJOJQJ\^JaJ!J~>@ e$ & F" hhd1$7$8$H$^ha$gd2g$d1$7$8$H$a$gdO$d1$7$8$H$a$gdO$hd1$7$8$H$^ha$gdO$ & F Jld^l`a$gd2g#$ & F Jhhd1$7$8$H$^h`a$gd2g  * R T     x!!!!""" """""""# #͹ާ~o]]]L h8hOCJOJQJ^JaJ#hzhOCJOJQJ\^JaJhOCJOJQJ\^JaJ,h9qhO7B*CJOJQJ^JaJph#hohOCJOJQJ\^JaJ#hohO5CJOJQJ^JaJ&hzhO5CJOJQJ\^JaJ hzhOCJOJQJ^JaJ#hzhO5CJOJQJ^JaJhO5CJOJQJ^JaJ ""v$%F&''((*^+~~ $ & F%  hhd*$1$^h`a$gd2g$d1$7$8$H$a$gdOd1$7$8$H$gdO$ & F" hhd1$7$8$H$^ha$gd2g$ & F" hhd1$7$8$H$^ha$gd2g ##x#$$v$x%%&&F&&&L'^'x''''(((((8)F)x)))))) ***R*l***^+t+x+ᬘyyyyjjjjjyyyhO5CJOJQJ^JaJhOCJOJQJ^JaJ hzhOCJOJQJ^JaJ&hzhO5CJOJQJ\^JaJ hO5CJOJQJ\^JaJ#h\hO5CJOJQJ^JaJ#hzhO5CJOJQJ^JaJ hzhOCJOJQJ^JaJhOCJOJQJ^JaJ)^+t+,,-f.@//12l348>xx#$ & F% d*$1$^`a$gd2goCG $ & F%  hhd*$1$^h`a$gd2g$ & F%  Vd*$1$^`Va$gd2g#$ & F% Vd*$1$^`Va$gd2goIG x+,,,,-x-..f.@/x//001x1222j3l3x34444x566x78888v9x999::̻vvgvvhOCJOJQJ\^JaJ#hzhOCJOJQJ\^JaJ hzhOCJOJQJ^JaJ hzLhOCJOJQJ^JaJ hzhOCJOJQJ^JaJ hhOCJOJQJ^JaJ(hhOCJOJQJ^JaJnHtH hy8>hOCJOJQJ^JaJhOCJOJQJ^JaJ(:n;x;;;<<<<<"=$=B=D=f=x==>>>>>>>>*?,?L?P?ͿͿq`N#h%5hO5CJOJQJ^JaJ hmmWhOCJOJQJ^JaJ&hkhO5CJOJQJ\^JaJ&hzhO5CJOJQJ\^JaJ hzhOCJOJQJ^JaJhOCJOJQJ^JaJ hzhOhOCJOJQJ^JaJ hzhOCJOJQJ^JaJhOCJOJQJ\^JaJ#hzhOCJOJQJ\^JaJ>>>>>,??D@N@@yi$1$7$8$H$a$gdO$ & F1$7$a$gdO$,1$7$8$@&H$^,a$gdO$ & F-1$7$8$@&H$a$gd2g"$ & F! Jhhd1$7$8$@&H$^ha$gd2g$d1$7$8$H$a$gdO$ hd1$7$8$H$a$gdO P?v?x???@@@@D@L@N@V@@@AALA^AlAnApA¯—qbqPbP8/h *hO5B*CJOJQJ\^JaJph#h%5hOCJOJQJ\^JaJhOCJOJQJ\^JaJ#hkhOCJOJQJ\^JaJ&hkhO5CJOJQJ\^JaJ/h%5hOCJOJPJQJ\^JaJnHtH$h\xhOCJOJQJaJnHtH)hOCJOJPJQJ\^JaJnHtH/h dhOCJOJPJQJ\^JaJnHtH hO5CJOJQJ\^JaJ@nApArAAACI:KN:QS&V[|]^ & F' @ d1$^gd2g#$ & F&  hx0'hd*$1$^h`a$gd2g$ h.d1$7$8$H$a$gdO$d1$7$8$H$a$gdOed1$7$8$H$^egdOpArAxAAAAABBBBCCLCPCxCCDDjDrDtDDDxEEEFFFFFGʸʪʪʪʗveeeT hzhOCJOJQJ^JaJ h\hOCJOJQJ^JaJ he-hOCJOJQJ^JaJhO0JCJOJQJ^JaJ$hzhO0JCJOJQJ^JaJhOCJOJQJ^JaJ"hOCJOJQJ^JaJnHtH hzhOCJOJQJ^JaJ&hzhO5CJOJQJ\^JaJ hO5CJOJQJ\^JaJ G(GxGHHHNHnHpH|HHHHIIxIJJJJJJJJJJ:KxKLL2L6LLLMMHMhMjMvMxMMMMNNȶ킓ȶ hzhOCJOJQJ^JaJ$h JhO0JCJOJQJ^JaJhO0JCJOJQJ^JaJ#hzhOCJOJQJ\^JaJ hzhOCJOJQJ^JaJ'hzhO0J5CJOJQJ^JaJ$hzhO0JCJOJQJ^JaJ-NNNNNO