ࡱ> olbjbjyy1\\(VVcccccccc8cdcee(eeefg,?g$;ucWgffWgWgcceecjjjWgcecejWgjj>eTlnQhy0l;Qh;,;c0jWgWgWg;jWgWgWgWgWgWgWg;WgWgWgWgWgWgWgWgWgVR hb: ZaBcznik Nr 6  Wzr umowy UMOWA NR KM. & .2023 zawarta dnia & & & w Chojnicach pomidzy: Gmin Miejsk Chojnice Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice reprezentowan przez Burmistrza Miasta Chojnice  Arseniusza Finstera zwan dalej Zamawiajcym, a & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ................................... & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ... zwanym dalej Wykonawc, na podstawie postpowania o zamwienie publiczne przeprowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze[nia 2019 r. Prawo zamwieD publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) i w rezultacie dokonania przez Zamawiajcego wyboru oferty Wykonawcy na:  Przebudowa Placu NiepodlegBo[ci w Chojnicach , o nastpujcej tre[ci: Przedmiot umowy 1 Zamawiajcy zleca, a Wykonawca zobowizuje si do wykonania zadania pn.  Przebudowa Placu NiepodlegBo[ci w Chojnicach . SzczegBowy zakres przedmiotu umowy opisany zostaB w SWZ, dokumentacji projektowej oraz STWiORB. Wykonawca zobowizuje si do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymogami okre[lonymi w SWZ oraz szczegBowym opisem przedmiotu zamwienia zawartym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robt, oraz do oddania przedmiotu umowy Zamawiajcemu w terminie wskazanym w 2 ust. 2. Wykonawca na wBasny koszt i wBasnym staraniem winien zorganizowa na terenie budowy zaplecze socjalno-techniczne na okres i w rozmiarach koniecznych dla realizacji przedmiotu umowy, w miejscu uzgodnionym z Zamawiajcym. Wykonawca zapewnia wszelkie materiaBy i urzdzenia niezbdne do wykonania przedmiotu umowy we wBasnym zakresie i na swj koszt. Przedmiot umowy musi by wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowizujcymi przepisami i obowizujcymi nomami oraz przy zachowaniu przepisw BHP. Wykonawca wykona przedmiot umowy stosujc wyroby budowlane wBasne (zakupione przez siebie), dopuszczone do obrotu powszechnego stosowania lub jednostkowego stosowania w budownictwie w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351). U|yte do wykonania przedmiotu umowy materiaBy, nie mog obni|a warto[ci u|ytkowej i jako[ciowej wykonanych elementw umowy, ani ujemnie wpBywa na wytrzymaBo[, funkcjonalno[ i bezpieczeDstwo przedmiotu umowy. Przed wbudowaniem materiaBw/wyrobw budowlanych Wykonawca zobowizany jest opracowa i przekaza do akceptacji Zamawiajcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wnioski materiaBowe. Transport wszelkich materiaBw oraz urzdzeD na miejsce realizacji robt i ich eksploatacja obci|aj Wykonawc. Lokalizacja budowy: Chojnice Plac NiepodlegBo[ci, dziaBki o numerach ewidencyjnych: 1595/5, 1595/6, 1595/7, 1596. Termin wykonania zamwienia 2 Termin rozpoczcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si od dnia zawarcia umowy. Termin zakoDczenia robt bdcych przedmiotem umowy i zgBoszenia gotowo[ci do odbioru koDcowego caBo[ci zadania nastpi nie pzniej ni| w terminie 3 miesicy od zawarcia umowy tj. do dnia & & & & & & r. Niniejszy termin uznawany jest za ostateczny termin dokonania zgBoszenia do odbioru koDcowego, o ktrym mowa w 6 umowy i bdzie uznany za zachowany o ile na podstawie tego zgBoszenia Zamawiajcy dokona odbioru koDcowego. 3. Terminy wykonania poszczeglnych prac zostan ustalone w harmonogramie rzeczowo-finansowym sporzdzonym przez Wykonawc, w terminie 10 dni roboczych od podpisania niniejszej umowy, i w tym terminie przedBo|onym do akceptacji Zamawiajcemu. W tym terminie nale|y rwnie| zBo|y Zamawiajcemu szczegBowy kosztorys ofertowy. 4. Harmonogram mo|e by uszczegBawiany - bez zmiany ostatecznego terminu wykonania robt, okre[lonego w ust. 2 niniejszego paragrafu. Harmonogram winien by aktualizowany przez Wykonawc w miar faktycznego postpu robt. Przy aktualizacji harmonogramu nale|y uwzgldni rwnie| ewentualne zmiany w kolejno[ci wykonywania robt. Zmiana, o ktrej mowa powy|ej nie wymaga aneksu do umowy. Wykonawca ka|dorazowo przy zmianie harmonogramu winien uzyska akceptacj ze strony Zamawiajcego. Zamawiajcy mo|e za|da od Wykonawcy pisemnego wyja[nienia konieczno[ci aktualizacji harmonogramu. Zamawiajcy dokona akceptacji przekazanego przez Wykonawc lub zgBosi zastrze|enia do przekazanego harmonogramu, lub odmwi akceptacji w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania. W przypadku zgBoszenia przez Zamawiajcego uwag do Harmonogramu lub odmowy jego akceptacji, Zamawiajcy jest zobowizany wskaza co nale|y poprawi, za[ Wykonawca zobowizany jest do uwzgldnienia uwag Zamawiajcego w terminie do 5 dni roboczych od dnia ich przekazania przez Zamawiajcego. Po podpisaniu aktualizacji harmonogramu przez strony kontraktu, dokument wchodzi w |ycie. Obowizki stron 3 Do obowizkw Zamawiajcego nale|y: Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robt oraz dokumentacji projektowej oraz STWiORB w terminie 10 dni od zawarcia umowy; Zapewnienie na swj koszt nadzoru inwestorskiego; Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nale|ytego wykonania; Terminowa zapBata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. Do obowizkw Wykonawcy nale|y: Wykonanie przedmiotu umowy, okre[lonego w 1 niniejszej umowy z najwy|sz staranno[ci, terminowo, zgodnie z projektami budowlanymi i wykonawczymi, SWZ, STWiORB, ofert Wykonawcy, obowizujcymi warunkami wykonania i odbiorw robt budowlanych, normami paDstwowymi i bran|owymi, zasadami wspBczesnej wiedzy technicznej, wymogami Prawa Budowlanego i aktami wykonawczymi do niego, przepisami bhp i p.po|., innymi przepisami obowizujcymi w Polsce oraz zaleceniami Zamawiajcego; Przejcie terenu budowy od Zamawiajcego w terminie 10 dni od zawarcia umowy; Opracowanie projektu organizacji ruchu oraz dokonania wszelkich uzgodnieD, a tak|e oznakowaD na czas realizacji zadania; Oznakowanie i wygrodzenie terenu i zaplecza budowy, zorganizowanie i wyposa|enie w urzdzenia niezbdne do realizacji przedmiotu umowy, utrzymanie i zabezpieczenie w czasie trwania budowy (w tym ponoszenie ewentualnych kosztw zu|ycia mediw); Zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy na wBasny koszt; Wykonanie przedmiotu umowy z materiaBw odpowiadajcych wymaganiom okre[lonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, okazanie na ka|de |danie Zamawiajcego, certyfikatw zgodno[ci z obowizujc norm lub aprobat techniczn ka|dego u|ywanego na budowie wyrobu; Zapewnienie na wBasny koszt transportu odpadw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, Bcznie z kosztami utylizacji; MateriaBy rozbirkowe przeznaczone do utylizacji, nale|y unieszkodliwi przez podmiot posiadajcy odpowiednie zezwolenia zgodnie z obowizujcymi przepisami prawa. Wykonawca zobowizany jest przedstawi przy odbiorze koDcowym kart przekazania danego odpadu. Koszty z tym zwizane ponosi Wykonawca; MateriaB z rozbirki, ktry mo|na odzyska, nale|y przewiez na wskazane przez Zamawiajcego miejsce w granicach administracyjnych miasta Chojnice; Przestrzeganie przepisw prawnych wynikajcych znastpujcych ustaw (jako wytwarzajcy odpady): Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony [rodowiska (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1973 ze zm.), Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.), PowoBane przepisy prawne Wykonawca zobowizuje si stosowa z uwzgldnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie; Ponoszenie peBnej odpowiedzialno[ci za stan i przestrzeganie przepisw bhp, ochron p.po|., jak i za wszelkie szkody powstaBe wtrakcie trwania robt na terenie przyjtym od Zamawiajcego lub majcych zwizek zprowadzonymi robotami; Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o[wiadczenia, |e roboty ukoDczone przez niego s caBkowicie zgodne z umow i odpowiadaj potrzebom, dla ktrych s przewidziane; Wykonawca we wBasnym zakresie i na wBasny koszt dokona wszelkich czynno[ci zwizanych z przygotowaniem placu budowy wynikajcych z przyjtej technologii wykonania robt oraz dostpu do miejsca robt; Wykonawca we wBasnym zakresie i na wBasny koszt dokona wszelkich czynno[ci zwizanych z regulacj istniejcych urzdzeD: wysoko[ci sBupw o[wietlenia drogowego, studni rewizyjnych istniejcej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zasuw wodocigowych, skrzynek gazowych itp.; WBczenia i wyBczenia urzdzeD, sieci itp. niezbdne do realizacji budowy Wykonawca uzyska we wBasnym zakresie i rwnie| poniesie koszty z tym zwizane; Nale|y zapewni codzienne doj[cie i dojazd do przylegBych nieruchomo[ci i instytucji oraz informowa o bie|cych zamierzeniach i mogcych wystpi utrudnieniach dla mieszkaDcw i interesantw podmiotw zlokalizowanych przy terenie objtym inwestycj. Je|eli zajdzie taka potrzeba, nale|y przewidzie objazdy i dojazdy tymczasowe. Nale|y umo|liwi dojazd, przejazd dla karetek pogotowia ratunkowego oraz sBu|b komunalnych; Zapewnienie mo|liwo[ci odbioru odpadw komunalnych z poszczeglnych posesji zlokalizowanych przy przedmiotowej ulicy w uzgodnieniu z wBa[cicielami i odbiorc; Ponoszenie peBnej odpowiedzialno[ci za stosowanie bezpieczeDstwa wszelkich dziaBaD prowadzonych na terenie robt i poza nim, a zwizanych z wykonaniem przedmiotu umowy; Ponoszenie peBnej odpowiedzialno[ci za szkody oraz nastpstwa nieszcz[liwych wypadkw pracownikw i osb trzecich, powstaBe w zwizku z prowadzonymi robotami, w tym tak|e ruchem pojazdw; Dostarczanie niezbdnych dokumentw potwierdzajcych parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiaBw i urzdzeD w tym np. wynikw oraz protokoBw badaD, sprawozdaD i prb dotyczcych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy; Zabezpieczenie instalacji, urzdzeD i obiektw na terenie robt i w bezpo[rednim otoczeniu, przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robt. Szczegln staranno[ w tym zakresie nale|y zachowa zabezpieczajc Pomnika Chrystusa Krla, usytuowanego w pBnocnej cz[ci Placu, od ul. Sukiennikw; Dbanie o porzdek na terenie robt oraz utrzymywanie terenu robt w nale|ytym stanie i porzdku; Uporzdkowanie terenu budowy po zakoDczeniu robt, zaplecza budowy, jak rwnie| terenw ssiadujcych zajtych lub u|ytkowanych przez Wykonawc w tym dokonania na wBasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac, urzdzeD, obiektw; Kompletowanie w trakcie realizacji robt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koDcowego kompletu dokumentw niezbdnych przy odbiorze; Usunicie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajcego w trakcie trwania robt w terminie nie dBu|szym ni| termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunicia; Ponoszenie wyBcznej odpowiedzialno[ci za wszelkie szkody bdce nastpstwem niewykonania lub nienale|ytego wykonania przedmiotu umowy, ktre to szkody Wykonawca zobowizuje si pokry w