O.O@ObOdOxOPPBPPPPPPPP6Q:QxQRRRRRRRRRLSxSSSSSTT`UνΪΚνΪΚxhOCJOJQJ^JaJ'hzhO0J5CJOJQJ^JaJhO0JCJOJQJ^JaJ$h JhO0JCJOJQJ^JaJ hzhOCJOJQJ^JaJ$hzhO0JCJOJQJ^JaJhOCJOJQJ^JaJ h\hOCJOJQJ^JaJ*`UnUxUUUUVV"V$V&V(VxWXXxYZZZZZZ\[x[[±~p_M۠#h hOCJOJQJ\^JaJ h hOCJOJQJ^JaJh&CJOJQJ^JaJ h1MhOCJOJQJ^JaJ hzhOCJOJQJ^JaJ h hOCJOJQJ^JaJ hzhOCJOJQJ^JaJ0hfhOhpO0J5CJOJQJ\^JaJ#h hO5CJOJQJ^JaJ#hzhO5CJOJQJ^JaJ[[\\x]z]|]^^^^8^r^^^ __x___``xabbxcccddxefffgῬ}}}}}}l hmvhOCJOJQJ^JaJhOCJOJQJ^JaJ hzhO0JCJOJ^JaJhO0JCJOJQJ^JaJ$hzhO0JCJOJQJ^JaJ hzhOCJOJQJ^JaJ hI hOCJOJQJ^JaJ hzhOCJOJQJ^JaJhOCJOJQJ^JaJ"^_cHnbopq*rv v@vBvy$ h.d1$7$8$H$a$gdO$d1$7$8$H$a$gdO $da$gdO$ x0'hd^ha$gdO#$ & F&  hx0'hd*$1$^h`a$gd2g & F' @ d1$^gd2g gxghhhxijjnkxkkllxmnnFnHnnn`oboxopppppqxqrr(r*r8rrrrrڷ̦sbbb h5#RhOCJOJQJ^JaJ h:UhOCJOJQJ^JaJ hzhOCJOJQJ^JaJ hhThOCJOJQJ^JaJ hghOCJOJQJ^JaJ)hhThOB*CJOJQJ^JaJphhOCJOJQJ^JaJ hmvhOCJOJQJ^JaJ(hmvhOCJOJQJ^JaJnHtH&rrxsssttxuv vvv@vBvnvvvw,wxwxxxfyhyxyyyyyzz6zBzz{ {x{|||x}}~~HJxп򿌿~򿿿򿿿h&CJOJQJ^JaJhOCJOJQJ^JaJ hzhOCJOJQJ^JaJ&hzhO5CJOJQJ\^JaJ hzhOCJOJQJ^JaJ h.{hOCJOJQJ^JaJ h5#RhOCJOJQJ^JaJhOCJOJQJ^JaJ0Bvnvxfy6z {|}J^^r & F$ ^gd2g$ & F$ x0'd*$1$^a$gd2g#$ & F# x0'd*$1$^`a$gd2g $ & F# x0'*$1$^`a$gd2g$ & F# x0'd*$1$a$gd2g \^xdxlnx^xdfxxʹwwwwwwwwhOCJOJQJ^JaJ hzhOCJOJQJ^JaJ(h(UhOCJOJPJQJaJnHtHhOCJOJPJQJaJ h(UhOCJOJPJQJaJ h>hOCJOJQJ^JaJ hB>hOCJOJQJ^JaJ&hOCJOJPJQJ^JaJnHtH-^yyR&$ & F( hhd-D1$7$8$H$M ^ha$gd2g$d1$7$8$H$a$gdO$ h.d1$7$8$H$a$gdO#$ & F* x0'd*$1$^`a$gd2g$ & F* x0'd*$1$a$gd2g $ & F# x0'*$1$^`a$gd2gx (8z~xؐڐܐxͼ~͙lXlGGG hzhOCJOJQJ^JaJ&h {hO5CJOJQJ\^JaJ#h {hOCJOJQJ\^JaJhOCJOJQJaJhzhOCJOJQJaJ h {hOCJOJQJ^JaJ#h {hO5CJOJQJ^JaJ h {hOCJOJQJ^JaJhOCJOJQJ^JaJ h5#RhOCJOJQJ^JaJ&hzhO5CJOJQJ\^JaJhjxPRxxxxԜxʼqqqqqqqqqqqqqqqaqqqqahOCJOJQJaJnHtH$hBPhOCJOJQJaJnHtH(hO5CJOJQJ\^JaJnHtH hO5CJOJQJ\^JaJ#hBhO5CJOJQJ^JaJhOCJOJQJ^JaJ#hqhO5CJOJQJ^JaJ hzhOCJOJQJ^JaJ#hzhO5CJOJQJ^JaJ"jPRqqq$d1$7$8$H$a$gdO & F+ l^lgd2g%$ & F+ hhd-DM ^h`a$gd2g$p1$7$^`pa$gdOd1$7$8$H$gdO$ & F( hhd1$7$8$H$^ha$gd2g xx̡ΡТx̣&(xrx :xȩʩ Z6ɵɵ hCKhOCJOJQJ^JaJhOCJOJQJ^JaJ hzhOCJOJQJ^JaJ&hzhO5CJOJQJ\^JaJ hO5CJOJQJ\^JaJ$h *hOCJOJQJaJnHtH$h hOCJOJQJaJnHtH1̡Тr:Z8  $d1$7$8$@&H$a$gdO$d1$7$8$H$a$gdO$ hed1$7$8$H$^e`a$gdO"$ & F) hed1$7$8$H$^e`a$gd2g68@vxDPRTx׬ŗ׃rr^MMM9&h *hO5CJOJQJ\^JaJ hO5CJOJQJ\^JaJ&hhO5CJOJQJ\^JaJ hhOCJOJQJ^JaJ&h`hO5CJOJQJ\^JaJ(hwhOCJOJQJ^JaJnHtH1jhwhOCJOJQJU^JaJnHtH"hOCJOJQJ^JaJnHtH(h\hOCJOJQJ^JaJnHtH&h {hO5CJOJQJ\^JaJ  PxƯ*2>BVX|~̰&d hzh3 CJOJQJ^JaJhzh3 OJQJ^Jhzh3 5OJQJ^Jh3 5CJOJQJ^JaJ#hzh3 5CJOJQJ^JaJhhO hO5CJOJQJ\^JaJ&hzhO5CJOJQJ\^JaJ4X~hN $h^ha$gd3 $ & F4 Jhd`a$gd3 $a$gd3 $a$gd3 gd3 $a$gd3  dgdO$d1$7$8$H$a$gdOdhl<>ֲزڲ   ^`x ᳳh3 CJOJQJ\^JaJ#hah3 CJOJQJ\^JaJh3 CJOJQJ^JaJ hah3 CJOJQJ^JaJh3 5CJOJQJ^Jh<h3 5CJOJQJ^Jh3 CJOJQJ^JaJ hzh3 CJOJQJ^JaJ/ "(6<@LNP`nƵʵܵ(6DFPZl̶  `pطRbfƸʸԸ2`fx TV\غܿh3 5CJOJQJ^JaJh3 CJOJQJ^JaJ hah3 CJOJQJ^JaJ#hah3 5CJOJQJ^JaJKNP 4޽ҾԾXb($ & F3 Id^a$gd3 $^a$gd3 $ & F2da$gd3 $^`a$gd3 $ & F4 Jhd`a$gd3 $a$gd3 N`df¼4`޽dҾԾTX`lοh&Z\`npD|~,.`lVXZbdPp*Pbh3 CJOJQJ^JaJ hah3 CJOJQJ^JaJYb&(@~&PlnxB\bdfPf @BDFz~ P^th3 CJOJQJ^JaJ&hah3 5CJOJQJ\^JaJ h3 5CJOJQJ\^JaJ hah3 CJOJQJ^JaJJ(jlJ y^`ygd3 K^Kgd3 $h`ha$gd3 $ & F4 Jhhd^ha$gd3 $a$gd3 $ & F3 Id^a$gd3 2pr<>PZfjln <DPnpJ`2HJR(TVhjhah3 6OJQJ]^Jh3 5OJQJ\^Jhah3 5OJQJ\^J hFBPh3 CJOJQJ^JaJh3 CJOJQJ^JaJ hah3 CJOJQJ^JaJ:JV"XfTV$& $^a$gd+^$ & F6d^`a$gd+^$a$gd+^ $a$gd+^gd+^gd3 K^Kgd3 j ":VXdf²졐xlx`TD7Dh+^5CJOJQJaJh# h+^5CJOJQJaJh%h+^5OJQJh^h+^5OJQJh+^CJOJQJaJhh+^CJOJQJaJh+^5OJQJ h+^6CJOJQJ]^JaJ h3 6CJOJQJ]^JaJhah3 6OJQJ]^Jh3 6OJQJ]^Jh3 5OJQJ\^Jhah3 5OJQJ\^J&hah3 6CJOJQJ]^JaJTV$&v4Rjlf.FHXZӷh+^6CJOJQJaJhfKh+^6CJOJQJaJh+^CJOJQJaJhfKh+^CJOJQJaJh# h+^5CJOJQJaJh+^5CJOJQJaJCFHZV02v $^a$gd+^$ & F6d^`a$gd+^$a$gd+^$d^a$gd+^$ & F5da$gd+^$d^a$gd+^$ & F6d^`a$gd+^<LLV:LX4`BLr02Lhtvxzȼhs4jhs4Uh+^h3 CJOJQJaJh+^CJOJQJaJh+^6CJOJQJaJhfKh+^6CJOJQJaJhfKh+^CJOJQJaJh+^CJOJQJaJ?vxz "$&($a$d $^a$gd+^ $^a$gd+^ "$&(h+^h3 CJOJQJaJh7TmHnHuh2gjh2gUhgjhs4,1h. A!"