peBnej wysoko[ci; Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych prowadzonych na budowie przez Zamawiajcego; Posiadanie dokumentw ubezpieczeniowych, wa|nych nie pzniej ni| od dnia zawarcia umowy do czasu odbioru koDcowego, obejmujcych: Ubezpieczenie w peBnym zakresie od odpowiedzialno[ci cywilnej kontraktowej wzwizku zrealizacj niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej wBasno[ci spowodowanego dziaBaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracownikw Wykonawcy, Ubezpieczenie w peBnym zakresie od odpowiedzialno[ci cywilnej deliktowej ztytuBu prowadzonej dziaBalno[ci wobec powierzonego mienia i osb trzecich od zniszczenia wszelkiej wBasno[ci spowodowanego dziaBaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polis na sum ubezpieczenia rwn co najmniej warto[ci kontraktu (wynagrodzenia brutto). Wykonawca przedstawi Zamawiajcemu kopie ww. dokumentw ubezpieczeniowych wraz z dowodem uiszczenia skBadki lub jej pierwszej raty w dniu zawarcia umowy. W przypadku wyga[nicia umowy ubezpieczenia OC, o ktrej mowa powy|ej, przed zakoDczeniem okresu obowizywania Umowy, Wykonawca zobowizuje si do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia z zachowaniem cigBo[ci ubezpieczenia, ktrej termin wa|no[ci bdzie obejmowaB okres obowizywania Umowy i do przedstawienia Zamawiajcemu kopii dokumentu potwierdzajcego odnowienie ubezpieczenia wraz z oglnymi warunkami ubezpieczenia oraz dowodem uiszczenia skBadki lub jej pierwszej raty, w terminie do 7 dni od daty wyga[nicia umowy ubezpieczenia OC, o ktrej mowa powy|ej. Informowanie Zamawiajcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o problemach technicznych lub okoliczno[ciach, ktre mog wpByn na jako[ robt lub termin zakoDczenia robt; Wykonawca zobowizany jest niezwBocznie zawiadomi pisemnie Zamawiajcego o ewentualnych wadach lub brakach w dokumentacji zauwa|onych po jej otrzymaniu oraz stwierdzonych w czasie wykonywania robt, a ktrych nie mo|na byBo ujawni na etapie prowadzonego postpowania o zamwienie publiczne; Wykonawca jest zobowizany zawiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego co najmniej na 3 dni przed terminem zakoDczenia robt ulegajcych zakryciu lub zanikajcych; Zapewnienie peBnej obsBugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacj powykonawcz. Zamawiajcy ma prawo |da inwentaryzacji geodezyjnej, na ka|dym etapie realizacji przedmiotu umowy. Geodezyjn inwentaryzacj powykonawcz w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej, Wykonawca dostarczy Zamawiajcemu najpzniej do dnia odbioru koDcowego w 2 egzemplarzach z danymi technicznymi (dBugo[ instalacji, dBugo[ i powierzchnia jezdni oraz cigw: pieszych, rowerowych); ZgBoszenie wykonanych robt do odbioru koDcowego wraz z dokumentami pozwalajcymi na ocen prawidBowego wykonania robt wg aktualnych przepisw prawa budowlanego (atesty, wyniki badaD u|ytych materiaBw, aktualne [wiadectwa dopuszczenia do stosowania, udokumentowanie pochodzenia materiaBw u|ytych do realizacji robt, itp.) oraz na u|ytkowanie obiektu. Wykonawca opracuje i przedBo|y Zamawiajcemu wszelkie dokumenty i opracowania, niezbdne do zawiadomienia PINB o zakoDczeniu robt budowlanych; Aktualizacja wszelkich uzgodnieD wygasajcych w trakcie trwania umowy; Prace w zakresie zieleni prowadzi zgodnie z opisem przedmiotu zamwienia znajdujcym si w SWZ i dokumentacji technicznej stanowicej ZaBcznik nr 8 do SWZ; W razie odnalezienia na terenie budowy znalezisk mogcych stanowi zabytki w rozumieniu przepisw ustawy o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 840) - postpowa zgodnie z przepisami tej ustawy, w tym wstrzyma roboty w niezbdnym zakresie i zabezpieczy znalezisko, informujc o znalezisku wBa[ciwego wojewdzkiego konserwatora zabytkw oraz Zamawiajcego; Zamawiajcy stosownie do art. 95 ustawy Prawo zamwieD publicznych, wymaga zatrudnienia przez wykonawc lub podwykonawc na podstawie umowy o prac osb wykonujcych czynno[ci w zakresie realizacji zamwienia, ktrych wykonanie zawiera cechy stosunku pracy okre[lone w art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510); Rodzaje czynno[ci niezbdnych do realizacji zamwienia do wykonania, ktrych Zamawiajcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac przez wykonawc lub podwykonawc osb wykonujcych czynno[ci w trakcie realizacji zamwienia: roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow i roboty ziemne, inne roboty oglnobudowlane, roboty w zakresie instalacji elektrycznych, roboty w zakresie instalacji sanitarnych. Wykonawca zobowizany jest w terminie 7 dni od przystpienia do realizacji umowy, przekaza Zamawiajcemu wykaz wszystkich osb wykonujcych czynno[ci wskazane powy|ej, ze wskazaniem podmiotu zatrudniajcego, tj. Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Wykaz powinien zawiera imiona i nazwiska zatrudnionych osb, zakres czynno[ci wykonywanych przez poszczeglne osoby oraz termin obowizywania umowy o prac oraz rodzaj umowy o prac dla ka|dej wskazanej osoby. Wykonawca zobowizany jest do bie|cej aktualizacji wykazu; W trakcie realizacji umowy i weryfikacji zatrudniania Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do |dania: od Wykonawcy lub Podwykonawcy o[wiadczenia o zatrudnieniu pracownikw na podstawie umowy o prac wykonujcych czynno[ci wskazane powy|ej, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wezwania, od zatrudnionego pracownika Wykonawcy lub Podwykonawcy o[wiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o prac, w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wezwania, od Wykonawcy lub Podwykonawcy dostarczenia, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wezwania, po[wiadczonych za zgodno[ z oryginaBem kopii umw o prac i kopii aneksw do tych umw - zawierajcych informacje, w tym dane osobowe, niezbdne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prac, w szczeglno[ci imi i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat zawarcia umowy o prac, rodzaj umowy o prac i zakres obowizkw pracownika. Z tytuBu niespeBnienia przez wykonawc lub podwykonawc wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac osb wykonujcych wskazane w pkt 39 czynno[ci Zamawiajcy przewiduje sankcje w postaci zapBaty przez Wykonawc kary umownej w wysoko[ci okre[lonej w 8 umowy. NiezBo|enie przez wykonawc w wyznaczonym przez zamawiajcego terminie |danych przez zamawiajcego dowodw w celu potwierdzenia speBniania przez wykonawc lub podwykonawc wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac traktowane bdzie jako niespeBnienie przez wykonawc lub podwykonawc wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac osb wykonujcych wskazanie w pkt 39 czynno[ci; W przypadku uzasadnionych wtpliwo[ci co do przestrzegania praw pracy przez Wykonawc lub Podwykonawc, Zamawiajcy mo|e zwrci si o przeprowadzenie kontroli przez PaDstwow Inspekcj Pracy; Wymaga si od Wykonawcy sprawowania nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawcw oraz dalszych podwykonawcw i koordynowanie tych prac. Porozumiewanie si stron 4 Wykonawca zobowizany jest zapewni wykonanie i kierowanie robotami objtymi umow przez osoby posiadajce wymagane uprawnienia. Zmiana ktrejkolwiek z osb, o ktrych mowa w ust.1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by uzasadniona przez Wykonawc na pi[mie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajcego. Zamawiajcy podejmie decyzj w zakresie takiej zmiany w terminie 7 dni roboczych od daty przedBo|enia propozycji. Zaakceptowana przez Zamawiajcego zmiana ktrejkolwiek z osb, o ktrych mowa wust.1 winna by potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. Kierownik budowy zobowizany jest do prowadzenia dziennika budowy. Kierownik budowy (robt) dziaBa bdzie w granicach umocowania okre[lonego wustawie Prawo budowlane. Przedstawicielem Zamawiajcego na budowie jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik budowy: & & & & & ...& & & Porozumiewanie si stron w sprawach zwizanych z wykonawstwem przedmiotu umowy odbywa si bdzie w drodze korespondencji pisemnej dorczanej adresatom za dowodem dorczenia na adresy wskazane w niniejszej umowie, bdz drog elektroniczn: adres Zamawiajcego: Urzd Miejski w Chojnicach Stary Rynek 1 89-600 Chojnice e mail: rekowski@miastochojnice.pl adres Wykonawcy: & & & & & & & & . & & & & & & & & . & & & & & & & & . & & & & & & & & . W przypadku zmiany adresu ka|da ze stron ma obowizek bezzwBocznie pisemnie poinformowa drug stron o tym fakcie. W przypadku, gdy ktrakolwiek ze stron nie poinformuje drugiej strony o zmianie adresu, wszelka korespondencja zwizania z wykonywaniem niniejszej umowy nadana na adres dotychczasowy zostanie uznana za skutecznie dorczon. Zmiana adresu nie stanowi zmiany tre[ci umowy Wynagrodzenie i zapBata wynagrodzenia 5 Za wykonanie przedmiotu Umowy, okre[lonego w 1 niniejszej Umowy, Strony ustalaj wynagrodzenie ryczaBtowe w wysoko[ci: OGAEM: BRUTTO:& & & & & & & & & & & & & & ..zBotych (sBownie zBotych: & & & & & & ............................................................................................) VAT & & & & & & & & & & & ................... zBotych/% NETTO:........................................................zBotych (sBownie zBotych:..................................................................................................................) Wynagrodzenie ryczaBtowe, o ktrym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwizane z wykonaniem Przedmiotu Umowy, w tym rwnie| wszelkie koszty towarzyszce wykonaniu Przedmiotu Umowy, np. zwizane z urzdzeniem terenu budowy i jego likwidacj po zakoDczeniu robt, doprowadzeniem niezbdnych mediw oraz koszty ich dostawy, zapewnieniem warunkw bhp i ppo|., odszkodowaniami za szkody powstaBe w trakcie wykonywania robt, wywozem i utylizacj materiaBw z rozbirki nienadajcych si do powtrnego u|ycia, koszty przegldw gwarancyjnych, wszystkie inne, niewymienione wy|ej koszty oglne budowy, ktre mog wystpi w zwizku z wykonywaniem zamwienia zgodnie z warunkami Umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi. Wykonawca o[wiadcza, |e zapoznaB si z dokumentacj opisujc Przedmiot Umowy i zweryfikowaB jej kompletno[, dokBadno[ i wystarczalno[ dla wykonania prac stanowicych Przedmiot Umowy oraz potwierdza tak kompletno[, dokBadno[ i wystarczalno[. Niedoszacowanie, pominicie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie mo|e by podstaw do |dania zmiany wynagrodzenia ryczaBtowego okre[lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. W przypadku zaniechania cz[ci zakresu robt z przyczyn, ktrych nie mo|na byBo przewidzie, ktre s niezale|ne od Zamawiajcego, Zamawiajcy zastrzega sobie mo|liwo[ zmniejszenia wynagrodzenia o zaniechane czynno[ci. Podstaw zaniechania zakresu robt i zmniejszenia wynagrodzenia bdzie protokB konieczno[ci, sporzdzony