#$% )x 666666666vvvvvvvvv666666>66666666666666666666666666666666666666666666666H6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666p62&6FVfv2(&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@66666 OJ PJ QJ _HmHnHsHtHN`N Normalny dCJ_HaJmHsHtH JA J Domy[lna czcionka akapituPiP 0 Standardowy4 l4a ,k , 0 Bez listy 8W 8 O Pogrubienie 5\^Jh6h OLista punktowana 2 & Fd*$m$OJ QJ aJtHd@d %O Akapit z list- & F d^`m$d^@"d O0Normalny (Web)ddd[$\$CJOJPJQJaJtHe2 OHTML - wstpnie sformatowanyA 2( Px 4 #\'*.25@9dCJOJ PJQJ ^J aJtHj/Aj O!HTML - wstpnie sformatowany ZnakOJ PJQJ ^J 8@R8 O0NagBwek  p#>/a> O0 NagBwek Znak CJaJtH 4 @r4 O0Stopka  p#:/: O0 Stopka Znak CJaJtH LOL OList Paragraph ^m$PJ^J DoD O Font Style64CJOJPJ^JaJ^O^ OStyle23$d1$7$8$H$a$CJOJPJ^JaJtHS@ OTekst podstawowy wcity 3dx*$1$^CJKHOJPJQJaJtHl/l OTekst podstawowy wcity 3 ZnakCJKHOJPJQJaJ\O\ OStyle7$d21$7$8$H$a$CJOJPJ^JaJtHN' N O0OdwoBanie do komentarzaCJaJDD !O0Tekst komentarza CJaJF/F O0Tekst komentarza ZnaktH BjB #O0Temat komentarza"5\L/1L "O0Temat komentarza Znak 5\tH 8/A8 Ocf01CJOJ QJ ^J aJo(J/QJ O Akapit z list Znak CJaJtH PbP 'O0 Tekst dymka &dCJOJ QJ ^J aJP/qP &O0Tekst dymka ZnakCJOJ QJ ^J aJtH D DO0Poprawka(CJ_HaJmHsHtH PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V @l8b묮7J3J:t7͍7o,q)נTi n7^R|y _o֛~ J%|,U-RЅre1m1oKLylȒLXr:b 8Hؓr(s KP, W02= $-O 8IdZ}r鋷/~?}ů3Z%7~ۏ^}^ ÎsW}7gϯw8EA痓腈;q P -Qձ'* xord|"C0hq*[{8pc(& T\REXXz76رX~gxuD.鑾M. .SAΨkM|l#@A{h"QRC5d"ٝk 0e^kppدPfaid#$c=Ęlq#DQvIb )C&]u q@p?Y4p~5x ֔D2XvY%vgv'{St{;Yb<' ]ٹc,g:G]|:Ӆ3Eq*u-hu+`l L/Na$J!|r+~wZ}7;nV䤳.7pSM!&ćrźinf?Ӭo&U$Äq3WgɇkԁGzޣOFҮR'ǚa>ٙ`W 82gK"n8$*JI f%Lّ^vVx::l}3m|PJJ5?k>}P!aIl8HTI wv-,6,n+P-jYTۃ_.C4`^gW9GzSq]=4.in6 =g٩V/B㲱CjS rcqXbmY)hFRf?c%;B=z!k ʒp!HuIAD$%QW@c]C4:O&O2@a7VKipůVlO'+WʁC"B1Иfe|7s(]G4 Ѭ^jOWn?фawBС@3IV6PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!@theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] <Sh !!===@$"!D#&<)3 >LYd:nTj"N",2 2"2v&xZj$ #x+:P?pAGN`U[gr6d bj(uwyz|}$N %)hIf֖ $FR.>޼jR ^+>@^Bv^N(v(vx{~ (<X!79@!8@0(  B S  ? _Hlk82320152 _Hlk96672037 _Hlk106965879 _Hlk106180952O_ <7`i!~2<k<<?*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags stockticker  VVZZʁсl#v#;;;;;;;;;<<@@;;;;<<@@ 1 1124242J2J2a2d2~2;;;;;;;;;;;<<@@ 1 1124242J2J2a2d2~2;;;;;;;;;;;<<6^ jjv= \òU&xz.LB't2Tt%4edP n|@JXgh>pT^p%8qtw/rg# +'r7/)0nZ)b^2G)jDvoy+CL-DP5-26`4$t9HZ^<?t@=!+_AU`ODVV1Fp|vRJdLF#-,K(Lޤ@YLMhp1Y\SBY\`X\B,P`)N7bEW)0eDfx<Igtji }_lnnP%qNUW*sF_is0D6=kvlgvD|1R?xd x\XL"@5y$& NyF Ty'6"HH! ^`OJQJo(h ^`hH)h p^p`hH.h @ L^@ `LhH.h ^`hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h P^P`hH.h  L^ `LhH.h ^`hH)h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH. ^`hH. ^`hH) pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.^`o() ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.JJ^J`^J.^`5CJ\^Jo(hH)pp^p`^J.@ @ ^@ `^J.^`^J.^`^J.^`^J.^`^J.PP^P`^J.^`o() TT^T`hH. $ L$ ^$ `LhH.   ^ `hH. ^`hH. L^`LhH. dd^d`hH. 44^4`hH. L^`LhH. JJ^J`5\^J.^`^J.pp^p`^J.@ @ ^@ `^J.^`^J.^`^J.^`^J.^`^J.PP^P`^J. R R ^R `CJOJQJ^Jo(hH) ^`hH.  L ^ `LhH.   ^ `hH. xx^x`hH. HLH^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.  ^ `7CJKHOJQJ^JaJo(.^`CJOJPJQJ^JaJ)pLp^p`L^J.@ @ ^@ `^J.^`^J.L^`L^J.^`^J.^`^J.PLP^P`L^J.h ^`hH)h 8^8`hH)h  L^ `LhH.h ~ ^~ `hH.h N^N`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h L^`LhH.hh^h`5\hH.^`^J.pp^p`^J.@ @ ^@ `^J.^`^J.^`^J.^`^J.^`^J.PP^P`^J.$   ^ `CJOJQJ^Jo(hH)$ ^`hH.$  L ^ `LhH.$   ^ `hH.$ xx^x`hH.$ HLH^H`LhH.$ ^`hH.$ ^`hH.$ L^`LhH.^`5OJPJQJ\^Jo()TT^T`^J.$ L$ ^$ `L^J.  ^ `^J.^`^J.L^`L^J.dd^d`^J.44^4`^J.L^`L^J.h^h`^Jo(hH1.P^`P^Jo(hH1..0^0`^Jo(hH...x^`x^Jo(hH.... ^`^Jo(hH .....  X^ `X^Jo(hH ......  ^ `^Jo(hH....... 8^`8^Jo(hH........ `^``^Jo(hH......... ^`5hH. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.^`^J)^`^J.pL^p`L^J.@ ^@ `^J.^`^J.L^`L^J.^`^J.^`^J.PL^P`L^J.$   ^ `CJOJQJ^Jo(hH)$ ^`hH.$  L ^ `LhH.$   ^ `hH.$ xx^x`hH.$ HLH^H`LhH.$ ^`hH.$ ^`hH.$ L^`LhH.$   ^ `CJOJQJ^Jo(hH)$ ^`hH.$  L ^ `LhH.$   ^ `hH.$ xx^x`hH.$ HLH^H`LhH.$ ^`hH.$ ^`hH.$ L^`LhH. ^`5^Jo() ^ `^J. L^ `L^J.Z^Z`^J.*^*`^J.L^`L^J.^`^J.^`^J.jL^j`L^J.  ^ `CJOJQJ^JaJo(.^`CJOJQJ^Jo()pLp^p`L^J.@ @ ^@ `^J.^`^J.L^`L^J.^`^J.^`^J.PLP^P`L^J. R R ^R `CJOJQJ^Jo(hH) ^`hH.  L ^ `LhH.   ^ `hH. xx^x`hH. HLH^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.$ )  ^ `7B*CJOJQJ^Jo(phhH)$ ^`hH.$ pLp^p`LhH.$ @ @ ^@ `hH.$ ^`hH.$ L^`LhH.$ ^`hH.$ ^`hH.$ PLP^P`LhH.hh^h`^Jo(2.P^`P^Jo(2..