przez kierownika budowy zatwierdzony przez Zamawiajcego, przy zastosowaniu narzutw i stawek roboczogodziny, ceny materiaBw wraz z kosztami zakupu oraz sprztu wg stawek zastosowanych w kosztorysie ofertowym, a w przypadku ich braku wg cennikw Sekocenbud za ostatni kwartaB poprzedzajcy sporzdzenie kosztorysu, przy czym stawka robocizny kosztorysowej nie bdzie wy|sza ni| [rednia dla regionu pomorskiego za ostatni kwartaB poprzedzajcy sporzdzenie kosztorysu. Wykonawca o[wiadcza, |e jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktur VAT - Numer NIP Wykonawcy .................................. Rozliczenie pomidzy Stronami za wykonane roboty nastpi na podstawie faktur cz[ciowych wystawionych przez Wykonawc nie cz[ciej ni| jeden raz w miesicu oraz na podstawie zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego bezusterkowego protokoBu odbioru robt cz[ciowych, okre[lajcego wykonanie poszczeglnych zakresw robt. Warunkiem zapBaty przez Zamawiajcego nale|nego wynagrodzenia wynikajcego z wykonania okre[lonej cz[ci robt jest przedstawienie dowodw zapBaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorcym udziaB w ich realizacji. Warto[ i zakres prac objtych fakturowaniem musi by zgodna z zatwierdzonym harmonogramem. Nale|no[ za wykonane roboty do dnia odbioru koDcowego nie mo|e przekroczy 90% warto[ci umownej. Faktura koDcowa w wysoko[ci 10% nale|no[ci umownej mo|e by wystawiona po pozytywnym odbiorze koDcowym budowy oraz po przedstawieniu dowodw potwierdzajcych zapBat wszystkich zobowizaD wobec Podwykonawcw lub dalszych Podwykonawcw. Podstaw do wystawienia faktury koDcowej bdzie protokB odbioru koDcowego przedmiotu umowy. ProtokB koDcowy odbioru robt sporzdzony bdzie przez Wykonawc, na podstawie wykonanych robt ipodlega bdzie zatwierdzeniu przez Zamawiajcego. Rozliczenie i zapBata za wykonanie poszczeglnych zakresw robt oraz zapBata koDcowa dokonywana po odbiorze koDcowym robt za wykonanie przedmiotu umowy nastpi na podstawie faktur wystawianych na Gmin Miejsk Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice, NIP 555-19-29-639 odbiorca: Urzd Miejski w Chojnicach. PBatno[ bdzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawc w fakturze rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od dnia dorczenia Zamawiajcemu prawidBowo wystawionych faktur wraz z protokoBami odbioru, podpisanymi przez obie strony, cz[ciowym albo koDcowym i po przedstawieniu dowodw potwierdzajcych zapBat wszystkich zobowizaD wobec Podwykonawcw lub dalszych Podwykonawcw. Za dat zapBaty uznaje si dat zBo|enia polecenia przelewu w banku Zamawiajcego. W przypadku nieprzedstawienia dowodw potwierdzajcych zapBat nale|no[ci wobec Podwykonawcw lub dalszych Podwykonawcw Zamawiajcy wstrzymuje si z wypBat nale|nego wynagrodzenia w cz[ci rwnej sumie kwot wynikajcych z nieprzedstawionych dowodw zapBaty. Zamawiajcy przy dokonywaniu pBatno[ci nale|no[ci wynikajcej z faktury wystawionej przez Wykonawc stosowa bdzie mechanizm podzielonej pBatno[ci (split payment), w przypadku gdy zastosowanie tego mechanizmu bdzie wynikaBo obowizujcych przepisw prawa. Wykonawca zobowizany jest poda w fakturze rachunek bankowy nale|cy do niego, ktry jest objty mechanizmem podzielonej pBatno[ci (split payment)  zostaB dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT, w przypadku gdy zastosowanie mechanizmu podzielonej pBatno[ci bdzie wynikaBo obowizujcych przepisw prawa. Zamawiajcy wstrzyma si z dokonaniem pBatno[ci wynagrodzenia w przypadku, gdy rachunek bankowy, o ktrym mowa w ust. 10 i ust. 14 nie bdzie widniaB w wykazie podmiotw zarejestrowanych jako podatnicy VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, do czasu pojawienia si tego rachunku w wykazie. W niniejszym przypadku Zamawiajcy nie pozostaje w opznieniu w pBatno[ci wynagrodzenia. Za nieterminow pBatno[ faktury Wykonawca ma prawo naliczy odsetki ustawowe za opznienie Zamawiajcy okre[la minimaln warto[ [wiadczenia stron, w rozumieniu art. 433 pkt 4 ustawy Prawo zamwieD publicznych na 30% kwoty okre[lonej w 5 ust. 1 niniejszej umowy. Odbiory 6 Strony zgodnie postanawiaj, |e bd stosowane nastpujce rodzaje odbiorw robt: Odbiory robt zanikajcych i ulegajcych zakryciu, Odbiory cz[ciowe, Odbiory techniczne, Odbir koDcowy po wykonaniu robt, Odbir pogwarancyjny. Odbiory robt zanikajcych, ulegajcych zakryciu i cz[ciowe dokonywane bd przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgBasza gotowo[ do odbioru, o ktrych mowa wy|ej, wpisem do Dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbir cz[ciowy jest mo|liwy wyBcznie wobec zakoDczonych elementw robt wskazanych w harmonogramie i winien by potwierdzony protokoBem odbioru. Odbioru robt cz[ciowych dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgBasza gotowo[ do odbioru danej cz[ci robt, powiadamiajc o tym Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiory techniczne (bran|owe) dokonywane bd przez u|ytkownika/gestora sieci/zarzdc drogi przed odbiorem koDcowym. Wykonawca zgBosi u|ytkownikom/gestorom sieci/zarzdcy drogi gotowo[ do odbioru technicznego bezpo[rednio. ProtokoBy odbioru technicznego (bran|owego) nie stanowi skwitowania przez Zamawiajcego tej cz[ci prac. Stanowi potwierdzenie weryfikacji przez u|ytkownikw/gestorw sieci/zarzdc drg jako[ci oraz prawidBowego i zgodnego z umow wykonania robt. ProtokoBy odbioru technicznego (bran|owego) stanowi element dokumentacji powykonawczej. Wykonawca zgBosi Zamawiajcemu caBkowite zakoDczenie robt oraz gotowo[ do odbioru koDcowego, pisemnie bezpo[rednio w siedzibie Zamawiajcego, powiadamiajc o tym bezzwBocznie Inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza fakt osignicie gotowo[ci do odbioru bdz brak takiej gotowo[ci. Podstaw zgBoszenia przez Wykonawc gotowo[ci do odbioru koDcowego, bdzie faktyczne wykonanie robt, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robt) potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wraz ze zgBoszeniem do odbioru koDcowego Wykonawca przeka|e Zamawiajcemu nastpujce dokumenty: Dziennik budowy, Dokumentacj powykonawcz, opisan i skompletowan w dwch egzemplarzach, SzczegBowe specyfikacje techniczne, Recepty i ustalenia technologiczne, Wyniki pomiarw kontrolnych oraz badaD i oznaczeD laboratoryjnych, Deklaracj zgodno[ci lub certyfikaty zgodno[ci wbudowanych materiaBw, Opini technologiczn sporzdzon na podstawie wszystkich wynikw badaD i pomiarw zaBczonych dokumentw odbioru, Rysunki na wykonanie robt towarzyszcych oraz protokoBy odbioru i przekazania tych robt wBa[cicielom urzdzeD, Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza przyjta do zasobw geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Chojnicach w wersji papierowej i elektronicznej ( dwg, pdf ) Kopi mapy zasadniczej powstaBej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, Wymagane dokumenty, protokoBy, instrukcje u|ytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, O[wiadczenie Kierownika budowy (robt) o zgodno[ci wykonania robt z dokumentacj projektow, obowizujcymi przepisami i normami, Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajce, |e wbudowane materiaBy budowlane s zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robt/budowy w 2 egz. wersji papierowej i elektronicznej). W/w ujte w pkt 1  13 nale|y wykona tak|e w wersji elektronicznej. W terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowo[ci do odbioru koDcowego Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi pisemnie Wykonawc o dacie rozpoczcia odbioru koDcowego. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajcy mo|e odmwi odbioru do czasu ich usunicia, a Wykonawca usunie je na wBasny koszt wterminie wyznaczonym przez Zamawiajcego. Strony ponowi czynno[ci odbioru koDcowego po ponownym zgBoszeniu przez Wykonawc gotowo[ci do odbioru koDcowego. Odpowiednie zastosowanie maj ust. 9 i ust. 10. Je|eli w toku czynno[ci odbioru koDcowego zostanie stwierdzone, |e przedmiot umowy pomimo zgBoszenia robt do odbioru koDcowego przez Wykonawc i przyjcia zgBoszenia przez Zamawiajcego, nie jest gotowy do odbioru z powodu nie wykonania wszystkich robt budowlanych, to Zamawiajcy odmwi przeprowadzenia procedury odbioru z winy Wykonawcy. Wwczas Wykonawca pozostaje w opznieniu ze speBnieniem zobowizania wynikajcego z umowy od dnia upBywu terminu do zgBoszenia odbioru. Za dat wykonania przez Wykonawc zobowizania wynikajcego z niniejszej Umowy, uznaje si faktyczn dat zakoDczenia robt objtych umow wraz z uporzdkowaniem terenu Bcznie z przywrceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, stwierdzon przez kierownika budowy/robt i potwierdzon przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, a przez strony umowy stwierdzon poprzez ustalenie tre[ci protokoBu odbioru koDcowego i jego podpisanie. Odbir po okresie rkojmi/gwarancji jest dokonywany przez Zamawiajcego z udziaBem Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawc zobowizaD wynikajcych z rkojmi za wady fizyczne/udzielonej gwarancji. Odbir pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajcego przy udziale Wykonawcy w formie protokoBu ostatecznego po usuniciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji. Zwalnia on Wykonawc ze wszystkich zobowizaD wynikajcych z umowy, dotyczcych usuwania wad. W razie nie usunicia w ustalonym terminie przez Wykonawc wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koDcowym, w okresie gwarancji oraz przy przegldzie gwarancyjnym, Zamawiajcy jest upowa|niony do ich usunicia na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zabezpieczenie nale|ytego wykonania umowy 7 1. Strony potwierdzaj, |e przed zawarciem umowy Wykonawca wnisB zabezpieczenie nale|ytego wykonania umowy w wysoko[ci 3% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o ktrym mowa w 5 ust. 1, tj. ................... zB (sBownie zBotych ..........................................) w formie ............................................................ 2. Zabezpieczenie nale|ytego wykonania umowy zostanie zwrcone Wykonawcy w nastpujcych terminach: 1) 70% wysoko[ci zabezpieczenia  w cigu 30 dni od dnia wykonania zamwienia i uznania przez Zamawiajcego za nale|ycie wykonane, 2) 30% wysoko[ci zabezpieczenia nie pzniej ni| w 15 dniu po upBywie okresu rkojmi za wady lub gwarancji. 3. Zamawiajcy wstrzyma si ze zwrotem cz[ci zabezpieczenia nale|ytego wykonania umowy, o ktrej mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunB w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres gwarancji ulega wydBu|eniu o czas potrzebny na usunicie wad. Kary umowne 8 Wykonawca zapBaci Zamawiajcemu kary umowne z tytuBu: zwBoki w zakoDczeniu caBo[ci robt wykonywania przedmiotu umowy  w wysoko[ci 0,5% wynagrodzenia brutto, okre[lonego w 5 ust.1 za ka|dy rozpoczty dzieD zwBoki (termin zakoDczenia robt okre[lono w 2 ust.2 niniejszej umowy) do dnia realizacji wBcznie, zwBoki w usuniciu wad lub usterek stwierdzonych w trakcie odbioru  w wysoko[ci 0,5% wynagrodzenia brutto, okre[lonego w 5 ust.1 za ka|dy rozpoczty dzieD zwBoki liczonego od dnia nastpnego po upBywie terminu wyznaczonego na ich usunicie do dnia realizacji wBcznie, zwBoki w usuniciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rkojmi  wwysoko[ci 0,5% wynagrodzenia brutto, okre[lonego w 5 ust.1 za ka|dy rozpoczty dzieD zwBoki liczonego od dnia nastpnego po upBywie terminu wyznaczonego na usunicie wad do dnia realizacji wBcznie, zwBoki w przejciu terenu budowy od Zamawiajcego  w wysoko[ci 0,25% Bcznego wynagrodzenia brutto, okre[lonego w 5 ust. 1 za ka|dy rozpoczty dzieD zwBoki liczonego od dnia nastpnego po upBywie terminu na przejcie terenu budowy do dnia realizacji wBcznie, odstpienia od umowy z przyczyn zale|nych od Wykonawcy  w wysoko[ci 10% wynagrodzenia brutto, okre[lonego w 5 ust.1, niewykonania przedmiotu umowy, choby co do cz[ci  w wysoko[ci 10% wynagrodzenia brutto okre[lonego w 5 ust.1 braku zapBaty wynagrodzenia nale|nego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysoko[ci 10% warto[ci brutto wynagrodzenia nale|nego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za ka|dy przypadek braku zapBaty, nieterminowej zapBaty wynagrodzenia nale|nego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysoko[ci 0,1% Bcznego wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo (w ktrej doszBo do nieterminowej zapBaty wynagrodzenia) za ka|dy rozpoczty dzieD zwBoki odrbnie dla ka|dej z tych umw, nieprzedBo|enia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysoko[ci 2.500 zB za ka|dy przypadek, nieprzedBo|enia po[wiadczonej za zgodno[ z oryginaBem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysoko[ci 2.500 zB za ka|dy przypadek, braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapBaty w wysoko[ci 2.500 zB wynagrodzenia brutto, okre[lonego w 5 ust.1 za ka|dy przypadek, niedopeBnienia wymogu zatrudnienia osb na podstawie umowy o prac w rozumieniu przepisw Kodeksu Pracy, w wysoko[ci minimalnego wynagrodzenia za prac ustalonego na podstawie przepisw o minimalnym wynagrodzeniu za prac (obowizujcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajcego niedopeBnienia przez Wykonawc wymogu zatrudnia24NPRjlxz|8 b d ~ xkkk]k]kMk]k]k]k]khd/Kh5OJQJ\^Jhl=hOJQJ\^Jhl=hOJQJ^Jhz5OJQJ\^Jhd/K5OJQJ\^Jhl=h5OJQJ\^J!hl=h5OJQJ\]^JhKhOJQJ^JhKOJQJ\]^Jhd/K5>*OJQJ\]^J$hl=h5>*OJQJ\]^Jhl=hOJQJ\]^JPR|8 d   08*$ & Fa$ $a$gdMXT$G$a$$7$a$$a$$$$a$$$-DM a$gdK z 8$(*LF`bƹ۝yl_lOlh5]hd/K5OJQJ\^Jh5]h5]OJQJ^Jh5]hd/KOJQJ^Jh5]OJQJ\^Jh%^OJQJ\^Jhd/Khd/KOJQJ\^Jhd/KhOJQJ^JhMXThCJOJQJaJhl=hd/KOJQJ^JhOJQJ^Jhd/K5OJQJ^Jhl=h5OJQJ^Jhd/KOJQJ^Jhl=hOJQJ^JbV !`$d-f-$ s^`sa$$ s^`sa$gdc $ & F a$$ & Fa$ $a$gdMXT$a$$ & Fa$bp RVfvϵϛqdZJ:hch5OJQJ\^Jhchc5OJQJ\^JhcOJQJ^Jhl=hOJQJ^JhMXThCJOJQJaJhl=h5OJQJ^Jh8hqOJQJ^Jh8hf8OJQJ^Jh8hOJQJ^Jh8hd/KOJQJ^Jh8h%^OJQJ^Jh8hcOJQJ^Jh%^OJQJ^JhchcOJQJ^Jhd/Khd/KOJQJ^J   !!!"@#^$`$f$d-f----.Z.p.....:/d>>>@@@@@@@@AȻܤܤܚ܍vii_RRRRRhl=hBlOJQJ^Jh6OJQJ^Jhl=h6OJQJ^Jh6h6OJQJ^JhBlOJQJ^JhO'h6OJQJ^Jh7OJQJ^Jhf8OJQJ^JhO'hOJQJ^JhO'hO'OJQJ^JhOJQJ^JhcOJQJ^Jhl=hOJQJ^JhchcOJQJ^Jh3OJQJ^J 708b:V;=>?N@@AC~~mW$ & F ^`a$$ G$^a$gdBl$ & F 8^8`a$gdBl$ & F a$gdBl$ & F ^`a$gd6 & F ^`gd6$ & F ^`a$$ & F ^`a$ AAANEPEFFII8J:J*OJQJ\^Jh,hOJQJ^Jhl=hNOJQJ^Jh.e'OJQJ^JhBlhOJQJ^JhNhNOJQJ^JhOJQJ^Jh6OJQJ^Jhl=hOJQJ^Jh6hBlOJQJ^JhBlOJQJ^J/CREFI*OJQJ\^J!h,hN5>*OJQJ\^JnTpVp4qqqu*v,v.vhwjwlwxxxxtz}H}}}|~̾vlvv__U_Hh~hOJQJ^JhiOJQJ^Jhl=hOJQJ^JhrOJQJ^JhrhrOJQJ^Jh,h,OJQJ^Jh,hrOJQJ^JhOJQJ^Jh,OJQJ^Jhl=hOJQJ^JhQhrOJQJ\^JhQhOJQJ^JhQhrOJQJ^JhqhqOJQJ^JhqhrOJQJ^J.vlwtzL}2~@D$ ^a$gd$ & F nnW^n`Wa$$ & F" a$gdi$ & F ^a$$ & F W^`Wa$gd,$ & F W^`Wa$gd,Čz@BDbdf̲̿ٛٛvgXKAhiOJQJ^Jhl=hiOJQJ^JhMXThiCJOJQJaJhMXThCJOJQJaJhl=hOJQJ\^Jhl=hT;OJQJ^JhOJQJ^JhT;OJQJ^JhjbhjbOJQJ^JhjbhOJQJ^Jh hhT;OJQJ^Jh hhOJQJ^Jhl=hOJQJ^Jh~hOJQJ^Jh~h~OJQJ^JDdfP֘Fؚ4TН $^a$gdi $ & F*$^a$ $ & F*$a$ $a$gdMXT$ a$$ & F ^a$FTd hVXZh|˺朏si\Ns@5@shG6OJQJ^Jhl=h6OJQJ^Jhl=h5OJQJ^Jhl=hGOJQJ^JhOJQJ^Jhl=hOJQJ^JhMXThCJOJQJaJhl=h hOJQJ^JhMXThT;OJQJ^J hl=hiOJQJ^JmH sH  hih hOJQJ^JmH sH  hihiOJQJ^JmH sH h hOJQJ^Jhl=hiOJQJ^JhGhT;OJQJ^J `hXZj|$ ha$ $ hh^ha$$ ^a$gdG$ & F V^`Va$ $a$gdMXT$^a$ $ & F*$a$gdMXT $ & F*$a$ $^a$gdi|$&ҲҴʷ02ɿɲӤӤӿӖ{pbTIh8"5OJQJ\hjbh8"5OJQJ\hjbhj5OJQJ\hjbhjOJQJh8"OJQJhjOJQJh5OJQJ^Jhl=h5OJQJ^Jhl=hOJQJ\^JhPjhOJQJ^JhGOJQJ^JhPjOJQJ^Jhl=hOJQJ^JhGhG6OJQJ]^JhGh6OJQJ]^J&ִHʿ68o$ & F d^a$gdMXT $ & F a$$ & FW*$`Wa$gdG$ & F W`Wa$gdG$ & FW`Wa$gdG$ & F hW`Wa$gdG$ & FV^`Va$gdG$ & F W`Wa$gdG nvFHDJȿʿfv6ƸvevXKXKvh8hMXTOJQJ^Jh8hGOJQJ^J h8hOJQJ^JnHtHh8hOJQJ^J h8h8"OJQJ^JnHtHh8hNOJQJ^Jh8hN5OJQJh8hNOJQJh8hPjOJQJ\^Jh8"h8"OJQJ\^Jh8"OJQJ\^JhjhPjOJQJ\^JhjOJQJhj5OJQJ\6NV24D468JN`b<Vָָ櫙}o`Sh8hMXTOJQJ^Jh8hCJOJQJaJh8hMXT5OJQJ^Jh8hOJPJQJ^Jh8hOJQJ^J#h8hNOJQJ\^JnHtHh8hNOJQJ^Jh8h8"5OJQJ\^Jh8h5OJQJ^Jh8h5OJQJ\^Jh8hOJQJ^Jh8hjOJQJ^J^<ZTR $ & Fa$gdMXT$ & Fda$gdMXT $ & F a$$ & Fa$$ & F h^h`a$ $a$gdMXT$a$ $ & F a$ PRTbf8:*|~`PR^`⻮yyyylZ#hr hs>*OJQJ^JnHtHhh!!OJQJ^Jhr hsOJQJ^Jh_WOJQJ^Jh!!OJQJ^JhOJQJ^Jh.I#OJQJ^JhhOJQJ^JhMXThOJQJ^Jh8h!!OJQJ^Jh8hMXTOJQJ^Jh8hOJQJ^J h8hOJQJ^JnHtH#`<>@ `.2`bBDRVZ\@ؽؽnaP hA8hOJQJ^JnHtHhA8h!!OJQJ^J hA8h]OJQJ^JnHtHhA8h]OJQJ^JhOJQJ^Jhl=hOJQJ^JhA8hOJQJ^JhA8hA8OJQJ^JhA8hOJQJ^JhA8h!!OJQJ\^JhA8hOJQJ\^Jh!!hOJQJ^JhhOJQJ^J@&: >| b6$ & F V^`Va$$ & F V^`Va$ $ & F a$ $ & F a$bD\BDp8>$ & Fa$gdN $7`7a$gd_W$a$gd_W $a$gd_W$ ^a$gd4$ & F :^`:a$gd4$ & Fa$ $ & Fa$gdr @BDX Z df:npDXYɻמ}pbbbbbbUSUUh4hOJQJ^Jhl=hOJQJ\^Jh@h@OJQJ^Jh@OJQJ^JhOJQJ^Jhl=hOJQJ^Jh_WhCJOJQJaJhNhNOJQJ\^JhNhN5OJQJ^Jh_WhNOJQJ\^Jh_WhNCJOJQJaJh4h4OJQJ^JhA8hNOJQJ^J8 Z fV:pYr[>]^0`raTbcd$ & Fa$ $ & F a$$ & Fa$ $ & F Sa$ $ & F a$ $ & F a$$ & Fa$$ & Fa$nia Pracownikw na podstawie umowy o prac w rozumieniu przepisw Kodeksu Pracy) oraz liczby miesicy w okresie realizacji umowy, w ktrych nie dopeBniono przedmiotowego wymogu, odrbnie za ka|d osob w stosunku do ktrej nie dopeBniono wymogu, stwierdzenia, |e wykazane w zaBczeniu do oferty osoby nie posiadaj wymaganych uprawnieD budowlanych w wysoko[ci 0,4% Bcznego wynagrodzenia brutto okre[lonego w 5 ust. 1 za ka|dy przypadek, ka|dej nieusprawiedliwionej nieobecno[ci na spotkaniu organizowanym przez Zamawiajcego personelu Wykonawcy, wskazanego przez Zamawiajcego  w wysoko[ci 500 zB za nieobecno[ osoby z personelu Wykonawcy odrbnie za ka|d osob, niedostarczenia Zamawiajcemu kopii umowy ubezpieczeniowej (polisy) OC w terminie, o ktrym mowa w 3 ust. 2 pkt 28 w wysoko[ci 500 zB za ka|dy rozpoczty dzieD niedostarczenia do dnia dostarczenia wBcznie. Zamawiajcy zapBaci Wykonawcy kar umown za odstpienie od umowy z przyczyn zale|nych od Zamawiajcego w wysoko[ci 10% wynagrodzenia brutto, okre[lonego w 5 ust.1. Aczna maksymalna wysoko[ kar umownych, ktrych mog dochodzi strony nie mo|e przekroczy 75% warto[ci wynagrodzenia ryczaBtowego, o ktrym mowa w 5 ust. 1. Wykonawca zapBaci Zamawiajcemu naliczone kary umowne w terminie 7 dni od otrzymania informacji o ich wysoko[ci. Wykonawca upowa|nia Zamawiajcego do potrcenia z nale|nego mu wynagrodzenia kar umownych naliczonych przez Zamawiajcego bez wcze[niejszego wzywania Wykonawcy do ich zapBaty. Strony zastrzegaj sobie prawo do odszkodowania na zasadach oglnych, o ile warto[ faktycznie poniesionych szkd przekracza wysoko[ kar umownych. ZapBata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowizku wykonania robt niewykonanych lub usunicia wad robt wykonanych wadliwie. W celu uniknicia wtpliwo[ci, strony zgodnie ustalaj, |e przy dochodzeniu kar umownych Zamawiajcy nie ma obowizku wykazywania poniesionej szkody ani jej wysoko[ci. Rozwizanie umowy, bdz odstpienie od niej pozostaje bez wpBywu na obowizek zapBaty nale|nych Zamawiajcemu kar umownych oraz odszkodowaD, jak rwnie| innych obowizkw wynikajcych z umowy. Umowne prawo odstpienia od umowy 9 Zamawiajcemu przysBuguje prawo odstpienia od umowy w nastpujcych sytuacjach: w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno[ci powodujcej, |e wykonanie umowy nie le|y w interesie publicznym, czego nie mo|na byBo przewidzie w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy mo|e zagrozi istotnemu interesowi bezpieczeDstwa paDstwa lub bezpieczeDstwu publicznemu, stwierdzenia, |e wykazane z zaBczniku do oferty osoby nie posiadaj wymaganych uprawnieD budowlanych gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn w cigu 10 dni od zawarcia umowy nie rozpoczB realizacji przedmiotu umowy albo przerwaB realizacj przedmiotu umowy, gdy przerwa ta trwa dBu|ej ni| 7 dni i pomimo pisemnego wezwania skierowanego przez Zamawiajcego do Wykonawcy o wszczcie lub wznowienie realizacji umowy, Wykonawca w cigu 3 dni od otrzymania tego wezwania nadal nie podejmuje prac zwizanych z realizacj umowy, je|eli rozpoczcie, realizacja lub zakoDczenie caBo[ci przedmiotu umowy opznia si w stosunku do harmonogramu robt z przyczyn zale|nych od Wykonawcy o wicej ni| 10 dni roboczych, je|eli realizacja przedmiotu umowy opznia si w stosunku do harmonogramu robt o wicej ni| 10 dni z powodu nierozstrzygnitego sporu pomidzy Wykonawc a Zamawiajcym, gdy Wykonawca opznia si bdz pozostaje w zwBoce z realizacj poszczeglnych prac w sposb zagra|ajcy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy, gdy Wykonawca nie wykona Przedmiotu umowy w terminie wskazanym w 2 ust. 2, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposb wadliwy lub niezgodny z: umow, dokumentacj projektow, specyfikacjami technicznymi, wskazwkami lub zaleceniami Zamawiajcego albo osb dziaBajcych w jego imieniu, -do skutecznego odstpienia w niniejszym przypadku wymagane jest uprzednie pisemne wyznaczenie Wykonawcy 5 dniowego terminu na usunicie stanu stanowicego podstaw zamierzonego odstpienia oraz bezskuteczny upByw tego terminu, wystpiBa konieczno[ co najmniej trzykrotnego dokonywania bezpo[redniej zapBaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktrych mowa w 10 ust. 26 umowy, lub konieczno[ dokonania bezpo[rednich zapBat na sum wiksz ni| 5% warto[ci umowy, gdy Wykonawca zaprzestaB zatrudniania pracownikw na podstawie umowy o prac w zakresie, o ktrym mowa w 3 ust. 2 pkt 38 umowy, w przypadku wydania nakazu zajcia majtku Wykonawcy lub zrzeczenia si przez Wykonawc majtku na rzecz wierzycieli, wszczcia egzekucji wobec Wykonawcy, przystpienia przez Wykonawc do likwidacji swej firmy, utraty pBynno[ci finansowej Wykonawcy, zagro|enia niewypBacalno[ci lub niewypBacalno[ci Wykonawcy; gdy zmiana umowy zostaBa dokonana z naruszeniem art. 454 i 455 pzp, gdy wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegaB wykluczeniu z postpowania na podstawie art. 108 pzp, gdy TrybunaB Sprawiedliwo[ci Unii Europejskiej stwierdziB, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, |e Rzeczpospolita Polska uchybiBa zobowizaniom, ktre