^`^Jo(1.15.x^`x^Jo(....  ^`^Jo( .....  X@ ^ `X^Jo( ......  ^ `^Jo(....... 8x^`8^Jo(........ `H^``^Jo(.........@ @ ^@ `CJOJQJ^Jo(hH) ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.h^h`^Jo(hH2.P^`PB*^Jo(phhH2..0^0`^Jo(hH...x^`x^Jo(hH.... ^`^Jo(hH .....  X^ `X^Jo(hH ......  ^ `^Jo(hH....... 8^`8^Jo(hH........ `^``^Jo(hH.........^`CJOJQJ^Jo()^`^J.L^`L^J.^`^J.  ^ `^J.\ L\ ^\ `L^J.,,^,`^J.^`^J.L^`L^J.h^h`^Jo(hH4.VP>^V`PS*^Jo(hH4..^`^Jo(hH...x^`x^Jo(hH.... ^`^Jo(hH .....  X^ `X^Jo(hH ......  ^ `^Jo(hH....... 8^`8^Jo(hH........ `^``^Jo(hH.........$   ^ `CJOJQJ^Jo(hH)$ ^`hH.$ pLp^p`LhH.$ @ @ ^@ `hH.$ ^`hH.$ L^`LhH.$ ^`hH.$ ^`hH.$ PLP^P`LhH.II^I`OJPJQJ^J)^`.L^`L.  ^ `.  ^ `.YLY^Y`L.))^)`.^`.L^`L.  ^ `B*^Jo(ph.^`CJOJQJ^Jo()pLp^p`L^J.@ @ ^@ `^J.^`^J.L^`L^J.^`^J.^`^J.PLP^P`L^J.  ^ `^Jo(hH6. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.JJ^J`7B*^Jph.^`^J.pp^p`^J.@ @ ^@ `^J.^`^J.^`^J.^`^J.^`^J.PP^P`^J. ^`B*o(ph. 80^8`0B*o(ph.. 0^`0B*o(ph... p^p`B*o(ph.... @ `^@ ``B*o(ph .....  `^ ``B*o(ph ...... x^x`B*o(ph.......  H^H`B*o(ph........  ^`B*o(ph.........)  ^ `5B*OJPJQJ^Jo(phhH) ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`^J.^`^J.pL^p`L^J.@ ^@ `^J.^`^J.L^`L^J.^`^J.^`^J.PL^P`L^J.^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.h^h`^Jo(hH5.VP>^V`PS*^Jo(hH5..^`^Jo(hH...x^`x^Jo(hH.... ^`^Jo(hH .....  X^ `X^Jo(hH ......  ^ `^Jo(hH....... 8^`8^Jo(hH........ `^``^Jo(hH......... JJ^J`o(hH. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.h ^`hH)h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH. JJ^J`5\^J.^`^J.pp^p`^J.@ @ ^@ `^J.^`^J.^`^J.^`^J.^`^J.PP^P`^J.h^h`^J.P^`P^J..^`^J...x^`x^J.... ^`^J .....  X^ `X^J ......  ^ `^J....... 8^`8^J........ `^``^J......... JJ^J`5\^J.^`^J.pp^p`^J.@ @ ^@ `^J.^`^J.^`^J.^`^J.^`^J.PP^P`^J. R R ^R `CJOJQJ^Jo(hH) ^`hH.  L ^ `LhH.   ^ `hH. xx^x`hH. HLH^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.h ^`hH)h ^`hH. $ ^$ `o(.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.^`o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH. R R ^R `CJOJQJ^Jo(hH) ^`hH.  