ci| na niej na mocy Traktatw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajcy udzieliB zamwienia z naruszeniem przepisw prawa Unii Europejskiej. Wykonawcy przysBuguje prawo odstpienia od umowy w przypadku gdy Zamawiajcy: bez uzasadnionej na pi[mie przyczyny, odmawia dokonania odbioru koDcowego robt, bdz podpisania protokoBu odbioru ww. robt, nie wywizuje si z obowizku zapBaty faktury VAT, mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesica od upBywu terminu zapBaty, okre[lonego w niniejszej umowie, zawiadomi Wykonawc, i| wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno[ci nie bdzie mgB speBni swoich zobowizaD umownych wobec Wykonawcy. Odstpienie od Umowy przez Wykonawc musi by poprzedzone pisemnym wezwaniem Zamawiajcego do wykonania obowizku, ktry nie jest wykonywany i wyznaczeniem Zamawiajcemu dodatkowego terminu do jego wykonania: nie krtszego ni| 21 dni od otrzymania wezwania. Termin wykonania obowizku mo|e by inny - ustalony za porozumieniem Stron na pi[mie. Dopiero po upBywie wyznaczonego terminu Wykonawca mo|e odstpi od Umowy. Odstpienie od umowy z powodw okre[lonych w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu, powinno nastpi w terminie 30 dni od dnia powzicia wiadomo[ci o okoliczno[ciach uprawniajcych do zBo|enia o[wiadczenia o odstpieniu od umowy bdz od upBywu terminu wyznaczonego w wezwaniu. Odstpienie od umowy, pod rygorem niewa|no[ci, wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia. Odstpienie od umowy ma skutek ex nunc i odnosi si do niespeBnionej przed zBo|eniem o[wiadczenia cz[ci [wiadczeD stron. W przypadku odstpienia od umowy, wykonawca mo|e |da wyBcznie wynagrodzenia nale|nego z tytuBu wykonania cz[ci umowy, wedBug stanu zaawansowania robt na dzieD dorczenia o[wiadczenia o odstpieniu od umowy. Uprawnienia, o ktrych mowa w ust. 1 przysBuguj Zamawiajcemu niezale|nie od uprawnieD do odstpienia od umowy przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego, w szczeglno[ci art. 635 i 636 k.c. W przypadku odstpienia od umowy przez Zamawiajcego, Wykonawca, po dorczeniu mu o[wiadczenia Zamawiajcego, powstrzyma si od dalszego wykonywania przedmiotu umowy, zabezpieczy plac budowy, a nastpnie opu[ci rejony prac. W przypadku odstpienia od umowy Wykonawc i Zamawiajcego obci|aj nastpujce obowizki szczegBowe: w terminie 10 dni roboczych od dnia zBo|enia o[wiadczenia o odstpieniu od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajcego sporzdzi szczegBowy protokB inwentaryzacji robt w toku wraz z kosztorysem powykonawczym wedBug stanu na dzieD odstpienia od umowy w oparciu o kosztorys sporzdzony przy zastosowaniu narzutw i stawek roboczogodziny, ceny materiaBw wraz z kosztami zakupu oraz sprztu wg stawek zastosowanych w kosztorysie ofertowym, a w przypadku ich braku wg cennikw Sekocenbud za ostatni kwartaB poprzedzajcy sporzdzenie kosztorysu, przy czym stawka robocizny kosztorysowej nie bdzie wy|sza ni| [rednia dla regionu pomorskiego za ostatni kwartaB poprzedzajcy sporzdzenie kosztorysu, protokB inwentaryzacji robt w toku stanowi bdzie podstaw do wystawienia faktury VAT przez Wykonawc, Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w obustronnie uzgodnionym zakresie na swj koszt, za wyjtkiem przypadku okre[lonego w 9 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, kiedy przedmiotowe koszty poniesie Zamawiajcy, Wykonawca zgBosi do dokonania przez Zamawiajcego odbioru robt przerwanych oraz robt zabezpieczajcych, je|eli odstpienie nastpiBo z przyczyn okre[lonych w 9 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, a Zamawiajcy dokona ich odbioru w cigu 14 dni roboczych, Wykonawca niezwBocznie, a najpzniej w terminie 10 dni kalendarzowych, uporzdkuje teren budowy oraz usunie z terenu budowy urzdzenia zaplecza budowy, w tym materiaBy, sprzt i urzdzenia dostarczone oraz poinformuje o tym fakcie Zamawiajcego w formie pisemnej. Ryzyko pozostawienia materiaBw sprztu i urzdzeD obci|a wykonawc. W przypadku odmowy Wykonawcy wykonania czynno[ci, o ktrych mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, czynno[ci tych dokona Zamawiajcy na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca udziela gwarancji jako[ci w zakresie okre[lonym w Umowie na cz[ przedmiotu umowy wykonan przed odstpieniem od Umowy. Je|eli Wykonawca bdzie wykonywaB przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umow Zamawiajcy mo|e wezwa go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin, po bezskutecznym upBywie wyznaczonego terminu Zamawiajcy, w terminie 30 dni, mo|e od umowy odstpi, powierzy poprawienie lub dalsze wykonywanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Odstpienie od umowy nie wpBywa na mo|liwo[ dochodzenia przewidzianych w umowie kar umownych. Umowy o podwykonawstwo 10 Wykonawca mo|e powierzy, zgodnie z ofert Wykonawcy, wykonanie cz[ci robt podwykonawcom pod warunkiem, |e posiadaj oni kwalifikacje niezbdne do ich wykonania. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamwienia na roboty budowlane zamierzajcy zawrze umow o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane, jest obowizany, w trakcie realizacji zamwienia publicznego na roboty budowlane, do przedBo|enia Zamawiajcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowizany doBczy zgod Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tre[ci zgodnej z projektem umowy. Termin zapBaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie mo|e by dBu|szy ni| 30 dni od dnia dorczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usBugi lub roboty budowlanej. Zamawiajcy, w terminie okre[lonym w ust. 13, zgBasza w formie pisemnej zastrze|enia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane: niespeBniajcej wymagaD okre[lonych w specyfikacji warunkw zamwienia, w szczeglno[ci: zakresu powierzanych podwykonawcy robt budowlanych; zasady odbiorw robt wykonywanych przez podwykonawc ze wskazaniem, |e odbir dokonywany przez Wykonawc nie bdzie wywoBywaB skutku wzgldem Zamawiajcego; wysoko[ci wynagrodzenia i zakresu robt, ktrych wykonanie stanowi podstaw zapBaty przez Wykonawc wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub spjne z tre[ci niniejszej umowy postanowienia w zakresie rozliczeD pomidzy Zamawiajcym aWykonawc; postanowieD spjnych z umow w szczeglno[ci w zakresie okresw odpowiedzialno[ci za wady wykonywanych przez podwykonawc robt budowlanych oraz innych obowizkw wstosunku do okresw wynikajcych z umowy; postanowieD dotyczcych mo|liwo[ci przejcia przez Zamawiajcego, na jego |danie, praw i/lub obowizkw Wykonawcy wobec podwykonawcy: wBcznie z prawami z gwarancji i rkojmi (w tym domagania si usunicia wad przez podwykonawc w okresie zobowizaD z tytuBu gwarancji udzielonej przez podwykonawc robt Wykonawcy lub w okresie ich odpowiedzialno[ci z tytuBu rkojmi wobec Wykonawcy), skorzystania z gwarancji dobrego i terminowego wykonania umowy udzielonej Wykonawcy przez podwykonawc, odebrania robt zrealizowanych przez podwykonawc, rozliczenia odebranych przez Zamawiajcego robt budowlanych, zrealizowanych przez podwykonawc, postanowieD dotyczcych dochodzenia zapBaty kar umownych przez Wykonawc wobec podwykonawcy robt, postanowieD zakazujcych podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelno[ci bez zgody Wykonawcy i Zamawiajcego wyra|onej na pi[mie pod rygorem niewa|no[ci, postanowieD zakazujcych podwykonawcy powierzenia wykonania robt budowlanych izwizanych z nimi prac dalszemu podwykonawcy robt budowlanych bez zgody Wykonawcy, postanowienia dotyczce terminu wykonania robt, spjne z tre[ci niniejszej umowy; gdy przewiduje termin zapBaty wynagrodzenia dBu|szy ni| 30 dni, zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 30. NiezgBoszenie w formie pisemnej zastrze|eD do przedBo|onego projektu umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane, w terminie okre[lonym w ust. 13, uwa|a si za akceptacj projektu umowy przez Zamawiajcego. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamwienia na roboty budowlane przedkBada Zamawiajcemu po[wiadczon za zgodno[ z oryginaBem kopi zawartej umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajcy, w terminie okre[lonym w ust. 13, zgBasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane, w przypadkach, o ktrych mowa w ust. 3. NiezgBoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedBo|onej umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane, w terminie okre[lonym w ust. 13, uwa|a si za akceptacj umowy przez Zamawiajcego. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamwienia na roboty budowlane przedkBada Zamawiajcemu po[wiadczon za zgodno[ z oryginaBem kopi zawartej umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s dostawy lub usBugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyBczeniem umw o podwykonawstwo o warto[ci mniejszej ni| 0,5% warto[ci umowy w sprawie zamwienia publicznego oraz umw o podwykonawstwo, ktrych przedmiot zostaB wskazany przez Zamawiajcego w specyfikacji warunkw zamwienia, jako niepodlegajcy niniejszemu obowizkowi. WyBczenie, o ktrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umw o podwykonawstwo o warto[ci wikszej ni| 50.000 zB. W przypadku, o ktrym mowa w ust. 8, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkBada po[wiadczon za zgodno[ z oryginaBem kopi umowy rwnie| wykonawcy. W przypadku, o ktrym mowa w ust. 8, je|eli termin zapBaty wynagrodzenia jest dBu|szy ni| okre[lony w ust. 2, Zamawiajcy informuje o tym Wykonawc i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystpienia o zapBat kary umownej. Zapisy ust. 1 10 stosuje si odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. Wykonawca zobowizany jest do przedkBadania Zamawiajcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane, a tak|e projektu jej zmiany, oraz po[wiadczonej za zgodno[ z oryginaBem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane, i jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajcy zgBosi zastrze|enia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane, i do jej zmian  w terminie 10 dni roboczych liczonych od dnia przedBo|enia Zamawiajcemu tych dokumentw. Wykonawca zobowizany jest do przedkBadania Zamawiajcemu po[wiadczonej za zgodno[ z oryginaBem kopii zawartych umw o podwykonawstwo, ktrych przedmiotem s dostawy lub usBugi, oraz ich zmian  w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Zamawiajcy dokona zapBaty wynagrodzenia Wykonawcy, pod warunkiem uprzedniego przedstawienia przez niego dowodw potwierdzajcych zapBat wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom; Wykonawca zobowizany jest dokona zapBaty wynagrodzenia Podwykonawcy za ustalone w umowie przedmioty odbioru, fakturami wystawionymi za wykonane i odebrane przedmioty odbioru, pBatnymi w terminie nie dBu|szym ni| 30 dni od daty dostarczenia faktury przez Podwykonawc. Podwykonawca zobowizany jest dokona zapBaty wynagrodzenia dalszemu Podwykonawcy za ustalone w umowie przedmioty odbioru, fakturami wystawionymi za wykonane i odebrane przedmioty odbioru, pBatnymi w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury przez dalszego Podwykonawc. Zamawiajcy dokonuje bezpo[redniej zapBaty wymagalnego wynagrodzenia przysBugujcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktry zawarB zaakceptowan przez zamawiajcego umow o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane, lub ktry zawarB przedBo|on zamawiajcemu umow o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s dostawy lub usBugi, w przypadku uchylenia si od obowizku zapBaty odpowiednio przez wykonawc, podwykonawc lub dalszego podwykonawc zamwienia na roboty budowlane. Zamawiajcy ponosi odpowiedzialno[ za zapBat podwykonawcy wynagrodzenia w wysoko[ci ustalonej w umowie midzy podwykonawc a wykonawc, chyba |e ta wysoko[ przekracza wysoko[ wynagrodzenia nale|nego wykonawcy. W takim przypadku odpowiedzialno[ Zamawiajcego za zapBat podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysoko[ci wynagrodzenia nale|nego wykonawcy. Wysoko[ wynagrodzenia dla podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) nie mo|e by wiksza ni| wynagrodzenie Wykonawcy wynikajce z umowy pomidzy Zamawiajcym a Wykonawc o zamwienie, nie mo|e by te| wiksza od kwot wynagrodzenia za poszczeglne zakresy robt wynikajce z harmonogramu rzeczowo-finansowego. Wynagrodzenie, o ktrym mowa w ust. 18, dotyczy wyBcznie nale|no[ci powstaBych po zaakceptowaniu przez zamawiajcego umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane, lub po przedBo|eniu zamawiajcemu po[wiadczonej za zgodno[ z oryginaBem kopii umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s dostawy lub usBugi. Bezpo[rednia zapBata obejmuje wyBcznie nale|ne wynagrodzenie, bez odsetek, nale|nych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Przed dokonaniem bezpo[redniej zapBaty zamawiajcy jest obowizany umo|liwi wykonawcy zgBoszenie w formie pisemnej uwag dotyczcych zasadno[ci bezpo[redniej zapBaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktrych mowa w ust. 18. Zamawiajcy informuje o terminie zgBaszania uwag, nie krtszym ni| 7 dni od dnia dorczenia tej informacji. W uwagach nie mo|na powoBywa si na potrcenie roszczeD wykonawcy wzgldem podwykonawcy niezwizanych z realizacj umowy o podwykonawstwo. W przypadku zgBoszenia uwag, o ktrych mowa w ust. 23, w terminie wskazanym przez zamawiajcego, zamawiajcy mo|e: nie dokona bezpo[redniej zapBaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, je|eli wykonawca wyka|e niezasadno[ takiej zapBaty albo zBo|y do depozytu sadowego kwot potrzebn na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wtpliwo[ci zamawiajcego co do wysoko[ci nale|nej zapBaty lub podmiotu, ktremu pBatno[ si nale|y, albo dokona bezpo[redniej zapBaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, je|eli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wyka|e zasadno[ takiej zapBaty. W przypadku dokonania bezpo[redniej zapBaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktrych mowa w ust. 18, Zamawiajcy potrca kwot wypBaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia nale|nego wykonawcy. Konieczno[ wielokrotnego (wicej ni| 3) dokonywania bezpo[redniej zapBaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktrych mowa w ust. 18, lub konieczno[ dokonania bezpo[rednich zapBat na sum wiksz ni| 5% warto[ci umowy w sprawie zamwienia publicznego mo|e stanowi podstaw do odstpienia od umowy w sprawie zamwienia publicznego przez zamawiajcego w terminie 30 dni od stwierdzenia wskazanej okoliczno[ci. Przepisy art. 462-465 ustawy pzp nie naruszaj praw i obowizkw zamawiajcego, wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajcych z przepisw art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny w zakresie wysoko[ci kar umownych z tytuBu: braku zapBaty lub nieterminowej zapBaty wynagrodzenia nale|nego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, nieprzedBo|enia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, nieprzedBo|enia po[wiadczonej za zgodno[ z oryginaBem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapBaty. W przypadku powierzenia przez Wykonawc do wykonania cz[ci przedmiotu umowy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom  Wykonawca ponosi wobec Zamawiajcego peBn odpowiedzialno[ za jego nale|yte wykonanie zgodnie z obowizujcymi przepisami. Podwykonawc lub dalszego Podwykonawc w stosunkach z Zamawiajcym reprezentuje Wykonawca. Umowy, na roboty budowlane zawarte z Podwykonawc lub dalszym Podwykonawc powinny by dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewa|no[ci. Umowa o podwykonawstwo nie mo|e zawiera postanowieD ksztaBtujcych prawa i obowizki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowieD dotyczcych warunkw wypBaty wynagrodzenia, w sposb dla niego mniej korzystny ni| prawa i obowizki wykonawcy, uksztaBtowane postanowieniami niniejszej umowy. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy zodpowiedzialno[ci za wykonanie obowizkw wynikajcych z umowy iobowizujcych przepisw prawa. Wykonawca odpowiada za dziaBania i zaniechania podwykonawcw jak za wBasne. Zasady zawierania umw o podwykonawstwo uregulowane w niniejszej umowie maj odpowiednie zastosowanie do zawierania umw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytuBu rkojmi 11 Wykonawca udziela Zamawiajcemu gwarancji na wszelkie prace objte przedmiotem umowy, w tym na materiaBy i urzdzenia na okres & Je|eli na poszczeglne materiaBy i urzdzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres dBu|szy ni| & lata, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawc odpowiada okresowi gwarancji udzielonej przez producenta. Okres rkojmi jest rwny okresowi gwarancji udzielonej przez Wykonawc. Je|eli okres rkojmi wynikajcy z przepisw Kodeksu cywilnego jest dBu|szy ni| okres gwarancji udzielonej przez Wykonawc, okres rkojmi odpowiada wwczas okresowi rkojmi wynikajcemu z przepisw Kodeksu cywilnego. Okres gwarancji i rkojmi biegnie od dnia podpisania przez obie strony protokoBu odbioru koDcowego. Z tytuBu gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialno[ za wszelkie wady/usterki obiektu/robt i u|ytych materiaBw, w szczeglno[ci zmniejszajce warto[ u|ytkow, lub techniczn. W okresie wa|no[ci gwarancji Wykonawca obowizany jest do nieodpBatnego usuwania wad/usterek ujawnionych po odbiorze koDcowym. Usuwanie wad/usterek bdzie nastpowa poprzez napraw (w szczeglno[ci poprawienie wadliwie wykonanych robt) lub wymian (w szczeglno[ci wymian u|ytych wadliwych materiaBw na wolne od wad). Wykonawca zapewnia wykonanie napraw w okresie gwarancji i rkojmi w najkrtszym mo|liwym terminie uwzgldniajcym techniczne mo|liwo[ci ich usunicia, jednak nie dBu|szym ni| 7 dni liczc od daty pisemnego (listem, e-mailem) powiadomienia przez Zamawiajcego. Okres gwarancji zostanie przedBu|ony o czas naprawy. W przypadku niemo|no[ci wykonania napraw w terminie, o ktrym mowa w ust. 7, z uwagi na mo|liwo[ci techniczne usunicia wad/usterek, Strony w formie pisemnej pod rygorem niewa|no[ci uzgodni odpowiedni termin naprawy. W wypadku nie usunicia lub nienale|ytego usunicia przez Wykonawc w wyznaczonym terminie wad i/lub usterek, Zamawiajcy mo|e zleci usunicie wad i/lub usterek osobie trzeciej, obci|ajc Wykonawc wszelkimi zwizanymi z tym usuniciem kosztami i zachowujc prawo do |dania zastrze|onych w umowie kar umownych. O wystpieniu wad, awarii lub usterek Zamawiajcy powiadomi Wykonawc telefonicznie lub drog elektroniczn podajc rodzaje stwierdzonej wady, awarii lub usterki. ZgBoszenie telefoniczne bdzie ka|dorazowo potwierdzone drog elektroniczn lub listownie w przypadku braku mo|liwo[ci przesBania drog elektroniczn. Dane teleadresowe, pod ktre nale|y dokonywa zgBoszeD: telefon: & & & & & & & & & e-mail: & & & & & & & & & adres korespondencyjny: & & & & & & & & Fakt usunicia wady, awarii lub usterki ka|dorazowo zostanie potwierdzony w spisanym protokole. Wykonawca odpowiada za wady rwnie| po upBywie okresu rkojmi lub gwarancji, je|eli Zamawiajcy powiadomi Wykonawc o wadzie przed upBywem tych okresw. W okresie gwarancji/rkojmi Wykonawca zobowizany jest zawiadomi Zamawiajcego w terminie 7 dni liczc od daty wystpienia poni|szych zdarzeD o: zmianie siedziby lub nazwy; zmianie osb reprezentujcych Wykonawc; ogBoszeniu upadBo[ci; ogBoszeniu likwidacji przedsibiorstwa; zawieszeniu dziaBalno[ci przedsibiorstwa. Zmiana umowy 12 Umowa mo|e zosta zmieniona w sytuacji wystpienia okoliczno[ci wskazanych w niniejszym paragrafie poni|ej lub je|eli zmiana jest dopuszczalna na podstawie przepisw ustawy Prawo zamwieD publicznych. Ka|da ze Stron Umowy mo|e zawnioskowa o jej zmian. W celu dokonania zmiany Umowy Strona o to wnioskujca zobowizana jest do zBo|enia drugiej Stronie propozycji zmiany w terminie 21 dni od dnia zaistnienia okoliczno[ci bdcych podstaw zmiany. Wniosek o zmian Umowy powinien zawiera co najmniej: 1) zakres proponowanej zmiany, a w przypadku zmiany wysoko[ci wynagrodzenia szczegBowy sposb wyliczenia okre[lajcy wysoko[ wynagrodzenia po zmianie, 2) opis okoliczno[ci faktycznych uprawniajcych do dokonania zmiany, 3) podstaw dokonania zmiany, to jest podstaw prawn wynikajc z przepisw Ustawy lub postanowieD Umowy, 4) informacje i dowody potwierdzajce, |e zostaBy speBnione okoliczno[ci uzasadniajce dokonanie zmiany Umowy. Dowodami, o ktrych mowa w ust. 3 pkt 4 powy|ej, s wszelkie dokumenty, ktre uzasadniaj dokonanie proponowanej zmiany. W przypadku zBo|enia wniosku o zmian druga Strona jest zobowizana w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania si do niego. Przede wszystkim druga Strona mo|e: 1) zaakceptowa wniosek o zmian, 2) wezwa Stron wnioskujc o zmian do uzupeBnienia wniosku lub przedstawienia dodatkowych wyja[nieD wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania, 3) zaproponowa podjcie negocjacji tre[ci umowy w zakresie wnioskowanej zmiany, 4) odrzuci wniosek o zmian. Odrzucenie wniosku o zmian powinno zawiera uzasadnienie. Z negocjacji tre[ci zmiany umowy Strony sporzdzaj notatk przedstawiajc przebieg spotkania i jego ustalenia. Wszelkie zmiany i uzupeBnienia tre[ci niniejszej umowy, wymagaj aneksu sporzdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewa|no[ci. Zamawiajcy przewiduje mo|liwo[ zmiany postanowieD zawartej umowy w nastpujcych przypadkach: W zakresie zmiany terminu wykonania: wystpienia niezinwentaryzowanych urzdzeD i zwizanych z tym kolizji (o ilo[ dni niezbdn do usunicia kolizji), z powodu nieprzewidzianego braku pBynno[ci finansowej u Zamawiajcego (o ilo[ dni trwania przeszkody uniemo|liwiajcej wykonanie przedmiotu umowy), wystpienie siBy