L ^ `LhH.   ^ `hH. xx^x`hH. HLH^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.  ^ `CJOJQJ^Jo(hH) ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH. ^`hH. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH./^`/5o(.0^`05o(..(0^(`05o(...^`5o(.... P `^P ``5o( ..... | `^| ``5o( ...... ^`5o(....... ^`5o(........ ^`5o(.........h 8^8`hH)h ^`hH.h  L^ `LhH.h  ^ `hH.h x^x`hH.h HL^H`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h L^`LhH.JJ^J`5^J.^`^J.pp^p`^J.@ @ ^@ `^J.^`^J.^`^J.^`^J.^`^J.PP^P`^J.  ^ `5CJ\^Jo(hH) ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.hh^h`^Jo(1.P^`P^Jo(1..^`^Jo(1.15.x^`x^Jo(....  ^`^Jo( .....  X@ ^ `X^Jo( ......  ^ `^Jo(....... 8x^`8^Jo(........ `H^``^Jo(.........6q "@5yz.+'voy+@JW*sjjIgrg#R?x?t@=Z)Ty%1FU`4SBY_lvU`OD=kv5-nnn P%q`X\)0e@YL4ep1Y "_AL-#-,K^< Ny i 97bG) xgh>= ist2|vRJDf7/),P`w 6WW8Num5322222222WW8Num5322222226>@>YZYX~4`*xB: W$Rvn4ΰ>Ŭvnp\&vnenNVu#$W444F87+?V43 | U-FE152s4I5: ?K@=A@CT7GvUM NTRxpU1Z<]2gix\x,y1h{u^}O!I?WT gjWE M~3+^0$T<0A9&Wexi7T(^;;@ (+:BIdehiklmt<00 0 0000&0(0,0X0^0|000000000000 0000000(020406080<0>0UnknownMalwina TerlegaG.[x Times New Roman5Symbol3. .[x Arial7. [ @VerdanaI& ??Arial Unicode MS;(SimSun[SO5MangalK ArialNarrowArialG=  jMS Mincho-3 fg7..{$ CalibriA. Arial Narrow?= .Cx Courier New9. . Segoe UIC.,.{$ Calibri Light95  ISOCTEURI. @Microsoft Tai Le5..[`)TahomaS.^ Bahnschrift SemiLight;=|8SimHeiўSOA$BCambria Math"q¦K1-A-A!04;4; Kq@P  $PO21!xx Agnieszka Moskaluk Marta Rochala6                           ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 Oh+'0|  8 D P\dltAgnieszka MoskalukNormalMarta Rochala5Microsoft Office Word@f`@l۫@+r- ՜.+,D՜.+,, hp|  A4;  Tytu 8@ _PID_HLINKSA1K=https://uni.wroc.pl/struktura-uczelni/jednostka/?j_id=117852  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~      !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~      !"#$%&-Root Entry F@dr/1TableSWordDocument.hSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObj{  F)Dokument programu Microsoft Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q