wy|szej i innych zdarzeD nadzwyczajnych (o ilo[ dni wystpienia wskazanego zdarzenia oraz czasu koniecznego do usunicia skutkw tego zdarzenia), ujawnienia si wad/brakw/bBdw w dokumentacji projektowej skutkujcych brakiem mo|liwo[ci dochowania pierwotnego terminu realizacji umowy (o ilo[ dni niezbdnych do naniesienia zmian w dokumentacji projektowej oraz ilo[ dni niezbdnych do wykonania prac wynikajcych ze zmiany projektu), wystpienia warunkw pogodowych majcych wpByw na mo|liwo[ prowadzenia robt budowlanych, w szczeglno[ci takich jak: dBugotrwaBe intensywne opady trwajce powy|ej 5 dni, powdz (czas niezbdny na ustpienie wody z zalanego terenu i mo|liwo[ kontynuacji lub rozpoczcia robt), ktre zgodnie z SST uniemo|liwiaj prowadzenie robt (o ilo[ dni wystpowania tych warunkw), wystpienia robt dodatkowych (o ilo[ dni niezbdnych do wykonania robt dodatkowych), wystpienia okoliczno[ci powodujcych konieczno[ opracowania oraz uzyskania dodatkowych materiaBw niezbdnych do prawidBowego zakoDczenia zadania, (jak na przykBad: opracowania projektowe, decyzja pozwolenia na budow/ zgBoszenia w zakresie koniecznych zmian) (o ilo[ dni niezbdnych do opracowania materiaBw projektowych lub niezbdnych dokumentw oraz ilo[ dni niezbdnych do wykonania prac wynikajcych ze zmiany dokumentw), wystpienia okoliczno[ci powodujcych konieczno[ przeprojektowania rozwizaD zawartych w dokumentacji projektowej (o ilo[ dni niezbdnych do naniesienia zmian w dokumentacji projektowej oraz ilo[ dni niezbdnych do wykonania prac wynikajcych ze zmiany projektu), wstrzymania robt spowodowanych wykryciem na przykBad przedmiotw niebezpiecznych, itp. (o ilo[ dni wstrzymania robt), konieczno[ci zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczeglno[ci: odmiennych od przyjtych w Dokumentacji projektowej warunkw geologicznych (kategorie gruntu itp.), odmiennych od przyjtych w Dokumentacji projektowej warunkw terenowych, w szczeglno[ci istnienie podziemnych urzdzeD, instalacji lub obiektw infrastrukturalnych, niewypaBw i niewybuchw, zagro|enia tpniciami, wybuchem, wykopalisk archeologicznych itp. innych, nieprzewidywanych okoliczno[ci, (o ilo[ dni trwania przeszkody uniemo|liwiajcej wykonanie przedmiotu umowy), wstrzymania robt budowlanych przez organy administracji publicznej (o ilo[ dni wstrzymania robt), inne niezale|ne od Wykonawcy zdarzenia, ktre Zamawiajcy uzna za uzasadniajce zmian terminu (o ilo[ dni trwania przeszkody uniemo|liwiajcej wykonanie przedmiotu umowy), konieczno[ci zmian bdcych nastpstwem okoliczno[ci le|cych po stronie Zamawiajcego, w szczeglno[ci: wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajcego niewynikajce z winy Wykonawcy, konieczno[ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej przekazanej Wykonawcy przez Zamawiajcego, przestojw lub opznieD zale|nych od Zamawiajcego, (o czas niezbdny do zakoDczenia wykonywania przedmiotu umowy w sposb nale|yty), W zakresie pBatno[ci i innych (w tym rwnie| terminu): aktualizacji rozwizaD ze wzgldu na postp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwizaD groziBo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, zmiany kolejno[ci wykonania cz[ci zamwienia bdz rezygnacji z wykonania cz[ci zamwienia, zmiany w obowizujcych przepisach, je|eli zgodnie z nimi konieczne bdzie dostosowanie tre[ci umowy do aktualnego stanu prawnego, wystpienia robt dodatkowych, wystpienia okoliczno[ci powodujcych konieczno[ przeprojektowania rozwizaD zawartych w dokumentacji projektowej, rezygnacja przez Zamawiajcego z realizacji cz[ci przedmiotu umowy, Zamawiajcy dopuszcza zmian zakresu rzeczowego zamwienia, ze zmniejszeniem wynagrodzenia, gdy w trakcie realizacji umowy wystpi okoliczno[ci powodujce, |e niecelowe bdzie wykonanie peBnego zakresu robt zgodnie z dokumentacj, Zamawiajcy dopuszcza rwnie|, za zgod autora dokumentacji, zmian sposobu wykonania poszczeglnych robt przy zachowaniu parametrw oraz mo|liwo[ zastosowania materiaBw zamiennych, innych technologii lub rozwizaD, gdy zmiana taka jest korzystna dla Zamawiajcego, nie spowoduje wzrostu kosztw inwestycji lub wpBynie na przyspieszenie terminu zakoDczenia robt, Zmiana formy zabezpieczenia na wniosek Wykonawcy, zgodnie z Prawem zamwieD publicznych, pod warunkiem zachowania cigBo[ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jej warto[ci. W zakresie innych zmian - zmiana zakresu robt powierzonego podwykonawcom oraz podwykonawcw. Powy|sze postanowienia stanowi katalog zmian, na ktre Zamawiajcy mo|e wyrazi zgod. Nie stanowi jednocze[nie zobowizania do wyra|enia takiej zgody. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 454 ustawy z dn. 11.09.2019 r.  Prawo zamwieD publicznych: zmiana danych zwizanych z obsBug administracyjno-organizacyjn Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), zmiana danych teleadresowych, zmiany osb reprezentujcych Strony, zmiana obci|eD publiczno-prawnych np. podatkw itp. Wystpienie konieczno[ci realizacji dodatkowych dostaw, usBug lub robt budowlanych od dotychczasowego wykonawcy musi zosta udokumentowane w protokole konieczno[ci robt dodatkowych sporzdzonym i podpisanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Kierownikw robt budowlanych, zatwierdzonym przez Zamawiajcego, przy zastosowaniu tych samych narzutw i stawek co w kosztorysie Wykonawcy zaBczonym do umowy, a w przypadku ich braku stawki robocizny, ceny materiaBw wraz z kosztami zakupu oraz sprztu wg cennikw Sekocenbud za ostatni kwartaB poprzedzajcy sporzdzenie kosztorysu, przy czym stawka robocizny kosztorysowej nie bdzie wy|sza ni| [rednia dla regionu pomorskiego za ostatni kwartaB poprzedzajcy sporzdzenie kosztorysu. W przypadku wystpienia konieczno[ci wykonania na etapie realizacji umowy robt dodatkowych nieobjtych umow lub robt zamiennych, Wykonawca poinformuje niezwBocznie o tym fakcie Zamawiajcego, nie pzniej ni| w terminie 3 dni roboczych od momentu stwierdzenia takiej konieczno[ci. Sporzdzony protokB konieczno[ci w odniesieniu do robt dodatkowych oraz zaniechanych bdzie stanowiB podstaw do zawarcia aneksu do umowy. Ustalenie warto[ci robt zaniechanych nastpi zgodnie z procedur wskazan w ust. 6. Zmiana umowy skutkujca zmian terminu zakoDczenia robt bdzie wa|na pod warunkiem przedBu|enia wniesionego zabezpieczenia bdz wniesienia nowego zabezpieczenia przez Wykonawc. Powy|szy warunek zi[ci si rwnie| w przypadku skorzystania przez Zamawiajcego z uprawnieD wynikajcych z przepisw ustawy Prawo zamwieD publicznych w przypadku nieprzedBu|enia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia. Postanowienia koDcowe 13 Wszelkie spory, mogce wynikn z tytuBu niniejszej umowy, bd rozstrzygane przez sd wBa[ciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajcego. W sprawach nieuregulowanych niniejsz umow stosuje si przepisy ustawy zdnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego. Wykonawca nie mo|e bez uprzedniej zgody Zamawiajcego, wyra|onej na pi[mie pod rygorem niewa|no[ci, przenosi ani zby wierzytelno[ci ju| wymagalnych, a tak|e przyszBych, przysBugujcych Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy na osob trzeci. Powy|szy zakaz dotyczy tak|e praw zwizanych z wierzytelno[ci, w szczeglno[ci roszczeD o zalegBe odsetki  art. 509 1 i 2 k.c. Wykonawca zobowizany jest umie[ci na ka|dej fakturze dotyczcej realizacji niniejszej umowy informacj o zakazie cesji wierzytelno[ci bez uprzedniej zgody Zamawiajcego, wyra|onej na pi[mie pod rygorem niewa|no[ci. Oferta Wykonawcy stanowi integraln cz[ niniejszej umowy. 14 Umow sporzdzono w 2 jednobrzmicych egzemplarzach, po 1 egz. dla Zamawiajcego i 1 egz. dla Wykonawcy WYKONAWCA ZAMAWIAJCY      PAGE 2  PAGE 1 YYY[p[r[<]>]]"^&^^b_aaPbRbddhhhhiikkٷٝ|reVGV|h_Wh13CJOJQJaJh_WhCJOJQJaJhl=h@OJQJ^Jh@OJQJ^JhOJQJ^Jh13OJQJ^Jhl=hOJQJ^JhjbhOJQJ^Jh4h4OJQJ^J hjbh@OJQJ^JnHtH!hjbh@B*OJQJ^Jphhjbh@OJQJ^Jh4hOJQJ^Jh4h@OJQJ^Jde0ghhhhiiklprqrstu"uVuu$ & FV^`Va$ $ & F Sa$m$$ & Fa$$ & F a$ $a$gd_W$h^ha$ $h^ha$gd@$ & Fa$kll,m^Nrhj`**,˾xkZMk? *hKhDOJQJ^Jh9}5OJQJ\^J! *hKhD5OJQJ\^Jhl=hDOJQJ^Jh4hDCJOJQJhDOJQJ^JhOJQJ^Jh[h[OJQJ^Jh[OJQJ^Jhl=hH*OJQJ^Jhl=hOJQJ^Jh8hOJQJ^JhA8hPOJQJ^JhA8hOJQJ\^JhA8hOJQJ^J`f8@ ,Bl *,  $ & Fa$$a$gdD $a$gd4 $ a$gdD$ & F ^a$$ & F a$$ & F V^`Va$  4v<>fhjLNtv VXxz| j l !!("*""#鴥{p{{{{{hqIOJQJ\^Jhl=hOJQJ^Jhl=hOJQJ\^JhqIh9}CJOJQJaJhqIhCJOJQJaJhA8hOJQJ^Jhl=hD0JOJQJ^Jh9}OJQJ\^Jhl=hDOJQJ\^Jhl=hDOJQJ^Jh9}OJQJ^J, F  >jNv.Xr| $ & F V^`Va$m$ $a$gdqI $ & Fa$gdA8$ & Fa$ $^a$gdD$ & Fa$ l !*"##$:&&'T())++ ,, .j/14P58$ & F ^a$$ & F a$ $SW^S`Wa$$ & F V^`Va$m$###$$8&:&~&&''R(T())))*++CCCC>EBEEEEBMhMQSlTtT~TTTTNUPURUVUUUUV VWWWWƹڹhR"jhOJQJ\^JhayOJQJ\^JhA8hOJQJ\^JhsPOJQJ^JhayhOJQJ^JhayOJQJ^JhesOJQJ^Jh&OJQJ^Jhl=hOJQJ^Jhl=hOJQJ\^J38:;<r=>6??f@0AB^C DDBEE$ ,^`,a$gd&$ & F c`ca$$ & F 6^`6a$gd& $ ^a$$ & F ^`a$$ & F ^a$EjFGjHpIIJ KLO(QQSSTRU$ & F' a$gdsP$ & F' a$gdsP$ & F+ a$gdR"jm$ $ & F+a$gdR"jm$$ & F+ a$gdR"j$ & F W^`Wa$$ & F a$RUU[]^_bbbbcegijj(j$ & Fa$$ & Fh^h`a$ $a$gdR"j $ a$$ & F0 W^`Wa$gdR"jm$$ & F. W^`Wa$gdR"jm$$ & F( a$gdsPWWY[[]]R^T^^^p______aabbbbbjj$j&j(jjkkkkkkս㒃tftff^Zh}mjh}mUhl=h5OJQJ^JhR"jh.MCJOJQJaJhR"jhCJOJQJaJhl=h5OJQJ\^JhR"jhOJQJ^JhR"jhR"jOJQJ\^JhR"jOJQJ\^Jhl=hOJQJ^Jhl=hOJQJ\^JhR"jhOJQJ\^JhR"jhayOJQJ\^J#(jjjkkkkkkkkkkkkkkkkklllll$a$$a$$a$kkkkkkkkkkkkkkkll l llllhl=hOJQJ^JhzmHnHujhU*hzmHnHu*jhUhh}mjh}mU/ 01h. A!"#$% s666666666vvvvvvvvv66666686666666666666666666666666666666666666666666666666hH66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666p62&6FVfv2(&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@_HmHnHsHtHX`X Normalny*$(CJOJQJ^J_HaJmHnHsHtH`@` MXT NagBwek 1$<@&"5CJ KH OJPJQJ\^JaJ JA J Domy[lna czcionka akapituTiT 0 Standardowy :V 44 la ,k , 0 Bez listy :/: WW8Num1z0OJPJQJ^J*/* WW8Num1z1*/* WW8Num1z2*/!* WW8Num1z3*/1* WW8Num1z4*/A* WW8Num1z5*/Q* WW8Num1z6*/a* WW8Num1z7*/q* WW8Num1z8>/> WW8Num2z0567>*CJS**/* WW8Num2z2*/* WW8Num2z3*/* WW8Num2z4*/* WW8Num2z5*/* WW8Num2z6*/* WW8Num2z7*/* WW8Num2z82/2 WW8Num3z05^J*/* WW8Num3z1*/!* WW8Num3z2*/1* WW8Num3z3*/A* WW8Num3z4*/Q* WW8Num3z5*/a* WW8Num3z6*/q* WW8Num3z7*/* WW8Num3z8*/* WW8Num4z0</< WW8Num4z1B*CJaJph*/* WW8Num4z2*/* WW8Num4z3*/* WW8Num4z4*/* WW8Num4z5*/* WW8Num4z6*/* WW8Num4z7*/* WW8Num4z8*/!* WW8Num5z0*/1* WW8Num5z1*/A* WW8Num5z2*/Q* WW8Num5z3*/a* WW8Num5z4*/q* WW8Num5z5*/* WW8Num5z6*/* WW8Num5z7*/* WW8Num5z82/2 WW8Num6z05^J</< WW8Num6z15OJQJ^Jo(./. WW8Num6z2^JN/N WW8Num7z0#567>*CJOJPJQJS*^J>/> WW8Num7z1567>*CJS**/* WW8Num7z2*/* WW8Num7z3*/!* WW8Num7z4*/1* WW8Num7z5*/A* WW8Num7z6*/Q* WW8Num7z7*/a* WW8Num7z8X/qX WW8Num8z0.567>*CJOJQJS*^JaJmH o(sH D/D WW8Num8z156CJOJQJ^Jo(*/* WW8Num8z2*/* WW8Num8z3*/* WW8Num8z4*/* WW8Num8z5*/* WW8Num8z6*/* WW8Num8z7*/* WW8Num8z8:/: WW8Num9z05OJQJ^J*/* WW8Num9z1*/!* WW8Num9z2*/1* WW8Num9z3*/A* WW8Num9z4*/Q* WW8Num9z5*/a* WW8Num9z6*/q* WW8Num9z7*/* WW8Num9z80/0 WW8Num10z0o(</< WW8Num10z1OJQJ^Jo(</< WW8Num10z2OJQJ^Jo(</< WW8Num10z3OJQJ^Jo(0/0 WW8Num11z0o(,/, WW8Num11z1,/, WW8Num11z2,/, WW8Num11z3,/, WW8Num11z4,/!, WW8Num11z5,/1, WW8Num11z6,/A, WW8Num11z7,/Q, WW8Num11z86/a6 WW8Num12z0 B*ph8/q8 WW8Num12z1 OJQJ^J,/, WW8Num12z2,/, WW8Num12z3,/, WW8Num12z4,/, WW8Num12z5,/, WW8Num12z6,/, WW8Num12z7,/, WW8Num12z8B/B WW8Num13z05OJQJ\^Jo(,/, WW8Num13z1,/, WW8Num13z2,/!, WW8Num13z3,/1, WW8Num13z4,/A, WW8Num13z5,/Q, WW8Num13z6,/a, WW8Num13z7,/q, WW8Num13z8,/, WW8Num14z08/8 WW8Num14z1 OJQJ^J</< WW8Num14z2OJQJ^Jo(,/, WW8Num14z3,/, WW8Num14z4,/, WW8Num14z5,/, WW8Num14z6,/, WW8Num14z7,/, WW8Num14z8,/, WW8Num15z0,/!, WW8Num15z1,/1, WW8Num15z2,/A, WW8Num15z3,/Q, WW8Num15z4,/a, WW8Num15z5,/q, WW8Num15z6,/, WW8Num15z7,/, WW8Num15z80/0 WW8Num16z0o(,/, WW8Num16z1,/, WW8Num16z2,/, WW8Num16z3,/, WW8Num16z4,/, WW8Num16z5,/ , WW8Num16z6,/ , WW8Num16z7,/! , WW8Num16z80/1 0 WW8Num17z0o(,/A , WW8Num17z1,/Q , WW8Num17z2,/a , WW8Num17z3,/q , WW8Num17z4,/ , WW8Num17z5,/ , WW8Num17z6,/ , WW8Num17z7,/ , WW8Num17z8,/ , WW8Num18z00/ 0 WW8Num18z1o(,/ , WW8Num18z2,/ , WW8Num18z3,/ , WW8Num18z4,/ , WW8Num18z5,/! , WW8Num18z6,/1 , WW8Num18z7,/A , WW8Num18z88/Q 8 WW8Num19z0 B*o(ph,/a , WW8Num19z1,/q , WW8Num19z2,/ , WW8Num19z3,/ , WW8Num19z4,/ , WW8Num19z5,/ , WW8Num19z6,/ , WW8Num19z7,/ , WW8Num19z8</ < WW8Num20z0OJQJ^Jo(</ < WW8Num20z1OJQJ^Jo(</ < WW8Num20z2OJQJ^Jo(,/ , WW8Num21z02/! 2 WW8Num21z156F/1 F WW8Num21z256CJOJPJQJ^J,/A , WW8Num21z3,/Q , WW8Num21z4,/a , WW8Num21z5,/q , WW8Num21z6,/ , WW8Num21z7,/ , WW8Num21z80/ 0 WW8Num22z0o(,/ , WW8Num22z1,/ , WW8Num22z2,/ , WW8Num22z3,/ , WW8Num22z4,/ , WW8Num22z5,/ , WW8Num22z6,/ , WW8Num22z7,/! , WW8Num22z80/1 0 WW8Num23z0o(,/A , WW8Num23z1,/Q , WW8Num23z2,/a , WW8Num23z3,/q , WW8Num23z4,/ , WW8Num23z5,/ , WW8Num23z6,/ , WW8Num23z7,/ , WW8Num23z8N/ N WW8Num24z0"567>*CJOJQJS*^Jo(,/ , WW8Num24z1,/ , WW8Num24z2,/ , WW8Num24z3,/ , WW8Num24z4,/ , WW8Num24z5,/! , WW8Num24z6,/1 , WW8Num24z7,/A , WW8Num24z8,/Q , WW8Num25z0,/a , WW8Num25z1,/q , WW8Num25z2,/ , WW8Num25z3,/ , WW8Num25z4,/ , WW8Num25z5,/ , WW8Num25z6,/ , WW8Num25z7,/ , WW8Num25z8</ < WW8Num26z0OJQJ^Jo(</ < WW8Num26z1OJQJ^Jo(</< WW8Num26z2OJQJ^Jo(</< WW8Num27z0OJQJ^Jo(</!< WW8Num27z1OJQJ^Jo(</1< WW8Num27z2OJQJ^Jo(B/AB WW8Num28z0B*OJQJ^Jph8/Q8 WW8Num28z1 OJQJ^JF/aF WW8Num28z27OJPJQJS*^Jo(,/q, WW8Num28z3,/, WW8Num28z4,/, WW8Num28z5,/, WW8Num28z6,/, WW8Num28z7,/, WW8Num28z8V/V WW8Num29z0*567>*CJOJPJQJS*^JaJo(D/D WW8Num30z0CJOJQJ^JaJo(,/, WW8Num30z18/8 WW8Num30z2 OJQJ^J,/, WW8Num30z3,/!, WW8Num30z4,/1, WW8Num30z5,/A, WW8Num30z6,/Q, WW8Num30z7,/a, WW8Num30z88/q8 WW8Num31z0 OJQJ^J,/, WW8Num31z1,/, WW8Num31z2,/, WW8Num31z3,/, WW8Num31z4,/, WW8Num31z5,/, WW8Num31z6,/, WW8Num31z7,/, WW8Num31z8,/, WW8Num32z0>/> WW8Num32z156OJQJ^JF/!F WW8Num32z256CJOJQJ^Jo(,/1, WW8Num32z3,/A, WW8Num32z4,/Q, WW8Num32z5,/a, WW8Num32z6,/q, WW8Num32z7,/, WW8Num32z80/0 WW8Num33z0o(6/6 WW8Num33z1 56o(:/: WW8Num33z2 56CJo(</< WW8Num34z0OJPJQJ^J,/, WW8Num34z1,/, WW8Num34z2,/, WW8Num34z3,/, WW8Num34z4,/, WW8Num34z5,/!, WW8Num34z6,/1, WW8Num34z7,/A, WW8Num34z8N/QN WW8Num35z0"56B*CJOJQJ^Jo(phF/aF WW8Num35z156CJOJQJ^Jo(,/q, WW8Num35z2,/, WW8Num35z3,/, WW8Num35z4,/, WW8Num35z5,/, WW8Num35z6,/, WW8Num35z7,/, WW8Num35z8,/, WW8Num36z0,/, WW8Num36z1,/, WW8Num36z2,/, WW8Num36z3,/!, WW8Num36z4,/1, WW8Num36z5,/A, WW8Num36z6,/Q, WW8Num36z7,/a, WW8Num36z8,/q, WW8Num37z0,/, WW8Num37z1,/, WW8Num37z2,/, WW8Num37z3,/, WW8Num37z4,/, WW8Num37z5,/, WW8Num37z6,/, WW8Num37z7,/, WW8Num37z8,/, WW8Num38z0,/, WW8Num38z1,/!, WW8Num38z2,/1, WW8Num38z3,/A, WW8Num38z4,/Q, WW8Num38z5,/a, WW8Num38z6,/q, WW8Num38z7,/, WW8Num38z8</< WW8Num39z0OJQJ^Jo(4/4 WW8Num39z15^J</< WW8Num39z2OJQJ^Jo(</< WW8Num39z4OJQJ^Jo(,/, WW8Num40z02/2 WW8Num40z156:/: WW8Num40z2 56CJ\,/, WW8Num40z3,/, WW8Num40z4,/!, WW8Num40z5,/1, WW8Num40z6,/A, WW8Num40z7,/Q, WW8Num40z8</a< WW8Num41z0OJQJ^Jo(8/q8 WW8Num41z1 B*o(ph,/, WW8Num41z2,/, WW8Num41z3,/, WW8Num41z4,/, WW8Num41z5,/, WW8Num41z6,/, WW8Num41z7,/, WW8Num41z8R/R WW8Num42z0&567>*CJOJQJS*^JaJo(@/@ WW8Num42z1567>*CJS*,/, WW8Num42z2,/!, WW8Num42z3,/1, WW8Num42z4,/A, WW8Num42z5,/Q, WW8Num42z6,/a, WW8Num42z7,/q, WW8Num42z88/8 WW8Num43z0 OJQJ^J,/, WW8Num43z1,/, WW8Num43z2,/, WW8Num43z3,/, WW8Num43z4,/, WW8Num43z5,/, WW8Num43z6,/, WW8Num43z7,/, WW8Num43z8,/, WW8Num44z0,/!, WW8Num44z10/10 WW8Num44z2o(,/A, WW8Num44z3,/Q, WW8Num44z4,/a, WW8Num44z5,/q, WW8Num44z6,/, WW8Num44z7,/, WW8Num44z8D/D WW8Num45z05B*OJQJ^Jph,/, WW8Num45z1,/, WW8Num45z2,/, WW8Num45z3,/, WW8Num45z4,/, WW8Num45z5,/, WW8Num45z6,/, WW8Num45z7,/!, WW8Num45z8N/1N WW8Num46z0"567>*CJOJQJS*^Jo(@/A@ WW8Num46z1567>*CJS*,/Q, WW8Num46z2,/a, WW8Num46z3,/q, WW8Num46z4,/, WW8Num46z5,/, WW8Num46z6,/, WW8Num46z7,/, WW8Num46z8L/L Domy[lna czcionka akapitu1L/L Tekst dymka ZnakCJOJQJ^JaJL/L Tekst podstawowy Znak 5CJ\8U 8 HiperBcze >*B*phB/B Stopka ZnakCJOJQJ^JaJP/P OdwoBanie do komentarza1CJaJN/!N Tekst komentarza Znak OJQJ^JT/1T Temat komentarza Znak5OJQJ\^J*oA* highlightB/QB ListLabel 35B* OJQJph 6/a6 ListLabel 1356J/qJ ListLabel 1456CJOJPJQJ^J6/6 Znaki numeracjiN/N Znaki wypunktowaniaOJPJQJ^JRR NagBwek1 x$OJ QJ CJPJ ^J aJZBZ Tekst podstawowyOJQJmHsH5^JaJ\*/* Lista^J H"H Legenda xx $CJ6^J aJ]00 Indeks $^J ,, NagBwek0 @0 StopkamHsHP@P  Akapit z list^]`m$N"N Tekst dymkaOJQJCJmHsH^JaJ020 Znak OJQJ^JfoBf Default*$7$5B*CJOJ PJ QJ ^J _HaJmHnHphsHtHNRN Tekst komentarza1CJmHsHaJBjQRB Temat komentarza5\v/rv parag-srodek$d*$G$a$05B*CJOJQJ^J_HmHnHphsHtHPP List Paragraph^]`m$Z/Z h0Nierozpoznana wzmiankaB*ph`^\q `/` MXTNagBwek 1 Znak*5CJ KH OJPJQJ\^JaJ nHtHPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V4з>mSz%[M5,cܫ{]r/N8aq-_*GlLi˽5Lj?D#}̷P m|È_b3oDHdZ'FX)jub=& ,΍ɄGaXp90@N3}eN3J/-nl5 m_~  |@ xyJxJ |zu@!%תr9d~9_"SLX,(eIpO #3/@X*/~/[!0wc&`a*&s|0DDhSb$g@__ ,6#x;a2Z=h%(\sia}dn"td;@|JKl.4) G1!F\(aMs8D!VF;$,l!Fln;Fm# wCL0^Es"!]$B")16 WK5{"2 61eA ; qc?Pgc"CP|jo@l5ʪ[ D2O,Q geUU Q;k2~n].n^Kw/+[tǮY t rР}Ou. i0  D3]d3Sݿx:8}x-j!xCZ}@WlyI@ھ m2DBARO4 w¢iaѐ`ʁ}W=0#xBeT/.3}Z0 IJVnJ.O.-7ȴAB+7jeZ2ApEt /F"Io(,ᢋx\N8q(Z\~+ Q K rA$vmDF: jWe~~dsH ;tDPb~,8&^h ̅lUk)]tYy WRQh߲5C@d`*T]#pj=HFNU4TEvM3,Z,5V>um.nmw x?K}Q[MfP7eXjv6jϠ&MBSZanjah^HC»9\!ړ=prTPjWJ߮ھ_-r۩<"¨2}x#Eٱ8/.XTd갥r8IcX@xPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!.Etheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] - '* b1Adn|6`@YkZ#Wkl79<?ADHJf-7C[.vDdu2  8ERU(jl8:;=>@BCEFGI !#*!!8@0(  B S  _Hlk75872072 _Hlk535305216 _Hlk63259245 _Hlk12519227 _Hlk34378664f 2d. Ud.JJJJUU````{aaaaoo ru_i      +.)>e !A&&;;>[>EE\JKLLMNdd`eeeej^jlmJmmst~~pȯ28 A`bl~    +.'55<= rrMM.9     J&@L: !!""##$$h]3@o=r#\1& jj؍:0%H#b)W@.~v1%xm|>`bht@4{hN^J,rS8dUS>Peg}gB2!phln/nnSNp_4jXrbM|P~f }V~%,,^,`5^J)#h^`S*7OJQJCJ6>*5PJ^J..Th^T`S*7OJQJCJmH sH 6>*5^JaJo(. h^`OJQJCJ65^Jo(.n N^n `N)@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`OJQJ5^J. ^`B*ph. ^`OJQJ^J)^`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.Th^T`OJQJ5^J\o(.^`)  ^ `OJQJ^J)\ ^\ `OJQJ^Jo()x^x`.H^H`.L^`L.^`.^`.L^`L.^`)^`)e^e`o()5 L^5 `L.^`.^`.L^`L.u^u`.E^E`.L^`L.h $ ^$ `o(hH.^`)^`o() ^`hH) ^`OJQJ^J)pp^p`7OJPJQJS*7^Jo()@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.*^`S*7OJQJCJ6>*5PJ^JaJo(.88^8`.^`.^`.pp^p`.  ^ `.@ @ ^@ `.  ^ `.^`.^`OJQJCJ^JaJo(.^`. pL^p`LOJQJ^J)@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L. z^z`OJQJ^J) ^`OJQJ^J-h ^`hH) hh^h`565o(.^`56CJ65o() ^ `o(..xx^x`o(.... HLH^H`Lo( ..... ^`o( ...... ^`o(....... L^`Lo(........"hh^h`B*phOJQJCJ65^Jo(.^`OJQJ^Jo(-^`)hh^h`65. ^`CJ65\) ^ `..xx^x`.... HLH^H`L ..... ^` ...... ^`....... L^`L........8^8`OJQJ^Jo() ^`OJQJ^J.hh^h`B*phOJQJ5^J."h^`S*7OJQJCJ6>*5^Jo(. ^`)hh^h`65.#^`56B*CJOJPJQJ^Jph) ^ `xx^x`.HLH^H`L.^`.^`.L^`L.^`)hh^h`565OJQJ^J.^`56CJ65OJQJ^Jo() ^ `xx^x`.HLH^H`L.^`.^`.L^`L.^`OJQJ^Jo(-/hh^h`56B*CJOJQJ^Jo(phCJ65o(.88^8`56CJ65OJQJ^Jo(.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`5OJQJ^J.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`. ^`OJQJ^J.^`)$ $ ^$ `)@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`."h^`S*7OJQJCJ6>*5^Jo(. ^`S*7CJ6>*5.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.Th^T`OJQJ5^J\o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.^`)hh^h`65. ^`CJ65\) ^ `..xx^x`.... HLH^H`L ..... ^` ...... ^`....... L^`L........^`)^`. L^ `L.` ^` `.0^0`.L^`L.^`.^`.pL^p`L.h ^`hH.h ^`hH.h L^`LhH.h  ^ `hH.h R^R`hH.h "L^"`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h L^`LhH.  #^#`o(hH. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.%Th^T`567>*CJOJQJS*Y(^Jo(. h^`56CJOJQJ^Jo(.h $ ^$ `hH)@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`. ^`hH. hh^h`565o(.^`56CJ65o() ^ `o(..xx^x`o(.... HLH^H`Lo( ..... ^`o( ...... ^`o(....... L^`Lo(........h ^`hH.h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.h #^#`hH)h ^`hH.h  L^ `LhH.h ^`hH.h c^c`hH.h 3L^3`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h L^`LhH. ^`o(hH)^`OJQJ^Jo(hH)&pp^p`7OJPJQJS*7^Jo(hH) @ @ ^@ `o(hH. ^`o(hH. ^`o(hH. ^`o(hH. ^`o(hH. PP^P`o(hH.h p^p`hH)h @ ^@ `hH.h  L^ `LhH.h ^`hH.h ^`hH.h L^`LhH.h P^P`hH.h  ^ `hH.h L^`LhH. ^`hH. d^d`hH. 4 L^4 `LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH. t^t`hH. D^D`hH. L^`LhH.h $ ^$ `o(hH. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.  ^`o(hH. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.h ^`hH)h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.h #^#`hH.h ^`hH.h  L^ `LhH.h ^`hH.h c^c`hH.h 3L^3`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h L^`LhH.  ^`o(hH.hh^h`56o(hH.^`56CJo(hH)  ^ `o(hH.. xx^x`o(hH.... HLH^H`Lo(hH ..... ^`o(hH ...... ^`o(hH.......  L^`Lo(hH........h ^`hH)h ^`hH)h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.h ^`hH)h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.h ^`o(hH.h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.  ^`hH. ^`hH. L^`LhH. l^l`hH. <^<`hH.  !L^ !`LhH. #^#`hH. &^&`hH. |)L^|)`LhH. ^`o(hH) ^`OJQJ^J)pp^p`7OJPJQJS*7^Jo()@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.h^`OJQJo(hH-^`)$ $ ^$ `)@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.h #^#`hH)h ^`hH.h  L^ `LhH.h ^`hH.h c^c`hH.h 3L^3`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h L^`LhH. ^`hH. d^d`hH. 4 L^4 `LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH. t^t`hH. D^D`hH. L^`LhH.0  !"#$& {hN|v1jXr@./nb)!pheg}gP~0%xm|>jjdUS,rSh]3bht@V~o=9WW8Num6WW8Num7WW8Num8WW8Num9WW8Num12WW8Num13WW8Num14WW8Num15WW8Num18WW8Num21WW8Num22WW8Num29WW8Num30WW8Num31WW8Num32WW8Num35WW8Num39WW8Num40WW8Num41WW8Num43WW8Num45WW8Num46 WW8Num33229Dh> ?fW2:"#0;(܉^-Dn+(s ,x=fON:KY[!6#d/Kv]K.M/XMN?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~      !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry Fp`ln1TableL+WordDocument1SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObj{  F)Dokument programu Microsoft Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q